《2023年工程结算协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程结算协议.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年工程结算协议工程结算协议1本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于_年_月_日在中国_市签署：甲方：_公司居处：_法定代表人：_(法定代表人的代理人：_)乙方：_公司居处：_法定代表人：_(法定代表人的代理人：_)鉴于：_年_月_日，甲方与乙方就_(工程项目名称)签订了建设工程施工合同(合同编号：_)，建设工程总价款为：_万元整人民币。该项目已于_年_月_日竣工，已经甲方、乙方及_方验收，并于_年_月_日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了_工程结算协议书。根据甲、乙双方签订的建设工程施工合同，乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_
2、万元整，尚未支付的建设工程款_万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付_万元外，双方相互无任何其他应付款项或需担当相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付的建设工程款_万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。其次条甲、乙双方经协商同意，自_年_月_日至_年_月_日止由乙方向甲方支付建设工程款_万元整。第三
3、条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：依据有关法律的规定已经对给予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并给予本协议强制执行效力。2、乙方保证担当举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起_个工作日内，向甲方和北京市公证处供应有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_个工作日内，乙方未向北京市公证处按期供应付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方
4、面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将根据乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出履行应偿借款通知书(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽主动举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此状况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的.具有强制执行效力的本协议及执行证书干脆向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方情愿接受人民法院的强
5、制执行。5、甲方在申请执行证书时，应担当相应的举证义务并供应以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的状况。甲方：_公司(印章)法定代表人或授权代表：_(签字)乙方：_公司(印章)法定代表人或授权代表：_(签字)_年_月_日工程结算协议2发包人：_承包人：_依据双方_年_月_日签订的_工程施工合同、_补充协议、_补充协议、_补充协议约定的承包范围，该工程于_年_月_日竣工并通过验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_一、工程结算范围：_(参照承包范围)。二、工程结算造价：_大写：_元，小写：_元。本结算造价为本工程最终竣
6、工结算结果，双方承诺不以任何缘由和任何理由提出修变更更。结算造价明细见附表工程结算造价明细表。三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共_份，发包人_份，承包人_份，监理单位_份。四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。发包人(签章)：_承包人(签章)：_监理单位(签章)：_法定代表人：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_年_月_日工程结算协议3甲方：丽江正和房地产开发有限公司乙方：1、丽江市建筑工程有限公司2、丽江良美建筑工程有限公司甲方因“丽江1号生态村”建设须要，于20xx年xx月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于20xx年1月将公寓式房
7、屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一样，签订协议如下，必需严格遵守。一、建设工程施工状况：乙方已经于20xx年xx月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。二、工程价款：乙方已经向甲方提交了工程结算书，甲方也作了审核，现双方经协商一样确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至20xx年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）。三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌
8、佰伍拾万元整（28500000.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，详细房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金凹凸，乙方都必需按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房发票，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方
9、托付有权机构作竣工结算，无论结算金额凹凸，但乙方必需协作完善。六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方担当，并向乙方出具税票。七、税、费担当：按国家法律规定，甲方担当商品房卖方应担当的.全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人担当商品房买方应担当的全部税、费（包括：契税、修理基金、办证费）。八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订商品房购销合同，刚好办理合同备案，协作乙方办理产权登记。九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必需担当乙方的全部经济损失，并担当逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的拖延履约金。十、工期拖
10、延的责任由甲方自行担当，乙方不担当任何责任。十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司担当“丽江1号生态小区”的全部保修责任，详细由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。十二、丽江市建筑工程有限公司于20xx年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整（500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、修理基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。十三、本协议签订后乙方必需马上将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。
11、十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。乙方1： 法定代表人： 法定代表人： 乙方2：本协议签字时间： 年 月 日工程结算协议4发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室承包人：_广州_建设项目工程是广东省、广州市的重点项目，刚好完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的须要。为刚好做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一样，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。1、工程结算报告的提交及审定承包人在本工作协议书附件中供应的全部名工
12、程结算人员，在_年_月_日至月日必需保证在工地现场办公，特地从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定担当违约责任，直至承包人改正到位为止。承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在_年_月_日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。本工程合同正常结算工作以截止在_年_月_日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应主动协作发包人，帮助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。发包人在收到承包人_年_月_日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在_年_月_日前审核完毕，刚好报送上级部门审批。承包人虽未能在_
