《2023年建筑施工劳务合同(篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年建筑施工劳务合同(篇).docx(66页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年建筑施工劳务合同(篇)建筑施工劳务合同1发包方(甲方):_承包方(乙方):_兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,依据有关法律、法规的规定,结合本工程的详细状况,甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:_2、工程地点:_3、承包内容:_4、承包范围:_5、承包方式:_6、质量要求:_7、工期要求:_年_月_日至_年_月_日。二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、平安文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方供应临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻
2、工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,根据甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,听从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作,竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定:1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方担当,工期
3、不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定:1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。yjbys2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。3、因业主等不行抗力的因素而影响工期,工期顺延。六、关于价款和结算的约定:1、双方商定本工程合同承包价格_元(人民币)2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式:a、开工后_日内,甲方付款_%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程
4、隐藏验收后,甲方付款_%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款_%元。d、竣工验收合格后,甲方付款_%元。e、余款_%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定:1、甲方负责同业主联系刚好供应乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内运用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行担当,并在承包价格中相应扣减。3、全部进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。八、关于平安生产的约定:1、甲乙双方另行签订平安协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的.法律效力。2、乙方须严格遵守甲
5、方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和平安生产的要求。3、乙方须严格遵守平安协议中的条款,严禁在施工现场发生作奸犯科等行为。九、关于违约责任的约定:1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任缘由而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。3、乙方必需给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生平安生产事故造成人身损害或财产损失,由乙方担当经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章)
6、_乙方(签章)_年_月_日_年_月_日建筑施工劳务合同2甲方:_乙方:_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循同等、自愿、公允和诚信原则,甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条 工程概况工程名称:_工程地点:_其次条 工程承包范围_第三条 工程工期1.安排开工日期:_年_月_日,安排完工日期:_年_月_日,总日历天数_天;2.主要节点工期:_3.乙方应无条件执行甲方进度安排支配(包括新调整进度安排)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内工程质量必需达到_第五条 组成合同文件及说明依次组成本合同文件及优先说明依次如下:1.本合同;2.
7、本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现模糊不清或不相一样时,按上述依次说明,不能清晰说明时,在不影响工程正常施工进度状况下由双方协商解决。第六条 标准规范本合同适用标准规范:_第七条 甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工安排、物资需用量安排表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验限制、监督、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数,满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为人员予以清退
8、。4.刚好供应由甲方供应施工机械设备、周转材料。5.按本合同约定,向乙方支付劳动酬劳。6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用:7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。第八条 乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业相关规章制度,做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到约定标准,对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责;依据业主或甲方安排要求(包括调整后安排),合理组织,科学支配作业安排,投入足够人力、物力、保证工期;担当由于自
9、身责任造成质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按招标文件要求和承诺管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗,技工必需有职业技能操作证,持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证,持证率达到100%4.听从甲方和业主监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员有效证件、持证上岗状况;5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品爱护工作。因乙方责任发生损坏,应自行担当由此引起一切经济损失及各种罚款:6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当
10、保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用机具、周转材料及其他设施:7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),担当因此项工作不到位而引起纠纷或当地相关行政部门惩罚及责任后果;8.为其施工人配备必要劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员,乙方应担当因运用以上不合格人员而引起责任和后果。10.甲方在资金短暂不到位,业主未能按时拔付工程款状况下,乙方不得因此而影响正常施工
11、,不得聚众闹事,做到对甲方谅解。第九条 环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施状况,使其体系有效运行。发生平安事故,乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定,做到文明施工;保证施工现场整齐有序,符合文明施工有关规定和要求,维护甲方良好企业形象,并担当因违反有关规定造成损失和罚款。加强现场管理,实行一切适当措施,爱护现场内外环境,限制由施
12、工作业引起噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条 材料、设备供应与管理1.甲方供应给乙方运用周转材料实行调拔制,依据工程安排须要向乙方供应。2.乙方就妥当保管、合理运用甲方供应材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时价格赔偿。3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量,则超出部分费用由乙方担当;材料节约部分,由甲乙双方按_比例分成。第十一条 承包方式、价格及包含内容1.承包方式及单价2.承包价格所包含内容:承包价格包括施工期间乙方各类风险
13、及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场各类检查所发生临时用工);承包工程范围内协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。第十二条 结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同
