《2023年锅炉承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年锅炉承包合同.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年锅炉承包合同锅炉承包合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及国家的有关法律，法规的规定，甲乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上，甲方就的供热事宜与乙方达成一样看法。特签订本合同，以此共守。第一条、合同期限：合同承包年限为期半年，承包时间：自20xx年10月20日至20xx年4月20日止。其次条、详细内容：1、承包价格，包括两部分第一是乙方自行向营区供暖户每平方米收取35元取暖费；其次是在供暖期内补给乙方人民币30万元。即大写人民币叁拾万元整。2、乙方享受补贴后然料费、水电费、炉锅检验费，锅炉水垢清洗费、烟道除尘费、劳保费、税费、锅炉工工资
2、等都由乙方担当。3、向供暖户收取取暖费乙方可以自行组织时间和人员收取，补贴部分在承包期内分三次给付即20xx年11月20日前付人民币10万元，20xx年1月20日前付10万元，20xx年3月20前付人民币10万元。4、维护、保修服务：合同期内乙方负责甲方锅炉设备系统的保修、维护，如设备系统发生故障，乙方必需在12小时内通知乙方，并刚好实行必要措施防止故障扩大，削减损失，确保锅炉平安，有效的正常运行。5、甲乙双方的权利与义务：在供暖期内乙方必需保证供暖户室内温度达到18度，如因温度上不去收不上来取暖费甲方盖不负责；如因其他缘由供暖户不交取暖费甲方负责协调；司炉工必需持证上岗，供暖期间锅炉工所出现
3、的一切平安责任、人损坏都由乙方负责。乙方应自觉遵守甲方的管理制度，担当在合同过程中的防火、防盗等到平安责任，乙方建立锅炉房各项管理制度，仔细做好锅炉运行各项参数的记录。甲方如不能按合同支付乙方承包款，导致停炉，由甲方负责。本合同一式三份，甲乙双方及经济全同管理部门各执一份，自双方签字后生效，具有同等法律效力。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日锅炉承包合同2发包方：xxxxxx（以下简称甲方）承包方：xxx（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及国家的有关法律，法规的规定，甲乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的.基础上，甲方就xxx
4、xxx的供热事宜与乙方达成一样看法。特签订本合同，以此共守。第一条、合同期限：合同承包年限为期半年，承包时间：自20xx年10月20日至20xx年4月20日止。其次条、详细内容：1、承包价格，包括两部分第一是乙方自行向xxxxxx营区供暖户每平方米收取35元取暖费；其次是xxxxxx在供暖期内补给乙方人民币30万元。即大写人民币叁拾万元整。2、乙方享受补贴后然料费、水电费、炉锅检验费，锅炉水垢清洗费、烟道除尘费、劳保费、税费、锅炉工工资等都由乙方担当。3、向供暖户收取取暖费乙方可以自行组织时间和人员收取，xxxxxx补贴部分在承包期内分三次给付即20xx年11月20日前付人民币10万元，20x
5、x年1月20日前付10万元，20xx年3月20前付人民币10万元。4、维护、保修服务：合同期内乙方负责甲方锅炉设备系统的保修、维护，如设备系统发生故障，乙方必需在12小时内通知乙方，并刚好实行必要措施防止故障扩大，削减损失，确保锅炉平安，有效的正常运行。5、甲乙双方的权利与义务：在供暖期内乙方必需保证供暖户室内温度达到18度，如因温度上不去收不上来取暖费甲方盖不负责；如因其他缘由供暖户不交取暖费甲方负责协调；司炉工必需持证上岗，供暖期间锅炉工所出现的一切平安责任、人损坏都由乙方负责。乙方应自觉遵守甲方的管理制度，担当在合同过程中的防火、防盗等到平安责任，乙方建立锅炉房各项管理制度，仔细做好锅炉