13、年_月_日前上报，但能在_年_月_日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。本工程结算资料发包人接收的最终截止日期为_年_月_日。至_年_月_日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。承包人应按发包人的要求刚好派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求刚好报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定担当违约责任。如承包人不按发包人的要求刚好派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管
14、理协作服务费中支付，承包人不得有异议。2、工程结算定审后有关款项的支付本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人接着支付至结算定审金额的100%。3、工程结算中争议问题的处理对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：（1）承包人在_年_月_日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在_年_月_日前双方能达成一样
15、且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一样的部分如能在_年_月_日前取得一样的，将与承包人在_年_月_日至_年_月_日之间上报的工程结算资料为基础并在_年_月_日前取得一样的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。（2）双方未能在_年_月_日前达成一样的本工程结算争议，根据原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，
16、至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。附件：广州xx建设项目工程结算工作架构。发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室承包人：_（盖章）_（盖章）_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_居处：_居处：_电话：_电话：_传真：_传真：_签约日期：_签约日期：_签订地点：广东省广州市区。工程结算协议5甲方(简称甲方)：_乙方(简称乙方)：_丙方(简称丙方)：_依据_年_月_日甲方和乙方签定的_工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司托付的业务。2、甲方和乙方签定的
17、._工程分包施工协议内容全部有效，全部内容由乙方托付丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方担当责任。3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方干脆支付给丙方并由丙方开具相应的_发票给甲方。4、丙方收款单位及账号：_分公司帐号：_开户行：_协议订立时间_年_月_日，协议订立地点：_本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由_仲裁委员会仲裁。甲方(简称甲方)：_乙方(简称乙方)：_丙方(简称丙方)：_年_月_日工程结算协议6合同编号：119421甲方：乙方：(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好平安生产和实现双
18、赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。一、甲方租用乙方_一台，用于马场河铁矿XX工作，时间为_年_月_日起至_年_月_日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。二、乙方机械必需适合、满意甲方的生产须要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。三、甲方租用乙方机械每月_元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时月，按_元小时。四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳平安保证金，每台_元。合同到期或
19、终止时，由甲方查明违约等责任后，平安保证金一次性全额退还乙方。五、自乙方机械进入工地后，经双方核算精确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方担当全部责任，与甲方无关。七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的.指导，平安施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行担当。八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主见权利。九、本合同未尽事宜，双方可另行
20、协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部担当。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程结算协议7编号：结 算 协 议甲方：乙方：双方于 年 月 日签订的 合同现已履行完毕（或提前解除）。关于结算事宜，双方经协商达成如下一样看法：一双方认可，甲方应付乙方的工程款总额为 元。二甲方已付乙方工程款总额为 元，其中现金支付 元，代扣甲供材料款 元，代发乙方应付的民工工资元，代扣税金元，其它元。三至此，甲方尚欠付乙
21、方款项合计 元，其中包含质保金 元。四本协议签订后，甲乙双方因履行合同的全部结算事宜已经处理完毕，全部权利义务已作最终处分，不再有其它争议。五履行本协议产生的全部权利义务未经另一方书面同意不得转移。六本协议发生争议，由协议签订地法院管辖，原合同约定与本协议不一样之处，以本协议为准。七本协议一式四份，双方各两份，效力相同。1甲方名称： 乙方名称： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 联系电话： 联系电话： 传真：地址：协议签订日期：签订地点：年月传真： 地址：工程结算协议8发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室承包人：广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，刚好完
22、成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的须要。为刚好做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一样，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。1、工程结算报告的提交及审定1.1承包人在本工作协议书附件中供应的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必需保证在工地现场办公，特地从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定担当违约责任，直至承包人改正到位为止。1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合
23、同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应主动协作发包人，帮助政府上级主管部门，完成上报结算书的.审定工作。1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，刚好报送上级部门审批。1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。1.6本工程结算资料发包人接收的最终截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报
24、出，发包人不再受理任何本工程结算资料。1.7承包人应按发包人的要求刚好派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求刚好报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定担当违约责任。如承包人不按发包人的要求刚好派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理协作服务费中支付，承包人不得有异议。2、工程结算定审后有关款项的支付本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：
25、（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人接着支付至结算定审金额的100%。3、工程结算中争议问题的处理对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一样且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一样的部分如能在 年 月 日前取得一样的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一样的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为
