《2023年工程施工合同书(集锦篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程施工合同书(集锦篇).docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年工程施工合同书(集锦篇)工程施工合同书1建设单位： (简称甲方)施工单位： (简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1、 工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程2、 工程地点：泉州市商贸学校3、 工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。4、 承包范围：依据甲方供应的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。其次条 承包形式与工程造价1、本工程的承包形式：包工包料。2、工程造价：、泉州市商贸学校运动场工程计人民币、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币、以上两项工程合计人
2、民币第三条 工程结算和付款方法1、工程增加项目结算形式： 依据甲方供应更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20xx年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。3、资金开户银行：甲方开户银行： 帐号：乙方开户银行： 帐号：第四条 工程施工期限及竣工验收。1、三期围墙工程项目总工期为 45 天，于二二年 月 日开工至二二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二二年 月 日开工至二二年
3、 月 日竣工。若由于不行抗拒力或雨天及甲方缘由造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应供应本工程的负责人及现场施工员名单。3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。4、乙方应切实做好各项施工的平安措施，确保工程施工平安，接受甲方的平安检查和监督。在施工中如属乙方缘由造成的平安 事故均由乙方负责。第五条 工程质量1、在施工中乙方必需严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，依据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必需切实建立有效的工程保证机构和
4、实行有效的保证质量措施。2、乙方施工时定期进行质量检查，细心施工严把质量关，工程中不得运用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。第六条 甲、乙双方分工协作1、甲方应负责：(1)甲方派 为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、协作乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。(3)施工前应做施工现场的三平一通，供应设计标高。(4)组织有关单位进行图纸会审，刚好办好纪要，按规定供应乙方设计图纸四份。(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐藏工程验收签证。(6)刚好审定工程进度，
5、按时拔付工程款，确保工程进度。2、乙方应负责：(1)乙方派 为本工程的负责人。(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。(3)确保施工有安排进行。(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度安排表报送甲方。(5)仔细做好隐藏工程，在隐藏前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐藏工程在隐藏前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必需签证后方可隐藏，乙方不得私自隐藏。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐藏，并刚好办理补签证手续。第七条 其他事项第八条 本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方
6、法人代表签章后生效，至竣工交付运用款项结清后失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同书2发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方同等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20xx要求。5、预料施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：其
7、次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为 天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价预料为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计 元
8、;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。2、甲方应为乙方供应基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守平安和保密规则，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿
9、乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。3、合同履行期间，若因工程停建甲方须要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已起先进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方刚好协商解决，协商不成
10、，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同书3建设方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。一、工程概况（1）工程名称：_（2）工程地点：甘肃玉门黄花农场（3）工程范围和内容：本房为_跨钢结构厂房，规格：长_米；宽_米檐高_米，按图纸施工。（4）建筑外包面积：_平方米。（5）工程总造价
11、：本工程总造价人民币（大写）：_，（小写￥：_）二、钢结构施工打算（一）甲方：（1）做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的修理，保证施工材料能运达到场。（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满意施工用水、用电的须要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及供应相应资料。三、钢结构工程期限（1）依据须要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），_年_月_ 10日至_年_月_日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。四、钢结构工程价款的支付与结算（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自变更，但发生图纸变更或本项