6、运行各项参数的记录。甲方如不能按合同支付乙方承包款，导致停炉，由甲方负责。本合同一式三份，甲乙双方及经济全同管理部门各执一份，自双方签字后生效，具有同等法律效力。甲方负责人：乙方签字：年月日：锅炉承包合同3甲方：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)甲方为了削减支出，经班子会探讨，请示上级主管部门，确定将本单位的供热锅炉承包给乙方，甲乙双方经协商对有关事宜达成如下协议：一、承包期限为20xx年7月30日至20xx年7月1日止。二、甲方承包费每年19万元锅炉乙方承包后乙方负责检修、维护，管道更新即在承包期间锅炉用电由机房支付(检、修理范围整体供热的设施、设备及供热管网和供水设施、设备及管网)。
7、三、甲方向乙方供应两栋住宅楼住户的名单。四、供热期间，乙方要保证住宅楼住户取暖，供热温度必需达到国家规定标准：收费执行四平市区规定标准：供热时间按国家规定执行，否则属乙方违约。五、承包期间排污费及有关锅炉的相关费用由乙方担当，乙方保证粮库消防水井至消防水池供水管线畅通(无偿供应热源)。六、违约责任假如甲方违约则退还乙房所交的承包费，并退还乙方的修理费，返还保证金，假如乙方违约，甲方不退还乙方的保证金及承包费和锅炉修理费，终止合同。如乙方收完取暖费后违约，则甲方收取乙方的抵押物作为补偿，如不足应由乙方补齐。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_
8、法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日锅炉承包合同4甲方：_乙方：_村村委会为保障社区供暖服务质量，加强锅炉平安管理和正常运营，确保住户的正常供暖，经甲、乙双方共同协商，本着公允和互惠互利的原则，达成如下承包条款。一、承包内容_村村委会_社区供热站供暖服务，包括供暖锅炉及其相关附属设备和管网的运营、修理、维护。二、承包期限_年_月_日至_年_月_日。三、甲方权利、责任、义务1供应社区取暖住户花名册、供热管网设计施工图纸和质保合同以及供暖分户阀门室钥匙。2负责水、电、道路三通并符合供热要求，锅炉、管网等设备质量合格、安装科学、运行正常。3监督供暖质量和平安运行状况
9、。4协调住户主动缴纳热力费，协调供暖服务过程中出现的其他问题。5为保证锅炉最低运营成本和最低供热质量，确保已售出房屋足额缴纳热力费，住户中途不得停止采暖。6承包内容中全部供暖财产全部权归甲方全部。7负责根据设计标准和相关规定进行供热站验收并办理相关手续。8供暖质量达不到国家供暖标准，发生的问题由乙方负责。9不得有意刁难或制造障碍影响正常供暖。四、乙方权利、责任、义务1必需遵守小区物业管理规定，不得发生扰民等违法行为；处理好与业主关系，杜绝意外事务发生。2在承包期内发生工作人员和设备财产平安事故，全部由乙方担当，甲方概不负责。3制定科学供暖方案，培训司炉工，根据锅炉有关操作规程规范操作，平安运行
10、，确保供暖时间、质量达标，用户室内温度达到18摄氏度以上。4司炉工必需持证上岗，搞好设备检修维护和水处理等工作，做好锅炉运行日志；修理人员必需熟识小区管网基本参数及位置布，确保修理刚好精确。5严格执行武威市物价部门制定的收费标准，根据整栋楼建筑面积分摊到户收取热力费。6出现供暖故障刚好通知住户，紧急抢修，不得耽搁供暖，不得以任何理由停止供暖。7购买、安装除尘、脱硫等环保设备，确保环保达标。8依据供暖须要，负责新增供热锅炉及设备的购买、安装。9自承包之日起，乙方所购买、安装的设备设施全部权归乙方全部。10担当锅炉房至各供热楼栋散水以外的管网维护、修理。11对甲方在协调供暖相关事项过程中产生的特地
11、性劳动（如专人协作热力费收取等），经协商后支付肯定的劳动酬劳。12乙方负责收取热力费，并担当锅炉和各种供热设施修理费及各种税费，包干经营，自负盈亏。五、其它：1乙方向甲方缴纳保证金壹拾万元整（￥：_）2乙方若在合同期内私自停止承包经营，每年赔偿甲方的全部损失费用。3本合同一式四份，甲乙双方各执两份。4本合同从签定之日起生效，未尽事宜双方另行协商解决。协商不成的，提请当地人民法院裁决。甲方移交财产清单附后。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日锅炉承包合同5甲方：xx有限公司乙方：依据须要，甲方将鼎林华府小区供暖项目承包给乙方经营