26、本工程合同的善后处理工作组织审核审定。（2）双方未能在 年 月 日前达成一样的本工程结算争议，根据原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：（盖章） （盖
27、章）法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：居处： 居处：电话： 电话：传真： 传真：签约日期： 签约日期：签订地点：广东省广州市 区。工程结算协议9分包合同编号：甲方：乙方：1、甲、乙双方于20_年_月_日签订了2、依据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。甲方：法定（托付）代表人：项目经理：日期：乙方：法定（托付）代表人：项目经理：日期：工程结算协议10甲方：_乙方：_甲方因“_号生态村”建设须要，于_年_月将庭院式房屋建设工程发包给_
28、有限公司施工，于_年1月将公寓式房屋的建设工程发包给xx良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一样，签订协议如下，必需严格遵守。一、建设工程施工状况：乙方已经于_年_月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。二、工程价款：乙方已经向甲方提交了工程结算书，甲方也作了审核，现双方经协商一样确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至_年_月_日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（元）。三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍
29、拾万元整（元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，详细房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金凹凸，乙方都必需按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房发票，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方托付有权机构作竣工结算，无
30、论结算金额凹凸，但乙方必需协作完善。六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方担当，并向乙方出具税票。七、税、费担当：按国家法律规定，甲方担当商品房卖方应担当的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人担当商品房买方应担当的全部税、费（包括：契税、修理基金、办证费）。八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订商品房购销合同，刚好办理合同备案，协作乙方办理产权登记。九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必需担当乙方的全部经济损失，并担当逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的拖延履约金。十、工期拖延的责任由甲方自行担当，乙方
31、不担当任何责任。十一、工程保修：由_有限公司担当“_号生态小区”的全部保修责任，详细由xxx有限公司向甲方出具保修承诺书。十二、_有限公司于20xx年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整（500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“_号生态小区”_号庭院式房屋的购房款、修理基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。十三、本协议签订后乙方必需马上将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙
32、方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。乙方1：_法定代表人：_法定代表人：_乙方2：_本协议签字时间：_年_月_日工程结算协议11分包合同编号：甲方：乙方：1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了2、依据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。甲方： 乙方：法定（托付）代表人： 法定（托付）代表人：项目经理： 项目经理：日期： 日期：工程结算协议12甲方：乙方： (以下简称甲方) (以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典为明确甲、乙双方的权利和义务，
33、切实搞好平安生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。一、甲方租用乙方_一台，用于马场河铁矿_工作，时间为_年_月_日起至_年_月_日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。二、乙方机械必需适合、满意甲方的生产须要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。三、甲方租用乙方机械每月_元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时月，按_元小时。四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳平安保证金
34、，每台_元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，平安保证金一次性全额退还乙方。五、自乙方机械进入工地后，经双方核算精确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方担当全部责任，与甲方无关。七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，平安施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行担当。八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主见权利。九、本合同
35、未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部担当。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程结算协议13_公司(以下简称甲方) _公司(以下简称乙方)居处：_ 居处：_法定代表人：_ 法定代表人：_鉴于：_年_月_日，甲方与乙方就_(工程项目名称)签订了建设工程施工合同(合同编号：_)，建设工程总价款为：_万元整人民币。该项目已于_年_月_日竣工，已经甲方、乙方及_方验收，并于_年_月_日甲
36、、乙双方进行了工程结算，并签订了_工程结算协议书。根据甲、乙双方签订的建设工程施工合同，乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付的建设工程款_万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付_万元外，双方相互无任何其他应付款项或需担当相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付
37、的建设工程款_万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。其次条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_年_月_日至_年_月_日止由乙方向甲方支付建设工程款_万元整。(见本协议附件：4、还款安排明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。第三条 强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：依据有关法律的规定已经对给予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并给予本协议强制执行效力。2、乙方保证担当举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起_个工作日内，向甲方和北京市公证处供应有关证据证明其已经
38、支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_个工作日内，乙方未向北京市公证处按期供应付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将根据乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出履行应偿借款通知书(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽主动举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此状况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书干脆向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方情愿接受人民法院的强制执行。5、甲方在申请执行证书时，应担