2023年工程合同集锦六篇.docx

《2023年工程合同集锦六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程合同集锦六篇.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2023年工程合同集锦六篇工程合同 篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况11 工程名称12 工程地点：13 承包范围：14 承包方式：15 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。16 工程质量：17 合同价款（人民币大写）：其次条 甲方工作21 开工前 天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并

2、说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。22 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。23 托付 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。24 负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。25 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。26 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作31 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排

3、，交甲方审定。32 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。33 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。34 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。35 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。36 工程竣工未移交甲方之前，负责对现

4、场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定41 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。42 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。43 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。44 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定51 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj30088）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标

5、准。52 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。53 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。54 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。55 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。56 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自

6、接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定61 双方商定本合同价款采纳第 种：（1）固定价格。（2）固定价格加 包干风险系数计算。包干风险包括内容。（3）可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。62 本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 拨款分 次进行 拨款 金额 63 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议

7、，视为同意。并在 天内，结清尾款。第七条 关于材料供应的约定71 本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。72 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。应禁止运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和防火的约定81 甲方供应的施工图纸或

8、作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。82 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。83 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。84 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条 嘉奖和违约责任91 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的

9、约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 支付滞纳金。92 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。93 乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同52款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。94 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。95 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。96 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（

10、包括罚款），由乙方负责并担当损失。97 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。98 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理101 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。102 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第十一条 其它约定第十二条 附则121 本工程须要进行保修或保险时，应另订

11、协议。122 本合同正式两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。123 本合同履行完成后自动终止。124 附件（1）施工图纸或作法说明（2）工程项目一览表（3）工程预算书（4）甲方供应货物清单（5）会议纪要（6）设计变更（7）其他甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人： 代表人：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：邮码： 邮码：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日工程合同 篇2甲方：姓名，性别月 身份证号乙方：姓名 ，性别，出身 年月日，住址身份证号甲乙双方本着同等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就贵阳

12、市彭家湾二期工程土石方平基项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：一、甲方义务与责任1、本着对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目的人脉及项目充分了解，为乙方供应真实的信息，帮助乙方对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目的合同签订赐予协作把关。2、确保项目的真实性，并协调中隧道南方建设股份有限公司贵州分公司与乙方签订项目的施工合同。二、乙方义务与责任1、乙方主动协作甲方跟踪业主对此项目的进度动向。2、本着甲方对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信念，为甲方负责供应真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定

13、第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。三、酬劳支付1、在甲方帮助乙方取得这一项贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动酬劳总工程费 %2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得酬劳由乙方一次性支付给甲方。四、违约责任（一）甲方违约责任1、本合同签订后，在乙方未违约的状况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务（施工队伍）。2、本协议签订后，若甲方就此项目赐予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。3、若乙方拒绝协作甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。（二）乙方违约责任1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括干脆或间接），视为甲方完成工

14、作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务酬劳，甲方对该劳务酬劳有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。五、保密在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业隐私及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或运用。本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。如甲方提出的协议合同乙方没有看法，双方签字当日生效。乙方： 身份证号：20xx年 月 日 甲方：见证人：工程合同 篇3第 1 题根据建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，假如在一年内项目未起先施工

15、，则设计人( )。A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取询问服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更正确答案：C第 2 题依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期起先D.可以办理竣工结算正确答案：A第 3 题某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立正确答案：C第 4 题某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料运用

16、前须要进行检验时，检验由( )。A.发包人负责，并担当检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人担当C.承包人负责，并担当检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人担当正确答案：D第 5 题工程师在处理索赔时应留意自己的职责范围，工程师无权确定的状况是( )。A.当工程师与承包人就补偿达不成一样做出处理确定B.认为必要时，要求承包人供应索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中正确答案：C第 6 题某工程项目招标采纳评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标实惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为

17、( )。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元正确答案：A第 7 题在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。A.中标人不担当合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，假如招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，假如招标人的损失大于保证金，则可接着向中标人追索差额正确答案：D第 8 题(20xx年)某施工合同履行过程中，承包人发觉由于马路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增

18、加的费用由( )担当。A.马路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同正确答案：C第 9 题施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程起先施工，合同中没有规定二建承包人有协作安装的义务。工程师为避开施工的.交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。A.发包人担当，批准顺延工期B.发包人担当，不批准顺延工期C.承包人担当，可以顺延工期D.承包人担当，工期不行顺延正确答案：A第 10 题某施工合同约定设备由承包人负责选购，因设备制造缘由试车达不到验收要求，则应由( )。A.承包人担当相关费用，工期不予顺延B.承包人担当相关费用，工期相应顺延C.设备制造商担当相应