12、管理，经双方协商一样，特签订本合同。甲乙双方须共同遵守执行，内容如下：一、承包年限为20xx年11月1日至20xx年3月31日止。二、承包费承包管理费为 元。三、支付方式甲方于供暖期内每月底以现金方式支付承包管理费的五分之一。四、甲乙双方权利义务1、甲方权利义务：(1)甲方负责锅炉、管道等供暖设备的运作、修理、维护保养和相关费用的支付。(2)甲方负责供应供暖必备的工具设施和水、电线路及其必要的费用，并保证乙方能正常运用，同时为乙方工作人员供应住宿。(3)甲方按乙方要求，刚好进行设备设施的检查、保养和清理，如锅炉、管道等供暖设备发生故障，乙方必需刚好通知甲方，并实行必要措施防止故障扩大，削减损失
13、。(4)甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、平安、治安消防、综合治理、监督等，特殊要禁止火灾等事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。(5)若因甲方供应取暖煤源质量出现问题，导致乙方供热未达到规定标准，由甲方负全部责任。2、乙方权利义务：(1)乙方根据东港供暖条例的相关规定按时、按量供暖，工作日内保证室内温度保证在正负16摄氏度。(2)乙方负责锅炉工的聘请选任工作，保证锅炉工证照齐全，持证上岗，乙方负担其工资发放。(3)一旦出现锅炉工操作失误造成的一切后果，由乙方负责，与甲方无关。五、违约责任1、甲方未按约定时间刚好修理设备，造成乙方不能按时、按量供暖，甲方担当一切责任。2、
14、甲方若未按约定方式支付承包管理费，乙方有权中断供热，由此带来的一切后果由甲方担当。3、乙方供热未达到标准，每延误一天，甲方根据不同程度从承包费用中扣除相应费用。4、若因停水、停电造成供热中断的，或因供热设施正常的检修和抢修造成锅炉停烧，乙方不担当责任。本协议自甲乙双方签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。锅炉承包合同6招标方：（以下简称甲方）投标方：（以下简称乙方）一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程规模：二、工程承包范围一炉一机工程全部凹凸压配电设备、发电机组及其配套系统、变压器及其配套系统、锅炉、汽机系统所属配电设备、DCS系统等的全部电气设备的安装、调试、试运。全国统一
15、通用安装工程消耗量标准（定额）第四册电气设备安装工程（以下简称“本定额”）包括：变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电限制与爱护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、电缆、防雷接地装置、10kV及以下架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备与电梯电气装置等安装及电气设备调试内容，适用于工业与民用新建、扩建、改建工程中10kV及以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。1、凹凸压电缆及电缆桥架敷设安装、凹凸压设施设备及电缆爱护管土建施工制作。2、凹凸压配电柜的安装
16、、调试（详见施工图）。3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。4、发电机组安装及由发电机至各高、低压配电柜系统的安装调试。6、凹凸压计量系统安装调试，必需按供电公司的要求配置。7、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。8、凹凸压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。9、热控及DCS系统的安装调试。10、母线、绝缘子、配电限制与爱护及直流装置、蓄电池11、办理供电工程报建报审及验收过程中全部手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。三、承包方式本工程为清包工程，甲方只供应设备（距施工地点100米）及现场安装所需
