《2023年钢结构厂房建设合同4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年钢结构厂房建设合同4篇.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年钢结构厂房建设合同4篇钢结构厂房建设合同1发包人：承包人：依照这人民共和国合同法，根据双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就_生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款：一、工程概况工程名称：_生产车间钢结构楼层制作安装工程。_工程地点：二、工程承包范围承包方按甲方供应的设施方案完成工程量。三、质量标准：符合国家建筑工程质量要求。四、合同价款：计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算，以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的.10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。五、合同期限开工时间：_年_月_日竣工时间：_年_月_日六、
2、发包人供应现场施工场地和水、电，包括四周的协调工作。七、付款方式：承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。八、发包人的责任和义务监督承包人的质量和平安，按期完成任务。九、承包人的责任和义务保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切平安责任。十、违约责任：若谁违约，必需履行合同条款，并付对方违约金1万元。十一、未尽事宜，双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定
3、代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日钢结构厂房建设合同2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲乙双方依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、诚信的原则，就建设工程事项协商如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：四、工程质量1、工程质量标准：2、乙方必需严格根据甲方供应的图纸和说明文件进行施工，并接受甲方派驻工地代表的监督。3、乙方供应_工程验收资料。五、工程进度及工程款的支付结算1、(水电、消防暂定 元)2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。3、2#
4、库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的20_年的元月二十八日完成，如不能按时完成保证金不予退还乙方。4、2#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款 元，并退还履约保证金伍万元。5、1#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款 元6、工程竣工验收后，甲方应向乙方支付总工程款的95%，剩余的5%一年后一次付清。7、如甲方不能按时支付工程款，导致工期延误，乙方有权停止施工。六、施工与变更1、本工程的施工及设计应根据甲方招标供应的图纸及文件要求施工，不得擅自作出修改。2、工程如需变更，甲方需书面对乙方提出说明。3、施工中如发觉设计有遗漏及不合理的地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲
5、方同意才能变更。七、平安施工1、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危急品。2、无关人员不得进入施工区域，不遵守此规定所发生的一切平安事故，乙方概不负责。3、乙方必需严格根据建筑施工平安规范文明施工。4、在安装施工中所发生的一切平安事故，均由乙方自行负责并担当一切费用。八、违约、索赔和争议1、合同自签订之日起，任何一方中止合同，应向对方支付合同总造价的5%违约金。2、本合同在履行过程中发生争议，如协调看法不一样的，由当地人民法院进行裁决。九、其他双方关于不行抗力的约定：十、附则1、本合同一式四份，双方各执二份，由双方法人代表或托付代理人签字加盖双方公章后马上生效。2、未尽事宜，经双方协
6、商，另行签定补充协议。甲方：乙方：签字盖章：签字盖章：年 月 日 年 月 日钢结构厂房建设合同3甲方：乙方：依据合同法及相关法律规定，甲乙双方充分协商_钢结构厂房承包达成以下协议：一、乙方以包工形式承包_钢结构厂房组装面积约_平方米，以每平方米_元。二、乙方带焊接，安装工具。进入工地后一切听从甲方统一管理，搞好平安施工，甲方刚好供应厂房材料，水电服务到位。三、工程期限为：_天，(如天气改变，材料供应不刚好除外)。四：工程款支付方式：1、厂房立柱时支付总工程款_%2、上梁支付总工程款_%3、上屋面瓦及墙瓦支付_%4、工程完全验收合格后支付总工程款的_%_六个月后支付剩余_%工程款。五、本合同一式
7、两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方签字：_乙方签字：签字日期：_年_月_日钢结构厂房建设合同4发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，甲、乙双方在同等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一样订立本合同。一、 工程名称：简易钢结构厂房。二、，甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。三、 工程数量：四、 工程规格：1、详细尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。五、 工程单价
8、：六、 乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元六、工期：从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后 /m2个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书起七、工程质量：1、乙方应根据甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，细心施工，保证工程质量。2、如因自然灾难和地质下沉等缘由使房屋变形等质量问题，乙方不担当责任。3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费修理。八、平安生产：乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。九、结算方式：乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。十、违约责任：1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方支配，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责担当。2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。3、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成。十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字(盖章)生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日