12、目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。（2）本合同签订后，甲方须付预付款_计人民币_元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的_计人民币_元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的，计人民币_元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_元作为工程款，（3）工程竣工验收后，甲方方可运用，未阅历收，甲方擅自运用或提前运用则视为本工程验收合格。（4）如甲方因未刚好支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应担当相应经济责任。（5）本合同结算方式：_。五、附则（1）本合同一式_份，甲乙双
13、方各执一份。（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。附：甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人:_电话：_电话：_本合同签订日期：_年_月_日工程施工合同书4（以下简称甲方)(以下简称乙方)依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就 ，同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况：1、项目名称：2、项目地址：二、本合同施工范围： 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设
14、。三、合同工期：开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日四、 合同价款及付款方式总造价为610万元，增减项依据甲方看法进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清全部尾款，保修期为_年。五、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。六、甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。七、各方权力及义务：1、甲方的权力及义务：(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐藏工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与协作工作。(2)、
15、协调总包单位向乙方供应施工所需场地和水电接驳点，并说明运用留意事项。(3)、按合同的约定刚好支付乙方工程款。(4)、按规定供应施工场地并供应有关隐藏、障碍物资料。(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好选购、运输、爱护等工作。(3)、按施工平安规范规定，实行施工保卫平安等技术措施，确保现场施工人员及第三者平安。(4)、接受甲方监督和管理并听从总包单位对工程总进度安排的支配与施工协调。(5)、严格按审批后
16、的图纸和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，确保工程质量和合同工期。(6)、参与工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求刚好办理竣工资料的移交，编制工程结算。(7)、刚好向总包单位支付施工、生活用水、电费用。(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。八、质量与验收1、本工程按国家现行基础设施工程施工及验收规范进行检查验收，园建工程按建设工程施工质量验收统一标准(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。2、乙方必需
17、严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准细心施工，确保质量。各分项工程，隐藏工程，尤其是中间验收必需严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参与，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。九、合同生效合同订立时间：_年_月_日本合同双方约定 签字盖章 后生效十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同书5甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)我方对多个施工队伍仔细考察、对比、探讨选定了施工队伍。为明确各自的权利和义务
18、，经协商，并依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法和建筑安装工程承包合同条例及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方托付制作安装一批店外门头装修事宜达成如下一样协议。一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装二、安装地点及范围：黄河路铁路桥以东至岳城办事处辛集行政村东头327马路两侧，佃户屯办事处佃户屯行政村菏商马路两侧。三、门头安装位置 ：依据甲方供应的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：依据实际状况确定(详见图纸)。四、材质：要求用5*5CM镀锌角钢， 76*44厚1.2MM的铝方管，外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字)，四周
19、压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。五、工程造价及支付方式1、工程造价：约2.制作安装费约定：制作角钢架，安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用，每平方绽开面积计算。3.支付方式：签订合同乙方机械人员进场甲方预付款，工程进行一半时付 元进度款。竣工验收合格留 % 质保金，余款15内一次性付清。六、 施工期限? 甲方向乙方供应店家名单之日起 如遇不行抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。七、双方权利、义务甲方：1、向乙方供应门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。4、甲方负责拆除原有门头，供应良好作业面。5、供应水电并担当相关费用，
20、社会干扰甲方负责解决。乙方：1、自甲方通知之日起按合同约定日期及甲方供应的安装地点制作施工并安装完毕。2、严格根据甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应刚好报请甲方协商修改确定。3.施工中出现全部的人身平安问题均有乙方自行负责。八、关于验收1.乙方全部制作安装完成一批门头后即向甲方提交验收单，甲方应组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。2.工程质量验收以国家有关装饰装修标准为依据，结构制作安装应当坚固，抗风力应达到8级。九、违约责任：1.甲方未能按本合同第五条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的百