17、水、电源，将水、电接至施工现场50米内。其它全部消耗性材料、吊装费、运输费等费用均由乙方担当。1、本工程采纳总价包干的方式承包，即：包质量、包平安、包文明施工、包工期、包税金、包保修、包报建验收、通电等全部内容。2、本工程严禁分包或转包。如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此引起的一切损失。四、合同工期：五、工程结算、支付方法本次安装工程总造价为一次性总包干价，包括政府的规费、开工报告费用、锅炉检测费及税金等全部相关费用。若一次性监检不合格时，所发生其它全部相关费用均由乙方担当。1、本工程总安装费为人民币：2、付款方式：本合同签订生效后，乙方施工人员、机具进入甲方施工工地一周内付工程款的
18、30%，锅炉水压试验合格具备筑炉条件后付工程款的30%，锅炉试运验收合格供应竣工报告后，乙方需从沂源县地方税务局开具建筑安装工程全额发票一周内支付工程款的30%，剩余10%留作质保金。质保期为贰年，运行满一年后无质量问题付5%，运行满二年后无质量问题再付5%。六、双方职责1、甲方职责（1）、供应施工现场的水源、电源、运输道路。（2）、向乙方供应施工图、设备图各一套。（3）、组织施工图技术交底。（4）、依据工程进度刚好供应相关的设备。（5）、协作乙方办理锅检、质检的有关手续。2、乙方职责（1）、开工前，乙方负责办理与本要求相关的开工告知等全部手续并支付相关费用，向甲方提交施工组织设计、工程施工网
19、络安排、做好施工人员、机具材料的进场支配；接到甲方书面通知五天内乙方施工人员、机具进入工地，并对甲方的设备材料进行交接、看管。（2）、在规划的场地内布置施工临时设施。（3）、管理好自身范围的平安、保卫工作，由乙方缘由造成设备、人身等事故由乙方负全部责任。（4）、移交一套完整的竣工图、技术资料于甲方（并供应电子版），甲方在半个月内办理签证审核手续。（5）、乙方应优先采纳甲方指定厂家的材料（焊条、焊丝、氩气）。乙方负责选购的材料必需质保书、合格证齐全，并由乙方担当其质量问题。（6）、乙方必需供应全部高压焊工的原始证件，接受甲方的审查。（7）、乙方必需供应各项目负责人的身份证复印件以接受甲方的检查，
20、此项目未完工前不准更换负责人。七、工程质量及有关要求1、本工程以现行国家规程、规范进行施工验收。2、分项工程竣工或重要项目施工完毕及隐藏工程验收，乙方要提前24小时通知甲方的质检代表及监理方代表，并供应质检记录和工具，叁方验收合格后签字生效，工程未经甲方验收不得进行下道工序。3、由乙方缘由造成的发生返工、修理等费用由乙方负责，且由此造成的全部责任有乙方担当。4、若在施工过程中乙方无证（或证件资质达不到行业标准）对所安装部件施工，一经发觉甲方有权将其驱除出施工现场，乙方必需对相关设备部件进行返工，直至甲方满足为止。甲方还将对乙方罚款人民币壹万元/每人次。5、乙方在安装过程中不得私自变更图纸，如有
21、变更必需经甲方同意，如乙方私自变更图纸所产生后果由乙方全部负责（不含甲方所提出的图纸变更）。6、因本次施工为立体交叉施工，乙方必需遵守甲方的现场管理，不应以赶工期为由阻碍其他公司施工，甲方必需坚持土建协作安装为原则，并协调好各施工队的施工秩序，若出现乙方人员不听从甲方管理，甲方有权将其驱除出施工现场。7、安装质量质保期为安装调试验收合格之日起贰年，贰年之内乙方应无偿负责处理由乙方安装的工程所出现安装质量问题，并在接到甲方通知24小时内赶到甲方现场处理。在质保期内如因乙方安装质量等问题引发甲方的重大经济损失及责任，由乙方全部负责。8、甲方有权依据乙方的安装进度、质量状况、平安状况等，确定部分项目
22、的安装是否接着由乙方担当。若甲方确定部分项目不再由乙方安装，甲方将协调另行转包，其相应的工程款甲方将从乙方总工程款中扣除。若乙方能按甲方要求完成工程安装，甲方将不另行转包。9、设备防腐费用为人民币元整，若乙方对设备防腐达不到甲方要求，甲方有权将设备防腐费用从工程款中扣除，并另找施工队伍。10、因甲方要求的技改部分（含设备变更、设备质量缺陷处理等，不含需返厂处理的）及增加的爬梯等全部部分，乙方不再收取任何费用并不得以此为由拖延工期。（更改壹次为准）11、承压部件的探伤为100%（其中射线探伤为50%，超声波探伤为50%）。费用由乙方负责。12、乙方派驻甲方的项目经理工程期间不得另派他人。项目经理