19、费用，工期不予顺延D.设备制造商担当相应费用，工期相应顺延正确答案：A第 11 题勘察合同约定采纳定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立正确答案：A第 12 题托付监理合同的标的是( )。A.服务B.工程C.管理D.项目目标正确答案：A第 13 题依据建设工程施工合同规定，因承包人的缘由不能按期开工，( )后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人正确答案：C第 14 题建设行政主管部门(如

20、质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是( )。A.科学检测B.抽查C.旁站验收D.隐检正确答案：B第 15 题工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得运用。发包人强行运用时，由此发生的质量问题及其他问题，由( )担当责任。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案：A第 16 题设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比凹凸C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学正确答案：A第 17 题某施工合同履行过程中，因施工须要临时中断道路交通，发包人托付承包人

21、办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己担当，延误的工期顺延D.自己担当，延误的工期不予顺延正确答案：A第 18 题工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种状况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续正确答案：B第 19 题指定分包商是( )，完成某项特定工作内容的特别分包商。A.由建设单位选定，与总包商签订

22、合同B.由总包商选定，与建设单位签订合同C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同D.由建设单位选定，与工程师签订合同正确答案：A第 20 题(20xx年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平常很少参加管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需托付造价管理部门确定正确答案：B工程合同 篇4甲方：泰安市颐盛置业有限公司乙方：山东传旺

23、置业有限公司经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。一、转让项目名称、位置转让项目：岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区二、转让项目的土地面积及基本状况（一）、该小区建设总土地面积41.6亩（扣除本协议其次项第五条甲方前期所建工程）。（二）、基本状况1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；2、甲方向村委交纳了部分土地款；3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上全部附属物补偿款，现基本清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。4、甲方向泰安市国土资源局交纳土地罚款16万元，占地约16亩。5、前期已由甲

24、方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排12套，计1944平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。三、前期事宜约定1、甲方现已在建工程，由甲方接着建设完成，不在本协议约定的转让范围之内。2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部由甲方担当。四、转让事宜1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合同。3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人民币。五、双方未尽事宜，协商解决。

25、六、本协议一式三份，双方各执一份，报宽店村备案一份。甲方：乙方：年 月 日工程合同 篇5甲 方：乙 方：为了确保工程顺当进行，如期保质完成施工任务，甲乙双方本着同等互利、协商一样的原则达成以下协议。一、工程概况：工程名称：陕西省质量技术监督局款待所1、2、3号职工住宅楼工程地点：西安市咸宁西路30号院内二、承包方式：包工包料三、工作内容：陕西省质量技术监督局款待所1、2、3职工住宅楼，厨房、卫生间防水工程。包括；材料的选购、运输、装卸，基层的清理，管道四周、门口特别部位处理，涂料涂刷，畜水试验，成品爱护、工完场清等。四、工期要求：随甲方施工进度支配，每栋号每天必需完成一个楼层，在十月二十日前全

26、部完成。延误工期每天罚贰佰元。五、甲乙双方责任：1、甲方负责供应现场的水、电、现有的垂直运输机械，水泥、砂子。2、乙方进场后刚好编制施工方案，交由甲方审核同意后方可根据施工方案进行施工。3、乙方配备工程所需全部技术及施工人员，、小型机具及施工中所须要的材料及协助材料。4、乙方必需严格根据施工规范及技术交底、作业指导书施工。5、乙方必需确保进场材料复试合格，如出现质量问题一切经济责任全部由乙方负责。6、乙方对本分项工程全过程负责。六、质量要求及成品爱护：1、材料要求：材料选用Pso防水涂料;全部材料必需达到国家标准，并供应出厂合格证等材料证明。2、涂刷厚度为1.2一1.5mm。3、施工前将作业面

27、上的尘土、杂物、油污，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理清扫干净，确保基层干燥、平整，无空裂和起砂。底子涂刷匀称。对墙面四周，管件四周，门口等做好细部处理。4、涂料涂刷匀称，坚固，厚度必需符合有关规范要求，每道工序完成后必需经监理、项目部质量负责人检查同意后方可进行下道工序。整体完工后要进行不少于24小时蓄水检验。5、成品爱护责任：在施工过程中乙方应做好对自己的产品及他人的产品爱护工作。对破坏自己或他人产品的行为，除全额赔偿外，同时对乙方处以200元/次的罚款。七、平安责任:1、首先明确乙方承包 文拥军 是本班组平安生产的第一责任人，甲方要求乙方刚好做好本班组织职工的登记造册工作（必需按身份证造