21、分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。2.乙方如无正值理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成门头广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的万分之五作为违约金。3.乙方应保证工程质量、结构坚固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应担当返工及相应损失.4.如属甲方缘由，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。并有权就实际施工状况要求甲方接着支付已完部分或全部的制作费。十、保修期限：1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保一年。坚固性保证三年，三年内，若因坚固性未达标准造成门头脱落伤人或物，由乙方负全责。2、保修期满后，双方另签修理协议进行修理。甲方(公章)：_
22、乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同书6合同编号：_托付人(甲方)：_承揽人(乙方)：_签订日期： 年 月 日甲方：_中国石油自然气股份有限公司销售分公司居处地：_法定代表人(负责人)：_乙方：_居处地：_法定代表人(负责人)：_企业资质等级：_依据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，本着同等互利的原则，经双方协商一样，订立本合同。一、检修理项目概况1、检修理项目名称：_2、合同签订依据：_3、检修理项目地点：_4、检修理项目范围：序号单位工程名称、工程内容、工程概算(元)、开工日期、竣工日期、备注5、设计单位：_二、检修理项目
23、工期及负责人.1本项目开工日期为_年_月_日，竣工日期为_年_月_日，合同工期为_天。2发生以下情形之一，经甲方书面同意，可相应顺延工期：_.(1)、甲方未能根据合同约定供应图纸及开工条件;.(2)、设计变更和工作量增加;(3)、非因乙方缘由停水、停电、停气造成一周内停工累计超过小时;.(4)、不行抗力;(5)、甲方同意工期顺延的其他状况。三、本合同生效后，甲方委派为现场施工代表，乙方委派为项目负责人，为技术负责人。施工图纸及其他资料.1、甲方于_年_月_日前向乙方供应施工图份，其它项目资料份。.2、乙方依据施工图和有关项目安排内容编制施工项目预算、施工图预算。乙方在接到施工图和项目安排后天内
24、编制完施工项目预算交甲方审查。合同价款及支付.(1)、本检修理项目合同价款是通过方式，确(暂)定为：_(小写)元(大写)元。(2)、合同价款确定依据：_.3、关于定额和有关规定：_.四、关于费用计取：_1、合同价款的.支付乙方开户银行：_账号：_双方职责.五、甲方职责.1.供应具备施工条件的施工场地2、开工前，接通施工现场水源、电源、热源和通讯线路以及运输道路，拆除现场内的障碍物.3、组织有关单位对施工图、施工图预算等技术资料进行审定，并按合同规定的时间和份数交给乙方.4、派驻现场施工代表，负责对项目进度、质量进行监督，检查隐藏工程，负责办理现场六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自签订之日
25、起生效。托付人(甲方)：_承揽人(乙方)：_签订日期： 年 月 日工程施工合同书7建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将xx1#楼卫生间防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：xx1#楼2、工程地点：xx小区内3、工程内容：依据要求，卫生间防水工程采纳聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理），厚度1.5，上翻200mm。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：卫生间防水每个卫生
26、间200.00元（大写：贰佰元整/个）。结算时按实际个数结算。四、质量标准：乙方应确保xx1#防水工程达到合格标准，严格参照国家现行防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：（1）应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：（1）听候甲方通知，刚好将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送省
27、、市“建科院”检验合格后运用。（2）按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的.因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程进行保修（保修期根据国家规定）。（5）质量标准：合格，不渗不漏。蓄水试验合格。（6）出现问题返修时应随叫随到。六、付款方式：本工程无预付工程款，待工程全部完工验收达合格标准后甲方一次付至全部工程款的97%给乙方，留3%的工程款作保修金，保修期满后乙方无质量问题，甲方一次性支付剩余工程款。七、平安事项：乙方在施工时必需根据规
28、范、规定及相关技术标准进行施工，并留意平安，确保人身平安，凡在施工时所发生的一切平安事故均有乙方自负。八、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力，待保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日工程施工合同书8为了强化*工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县*(全称以下简称甲方)将*工程，承包给*(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。一、 工程名称：*新建工程二、 工程内容及工程量：*。三、工程总造价：大写(￥*元)四、工程质量标准：乙
29、方应按甲方供应的*施工设计图纸进行施工，施工必需符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。五、约定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日六、工程款结算方式：甲方根据工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)七、资金省、市、县村级活动场所建设资金。八、甲乙双方责任：甲方供应施工设计图，乙方应在开工前细致核对甲方供应的全部施工图纸。如发觉施工图存在偏差或问题，应刚好与甲方取得联系，说明权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境爱护措施，促进和谐社会发展，履行平安生产职责，建立健全施工平安管理体系。施工中若出现的任何平安问题，均由乙方负
30、责。九、质保期(一年)：此工程质保期*年(*年*月*日均由乙方负责。十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同书9建设单位：_施工单位：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并根据合同严格执行。一、工程范围及承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系
31、统及稳压系统等2、承包方式：包工包料二、工程地点：普兰店市三、双方职责（一）、甲方责任：1、负责刚好拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方供应施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）（二）、乙方责任：根据图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于平安技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、工程期限：1、自本合同签定之日起_天完工。2、下列状况工期顺延（1）、由于人力不行抗拒的自然灾难而被迫停工。（2）、因重大设计变更或建设单位缘由造成窝工，以及建设单位资金不足等缘由。五、工程造价及结算方式（一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥108万元）。（二）、结算方式：合同签定