23、离开施工工地时必需提前24小时通知甲方有关人员，甲方同意后方能离开。并在保证不影响安装进度、质量、平安等工作的前提下，必需在48小时内返回施工现场。13、乙方对全部承压部件安装前都需用压缩空气或蒸汽进行吹扫。乙方对全部阀门在安装前应依据电力建设施工及验收技术规范有关规定及甲方的要求进行水压试验和必要的解体检查处理。14、本工程所用的消耗性材料由乙方负责，但需经甲方与监理方确认其质量，否则不允许在工程中运用。若乙方违规运用协助材料，乙方担当由此引起的全部责任。15、乙方承建的工程项目，不论是否经过甲方及监理工程师的验收，对所发生的工程质量事故，均应负全部责任，不能以处理事故为由，提出增加费用或推
24、迟工期的要求，更不能造成隐患。16、对于设备水压试验、蒸汽冲管等所需的设备由乙方负责。17、乙方在工程施工中运用的测量试验仪器，工具吊装机械，计量限制装置等，应按有关规定定期检验，并且经检验合格后方能运用。18、乙方在施工中要接受甲方的质检代表及监理方的监督，并依据要求及进度供应相关的技术资料、材料合格证、质保单、各类试验检测、事故处理等报告，并签字认定。监理方供应的文件乙方不得拒签，否则，每发生一次扣工程款人民币5000。00元，（如发生争议需三方协商解决）八、本工程采纳的技术规范和技术措施1、国家及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范。规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于
25、本工程。2、与本工程有关的国家及部颁施工及验收技术规范如：电力建设施工及验收技术规范、“锅炉机组篇”等相关标准以及“电力工业锅炉监察规程”等等。3、本工程施工质量检验评定按电力工业部颁发的火电施工质量检验及评定标准有关篇为依据；如：“锅炉篇”、“加工配制篇”等以及电力部颁发的机组达标的有关规定等等。4、对不在规范验评标准范围内的，执行设计院、制造厂及甲方叁方议定的补充技术标准和施工技术要求。5、本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。若有新的标准则必需执行新标准，替代原有标准。锅炉压力容器安装监督暂行条例和实施细则（国务院）蒸汽锅炉平安技术监察规程（劳部发）（1996）276号电力
26、工业锅炉压力容器监察规程（DL6121996）压力容器平安监察规程（劳锅字）（1990）8号锅炉压力容器焊工考试规则（劳动人事部）电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）（DL/T504795）电力建设施工及验收技术规范（管道篇）（DL503194）电力建设施工及验收技术规范（焊接篇）（DL/T86920xx）电力建设施工及验收技术规范（管道焊接接头超声检验篇）（DL/T504895）电力建设施工及验收技术规范（钢制承压管道对焊缝射线检验篇）（DL/T509696）火力发电厂基本建设工程启动协助设计竣工验收规程（电建1996159号文）火电工程启动调试工作规定（建质199640号）火力发电厂金
27、属技术监督规程（DL43891）火力发电厂工程测量技术规程（DL500191）火电施工质量检验及评定标准火电工程调整试运质量检验及评定标准电力工业技术管理法规（试行）（80）电技字第26号6、除上述由国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照图纸、文件；经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家供应的图纸和技术文件；项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。7、特别要求：全部水冷壁、过热器、省煤器等受热管道安装前均要做清扫、通球试验。九、设备材料的供应：1、甲方全部设备到厂后的卸车工作