28、册）遵守项目部的各项管理制度，班前要对职工进行平安教化和平安技术交底，做好自我防范。施工中必需严格根据平安操作规程平安文明施工。2、乙方人员发生的一切担心全事故或祸及他人的事故，全部由乙方担当经济及法律责任，甲方概不负责。八、平安、文明：1、进入现场必需遵守平安生产六大纪律。2、仔细贯彻“平安第一、预防为主”的方针，全员参加平安管理。坚持管生产必需管平安的原则，仔细宣扬建设部有关平安规定，坚持平安技术交底制度。3、施工前对参加本工程施工的全体人员进行工地，首先要进行登记，每人上交3张照片，由项目部平安科对进场工人进行平安宣扬教化，组织职工学习国务院、市、部、公司颁发平安生产的规定、条例和平安生

29、产操作规程，并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。4、施工前和施工过程中，要常常对施工设备进行平安性能检查，不符合平安规定的地方要马上整改完善。5、严格按施工方案和平安技术措施的要求进行施工。操作工人必需遵守职责，遵守平安操作规程，各级平安员每天进行平安检查，制止违章指挥、违章操作。6、坚持执行“三宝”制度，进入工地必需戴好平安帽，高空作业要戴好平安带。7、严禁穿拖鞋上岗，严禁酒后上岗。8、严禁私自乱接乱拉电线，须要用电要经公司同意，并派专业人员操作。9、施工现场禁止吸烟，发觉一次罚款50元。10、对有机化工材料、易燃材料等要加强集中管理，常常清理。11、在施工过程中所发生的一切伤亡事故由

30、乙方担当全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。九、其他要求：1、在保修期内乙方对本分项工程质量负责，如出现问题无条件返修，并担当全部经济责任。2、乙方的工程质量、进度达不到甲方要求时，甲方有权单方作出经济惩罚并有乙方担当。十、工程价款及付款方式：1、工程价款： 35元/。此价格为此分项工程的综合价单价，（均为含税价）。2、付款方式：工程完工验收合格、资料齐全后付总工程款的85，交业主后付10，预留5作为保修金，按国家规定质保期满后一次无息返还。3、结算方法：按施工实做面积计算工程量。十一、争议的解决：甲乙双方应本着协商原则解决，协商不成时应以保证现场施工为原则，任何一方如因争议影响正常施工，则

31、视为违约，赔偿对方的全部损失。十二、合同的生效和终止：本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。经甲、乙双方签字盖章即刻生效，工完款清自行失效。甲 方（签字）： 乙 方（签章）：负责人： 负责人：年 月 日 年 月 日工程合同 篇6发包方（全称）：XX （以下简称甲方）承包方（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况：工程名称： XX工程地点： XX工程内容： 社区 建筑面积约为 m2（竣工后按实际收方计算）。二、工程承包范围：承包范围：1、设计方

32、案中全部建筑工程；2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2。5m，为预制板，二、三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。4、房内墙一粉一搓。三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准：工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。五、合同造价：工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。工程单价： 元/m2，不含契税。六、付款方式：1。建筑面积分4次付款，即第一次贮存室盖板按建筑实际面积平方付50%（ 元/m2），一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。2。内粉按建筑

33、面积形象进度付20%。3。外粉按建筑面积形象进度付10%。4。余款验收后付清。七、承包形式：承包形式：包工不包料。八、甲方工作：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整（即三通一平）。2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现平安问题由房主担当一切责任，乙方概不负责。九、施工与设计变更：1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。2、施工中如发觉设计有错误和严峻不合理的地方，乙方刚好以书面形式通知

34、甲方，由甲方刚好会同设计部门等有关单位，探讨确定修改看法或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。3、甲方如需变更设计，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才可以实施。4、甲方代表 同志，负责施工现场的验收签证工作，其签证作为工程结算依据。十、工程验收与结算：1、竣工工程验收以国家颁发的和有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。2、工程施工中结构工程、地下工程必需具有隐藏验收签证，工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须刚好办理签证手续。3、在规定

35、保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设工程质量管理条例执行。十一、纠纷解决方法：任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决：1、向合同仲裁机关申请仲裁；2、向人民法院起诉。十二、其它：乙方遵循平安生产的原则，制定平安施工措施，杜绝平安事故的发生，担当施工过程中全部的平安责任，包括施工期间材料运入途中的全部平安责任，平安事故都由乙方担当。十三、附则：1、本合同一式四份。甲、乙双方各执一份。2、本合同未尽事宜经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。十四、合同生效：本合同经双方代表签字，加盖双方公章后生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。甲方签字：乙方签字：年 月 日