32、后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。六、竣工验收：验收时发觉甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日工程施工合同书10装饰工程名称：建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：苏州市经济贸易委员会制定苏州市工商行政管理局 监制苏州市室内装饰工程合同甲
33、方（托付人）：乙方（被托付人）：一、 装饰施工项目：1、装饰施工地点：2、房屋结构：3、装饰施工内容及要求：（详见报价单，并以报价单为准）。二、工程期限及保修期：1、工期：天。因天气改变造成施工难度，影响施工进度，工期顺延。自 年 月 日起至 年 月 日止。2、工程保修期：月。保修期：月。保修期自本工程竣工验收合格之日起，由乙方开具工程保修单。3、在工程保修期内，如甲方人为造成损坏，要求乙方修理，甲方应全额付给乙方材料费及人工修理费。三、工程造价及付款方式：工程总造价：（大写） （小写） 元。合同生效时，甲方支付总造价的 20 %，其余价款依据施工进度安排分期支付：水电工完，瓦工材料进场施工之
34、前，支付总价款的35 %，瓦工结束，木工材料进场施工之前，支付总价款的40 %，余款：5%，于工程验收合格后付清。双方款项往来，均应出具正式收据。四、材料、设备的供应1、甲方供应的材料、设备：本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施工进度安排刚好供应到现场。2、乙方选购的材料、设备：凡由乙方选购的材料、设备必需与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，经由甲方签字认可后再行运用。乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止运用，如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。3、 甲、乙双方选购的材料，必需符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰
35、材料有害物质限量强制性国家标准。五、施工前打算细则1、甲方 开工前，向乙方供应经确认的施工图纸或工艺质量说明1份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。 向乙方供应施工需用的水、电等必备设施，并说明运用留意事项。 施工中运用公用部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。 如须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，需征得乙方同意并应支付赶工费，待签订工期变更协议、确定赶工费后
36、再行赶工。 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的看法均需甲方代表与乙方代表接触。2、乙方 组织施工图纸或工艺质量的现场交底，拟定施工方案、进度安排，交甲方审定并签字认可。 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 乙方委派： 为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。六、施工平安与防火1、甲方或乙方供应的施工图纸或工艺质量说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间内应严格遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准室内装饰工程质量规范、建筑安装工人
37、平安操作规范，留意施工平安。3、由于乙方在施工过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当责任并担当由此引发的一切经济损失。七、工程施工变更1、工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，签订变更单后方能进行该项目施工，所引起增减费用，可在工程第三批付款时，一并结清。如需减项不行超过总价的5%。八、工程质量、验收及结算1、工程质量按1997月3日发布的中华人民共和国行业标准家庭装饰工程质量规范以施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。2、甲乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。3、工程竣工验收，乙方应通知甲方
38、竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能阻挡验收，需刚好通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。4、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内结清尾款。九、违约责任1、甲方责任 未按合同规定的时间和要求供应原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其他缘由等，除工程日期得予顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程造价的1。 由于甲方供应的材料、设备质量问题或规格差异，乙方向甲方提
39、出，甲方仍表示运用的而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 工程未阅历收，提前运用，发觉质量问题，自己担当责任。 甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1支付违约金。 甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑物及设备管线，乙方有权拒绝施工。2、乙方责任 工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工，造成损失由乙方负责。 由于乙方缘由逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的1支付违约金。 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场陈设和其他物品，如有损失，应视状况予以赔偿。 未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责。3
40、、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总价的20%的违约金，并担当由此造成的其他经济损失。十、争议或纠纷的处理1、本合同履行期间上方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，上方可实行协商解决或请装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。2、双方协议或调解不成时，双方同意由同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉）。十一、附则1、本合同一式四份，双方各执二份。2、本合同甲乙双方签字后，即可生效。十二、其他约定1除甲方不能按时付款外，乙方不得停工。2乙方施工期间，水电费由甲方自理。3严格根据报价表中所列项目施工。甲方（签章）：乙方（签章）：代表人： 法定代表人：单位地址：单位地址：年 月 日年 月日工程施工合同书11甲方：乙方：经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。一、甲方工作责任：1