28、及费用，均由乙方负责，由甲方、乙方、设备供应方三方共同参与开箱清点，检查验收，移交给乙方。2、甲、乙双方办理好设备的移交或领用书面手续后，即移交乙方现场保管运用。十、开工调试和竣工验收1、开车调试过程中，乙方参加调试（帮助甲方调试）并跟踪和处理调试过程中设备出现的全部问题。2、工程启动及竣工验收必需不低于电力工业部电建（1996）159号文颁发的火电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程规定的要求执行。3、部分工程具备竣工条件，由乙方提请甲方和监理方进行验收。甲方和监理方在验收期限三天内进行检查验收，并按部颁标准评定工程质等级。4、锅炉整体试运行168小时，叁方（甲方、监理方、乙方）确认合
29、格验收后五天内办理完竣工验收手续，竣工之日从次日算起。5、锅炉整体启动运行验收后15天内，乙方将竣工资料移交甲方。6、乙方的工程档案资料必需按国家档案局和国家计委基本建设项目档案资料管理暂行规定等有关规定执行，并满意甲方对档案资料管理的要求，在工程施工过程刚好做好收集、汇总、整理工程档案。7、乙方在工程竣工验收10日内，向甲方提交一式六份完整的、符合要求的工程技术档案资料（其中一份原件，四份复印件，一份电子版）。8、乙方如不按要求按时供应工程档案资料，每延误一天处以20xx。00元人民币的罚款。同时扣留剩余工程款和不予进行工程竣工决算，直至提交合格的档案为止。十一、平安生产、施工现场管理1、平
30、安生产（1）乙方在人员进入工地前必需与甲方签定相关的平安协议并交纳人民币20000。00元保证金。（2）、有关电力建设施工项目的平安管理工作，应遵照电力工业部颁布的电力建设平安施工管理规定和相关补充规定执行。（3）、乙方必需坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于平安生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必需实行一切必要措施和手段强化施工平安管理，提高平安施工水平，确定严格的平安施工秩序以保证施工人员在施工中的平安与健康。（4）、乙方单位责任人必需亲自抓平安。建立严密的三级平安监察网络和有效的平安保障体系；必需设立独立平安监察机构。（5）、乙方必需按规定支配人员参与甲方组织召开的定期平
31、安扩建例会。（6）、乙方应修理全部的护栏、围墙、警告标记及保卫设施。（7）乙方在整个工地实现“封闭化”管理，设备材料定置、定位管理。（8）、乙方的施工人员必需听从甲方的管理，对于不听从甲方管理的甲方有权将其驱除出施工现场，对于无理取闹者移交当地司法机关处理。2、施工现场管理（1）、乙方应严格根据施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应听从总平面图的要求和规划，并履行报批手续。乙方必需听从甲方的管理，并办理出入厂手续，经甲方签字同意后方可实施。（2）、乙方的施工临建设施完整、环境清洁。生产临建整齐、布置整齐，平安管理责任、制度、规定到位。（3）、乙方不准随
32、意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时需办理手续后方可实施。（4）、乙方必需在沟道、孔洞、平台、扶梯设牢靠的永久性或临时盖板或栏杆，设明显标记和平安警告牌。（5）、乙方若在施工过程中发生任何平安事故、施工设备事故，应刚好通知监理工程师和甲方，并在甲方规定的期限内，将事故调查分析和处理看法报告监理工程师和甲方。施工过程中发生的任何事故及由此造成的一切损失由乙方担当。3、施工安排和报告（1）、乙方应向甲方提交施工进度网络图及提交具体的施工进度安排施工进度表，并于乙方在机具进入施工现场前交至甲方审核。（2）、乙方应编制工程施工工作安排，提出工作支配及工作重点，报甲方和监理方审核后实施
33、。（3）、重要部件安装应有具体的施工方案（包括吊装方案），报监理方和甲方审核同意后实施。十二、其他事项：1、整个施工过程中，原则上以设计交底后的图纸为准，发生争议时，由甲方出通知单，乙方按通知单要求施工。2、双方协商同意的有关修改增补要求、签证单、会谈纪要都是本要求的一部分。3、本要求约定乙方对甲方的投标文件全部承诺条款与本要求具有相同的法律约束力，尤其参加本项目的主要施工人员必需与投标书的承诺相同。5、整个安装工程未经甲方允许乙方不准转包他人。6、本要求未尽事宜，双方协商解决。7、本要求履行地为甲方所在地，若在执行本要求过程中甲乙双方出现争议有甲乙双方协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院
34、裁决。8、本合同经双方单位签章后生效。9、本合同一式六份，双方各执三份。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日锅炉承包合同7甲方：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）甲方为了削减支出，经班子会探讨，请示上级主管部门，确定将本单位的供热锅炉承包给乙方，甲乙双方经协商对有关事宜达成如下协议：一、承包期限为20_年7月30日至20_年7月1日止。二、甲方承包费每年19万元锅炉乙方承包后乙方负责检修、维护，管道更新即在承包期间锅炉用电由机房支付（检、修理范围整体供热的设施、设备及供热管网和供水设施、设备及管网）。三、甲方向乙方供应两栋住宅楼
35、住户的名单。四、供热期间，乙方要保证住宅楼住户取暖，供热温度必需达到国家规定标准：收费执行四平市区规定标准：供热时间按国家规定执行，否则属乙方违约。五、承包期间排污费及有关锅炉的相关费用由乙方担当，乙方保证粮库消防水井至消防水池供水管线畅通（无偿供应热源）。六、违约责任假如甲方违约则退还乙房所交的承包费，并退还乙方的修理费，返还保证金，假如乙方违约，甲方不退还乙方的保证金及承包费和锅炉修理费，终止合同。如乙方收完取暖费后违约，则甲方收取乙方的抵押物作为补偿，如不足应由乙方补齐。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：
36、_法定代表人（签字）：_年_月_日锅炉承包合同8发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及国家的有关法律，法规的规定，甲乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的.基础上，甲方就 的供热事宜与乙方达成一样看法。特签订本合同，以此共守。第一条、合同期限：合同承包年限为期半年，承包时间：自 年 月 日至 年 月 日止。其次条、详细内容：1、承包价格，包括两部分第一是乙方自行向 营区暖户每平方米收取35元取暖费;其次是在供暖期内补给乙方人民币30万元。即大写人民币叁拾万元整。2、乙方享受补贴后然料费、水电费、炉锅检验费，锅炉水垢清洗费、烟道除尘费、劳保费、税费、锅炉工工
37、资等都由乙方担当。3、向供暖户收取取暖费乙方可以自行组织时间和人员收取，补贴部分在承包期内分三次给付即 年 月 日前付人民币10万元， 年 月 日前付10万元， 年 月 日前付人民币10万元。4、维护、保修服务：合同期内乙方负责甲方锅炉设备系统的保修、维护，如设备系统发生故障，乙方必需在12小时内通知乙方，并刚好实行必要措施防止故障扩大，削减损失，确保锅炉平安，有效的正常运行。5、甲乙双方的权利与义务：在供暖期内乙方必需保证供暖户室内温度达到18度，如因温度上不去收不上来取暖费甲方盖不负责;如因其他缘由供暖户不交取暖费甲方负责协调;司炉工必需持证上岗，供暖期间锅炉工所出现的一切平安责任、人损坏
38、都由乙方负责。乙方应自觉遵守甲方的管理制度，担当在合同过程中的防火、防盗等到平安责任，乙方建立锅炉房各项管理制度，仔细做好锅炉运行各项参数的记录。甲方如不能按合同支付乙方承包款，导致停炉，由甲方负责。甲方负责人： 乙方签字：日期：锅炉承包合同9甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法规，结合本工程详细状况，为明确责权，保证工程顺当进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：一、项目概况：1、项目名称：2、项目地点：3、项目内容：锅炉基础及其他配套设备基础的土建、2吨蒸汽锅炉就位、全部配套设备的安装、烟风道连接、除尘系统的整体安装、水、电气线路安装、相关行政质检手续的
39、办理、锅炉安装后的相关验收、协作煮炉、锅炉试运行(正常出气、正常工作)。二、承包方式：包工包料(安装中所需材料费用如：钢管、板材、法兰、弯头、阀门、电线、螺丝等等其余一切协助材料全部由乙方自己担当)。保质保量，保工期，保平安，保文明施工，达到合格工程标准。三、项目技术与质量要求：1、验收标准：按甲方供应的土建基础图及甲乙双方共同约定的工程施工方案验收锅炉安装工程施工及验收规范2、项目材料及设备：本项目范围内的锅炉本机及厂家所供应的配套设备(厂家的发货清单为准)由甲方采供，其余工程安装材料及安装辅材耗材等等由乙方全部采供担当;全部进场材料及外购设备质量必需达到国家规定的现行质量标准。供应材质检验
40、报告、合格证等证明材料，由甲方对其认质认可，由乙方担当质量担保。四、项目造价：本项目安装总价值为人民币 (￥： 元)。锅炉设备安装一次性包死，无重大变更不调整，若设计变更，按变更项目的单价由双方共同约定变更费用及项目。五、项目施工工期限：本合同自签定之日起生效。项目施工工期从 年 月 日起至 年 月 日完工，项目工期为 天。六、付款方式：工程竣工后，阅历收合格。乙方交给甲方锅炉全部的质检手续，开据税务发票，甲方在3个工作日内付清工程款的95%，剩余5%做为质保金，待保修期到期之日后付清。七、平安约定：乙方在施工过程中的设备运用平安及人员平安责任乙方自负。八、项目验收及保修：1、乙方现场施工、调
41、试全部完成后，由乙方负责向质检部门申请验收。2、项目验收合格后，乙方向甲方移交完整的设备随机资料及验收合格资料。3、项目保修期为3个月，自甲方验收达到合格标准之日起计算。保修期内，若出现(除厂家索配设备)乙方所安装物件或安装失误导致的质量问题，乙方应无条件在12个小时内赶到现场修理。九、双方职责与义务：甲方：1、供应锅炉基础设施部分的土建施工图。2、负责为乙方现场施工供应供水、电及其接点。水电费用由甲方负责。3、根据合同约定，刚好拨付工程款。乙方：1、按合同和甲方的.技术要求，确保安装工期与工程质量。如有异议与甲方刚好沟通。2、做到平安生产，文明施工。3、供应完整的工程资料。4、工程质量达不到
42、约定标准的部分，如未达到安装标准要求，甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应马上整改施工，直到符合约定的标准，工期不予顺延。5、乙方由于非自然力影响，未按工期要求完成工程项目，应每天按合同总价值的5%缴滞纳金。十、违约责任与争议解决：1、如任一方违约，均由违约方担当违约责任，并赔偿对方损失。2、争议解决程序：根据建设工程施工合同的细则，双方友好协商，若协商不成，交由当地仲裁部门解决或依法向伊旗人民法院起诉。十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：
43、_年_月_日 _年_月_日锅炉承包合同10甲方依据须要将锅炉承包给乙方管理，经双方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：一、 合同双方：发包方：_ (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)二、 承包期限：从 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日止三、 详细内容：1、甲方为乙方无偿供应锅炉房、工具、水电、燃料等。2、甲方在乙方交接前进行盘点，对全部工具和设备运做状况进行清点和登记。3、在承包期内，(自交接当日起)，甲方预付乙方承包费用。结算时由乙方开具锅炉运做费用与甲方核对无误后，甲方应以现金方式付清乙方承包费，不得拖欠。承包费均以现金清算，乙方收费后开出收据。4、在经营期间内，双方应根据合同条款通力协作，相互协作，双方不行无缘无故，轻率行事解除合同。四、 甲方责任：1、 供应所以的设备和设备的运做、修理、维护保养等费用。2、 供应乙方工作人员的住宿，包括水和照明用电费。3、甲方应按乙方要求，每月赐予例行检查、保养和清理。4、甲方要为乙方购买工伤保险，费用有乙方自理。五、 甲方权限：1、 甲方有权对乙方进