14、价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用依据。2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款_%。所承包工程完工后付结算款_%,余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数)3.在每月承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%劳务管理费。第十三条 施工验收1.乙方应按本合同约定质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应刚好向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格
15、时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致甲方相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出工程质量缺陷,乙方应无偿修理,并担当由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应协作甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方工作必需乙方协作时,乙方应按甲方指令予以协作。(协作第三方工作费用另外协商)第十四条 工程保修1.保修范围、期限:_2.保修期间,乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理,若乙方未按甲方要求执行,甲方可托付其它单位或人员修理,其费用由乙方担当。第十五条 保险1.乙方负责人必需为从事危急作业人员办理意外损害保险,并为施工场
16、地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任实行必要措施削减损失。第十六条 争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后,除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持工作连续,爱护好已完工作成果;2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;2.3 仲裁机构要求停止合同工作;2.4 法院要求停止合同工作。第十七条 合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同内容完
17、成,经有关部门验收符合本合同规定要求,则甲方在一月内返还乙方履约保证金(不计利息)。第十八条 不行抗力1.不行抗力标准执行甲方与业主签订合同,当甲方与业主签订合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后,乙方应马上通知甲方项目经理,并在力所能及条件下快速实行措施,尽力削减损失,甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误工作时间相就顺延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力,不能免除拖延履行方相应责任。第十九条 合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行,可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解
18、除,乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备爱护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。其次十条 合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。其次十一条 合同份数本合同一式_份, 甲方_份;乙方_份。其次十二条 补充条款_其次十三条 合同生效本合同双方约定_后生效。合同签订时间:_合同签订地点:_甲方(盖章):_乙方(盖章):_建筑施工劳务合同3工程承包人: (以下简称甲方)劳务分包人: (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律
19、、行政法规,遵循同等、自愿、公允、公正和诚恳、守信用的原则,鉴于已经签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项经协商达成一样,订立本合同。一、劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:施工图范围内的清包工。二、分包工期: 开工, 竣工,总工期 天,每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延),提前一天嘉奖壹佰元,奖惩兑现。三、工程质量标准及进度要求乙方必需严格根据施工图纸及现场规范施工,执行现行建筑安装工程施工质量验收规范,工程质量必需达到合格等级。乙方必需保证足够的劳动力并根据甲方进度安排施工,确保工期。四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴
20、压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源),按每平方米 元计算,建筑面积为平方米,总价元。 场地内的全部材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、修理和文明施工、平安施工等(安装、装饰另附分包价款)。 结算方式: 首付工程款 万元,第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;其次层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;余下的 万元经竣工验收合格后,一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外,乙方有权投诉)。五、奖惩措施乙方在施工过程中,工程质量必需达到合格,否则处以工程承包价格10%的罚款。 乙方必需根据甲方的施工进度安排施工,在施工过程中
21、进行节点考核,不按时完成,每推迟一天,罚款100元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的,甲方有权无条件更换施工队伍,并不再支付本期的人工费(节点工期另附,见施工进度横道图)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时,施工工期不顺延。施工过程中间验收及隐藏工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求,造成的费用及工期延误由乙方自行负责。六、甲方的权利和义务1、供应相应的施工图纸一套,编写具体的施工组织设计,完成各项报表。2、检查验收工程质量、平安生产、文明施工、施工进度。3、按时供应施工材料。4、甲方在检查工程质量时如发觉达不到验收标准时,有权加以制止,并责令其整改,
22、严峻者令返工重做,由此发生的材料奢侈及人工费用全部由乙方担当。5、乙方在施工过程中不听从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规程的,甲方管理人员有权对乙方处以100-200元的罚款,并从本月支付工程款中扣除。6、甲方应依据工程进度刚好将材料选购到位,保证乙方不出现窝工现象,如发觉因材料不到位所造成误工,经甲方确认赐予误工补助。同时,乙方应提前24小时通知甲方供应材料,否则不予补助。7、甲方要对各主要工序进行平安技术交底。8、甲方人员常常深化工地,加强对平安、质量、材料及施工过程的监督检查和限制,指导施工工作。9、完成竣工验收资料,办理竣工验收手续和竣工决算。七、乙方的权利和义务1、必需严格执行
23、国家现行有关工程质量评定标准、规范。2、施工时必需做到工完料尽场地清,落地材料刚好回收利用,不另计人工费,杜绝材料奢侈,如材料用量超过定额用量时,超出部分材料自负,费用从工程款中扣除。3、现场施工员和班组长必需现场负责,如遇特别状况,须经项目负责人同意,并托付他人负责,否则惩罚100元/人次。4、不得无故停工,如发觉无故停工现象,甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款,情节严峻者清退出场,并拒付已完成的工程量款。5、乙方要保持与甲方的良好沟通,发觉问题刚好反馈,主动协作甲方。6、必需保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。7、乙方自备手头工具,如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。八、其它1、甲方
24、有权对乙方的工作做临时性调整,乙方应主动协作。2、围墙以内的平安文明施工,必需遵照要求作到活尽场清,不另计人工。3、返工:由甲方缘由造成的返工,甲方依据实际状况赐予肯定补偿。4、变更部分根据原承包价格中的定额预算有关相应子目计算(增加或削减)。5、现场质量、平安管理、材料管理有相应的惩处措施。6、施工单位的各项制度、质量、平安条例均与本合同具有同等效力。本合同一式四份,甲乙双方各二份,双方签字后生效,工程款付清后自行失效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑施工劳务合同4发包方:_承包方:_依据中华人民共和国民法典和中华人民共
25、和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程合作事宜协商一样,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:_2、工程项目及范围:_3、工程地址:_二、承包工程范围、形式及合同价款承包工程范围:_承包形式:包工不包料分项工程单价:_合同价款约:_三、分包管理1、合同协议签订后,承包方全部人员听从项目领导和管理,执行发包方公司的规章制度,不准出现违纪违法现象。2、发包方按公司_族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工安排组织队伍完成施工任务。四、双方职责发包方:1、负责工程的总体支配和全面管理工作。2、负责预算及现场签证的处理。3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进
26、行监督检查。4、负责工程的技术问题和技术变更。5、负责供应吊车,保证施工须要。6、负责供应施工所须的材料、四周工具及平安防护设施(平安帽费用由承包方自负)。7、供应承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干运用,现场另立协议。8、负责对承包方工程质量进行检查,并有权对不合格进行惩罚。9、做好施工前平安交底和防护设施的完备,达到平安施工要求。10、按协议支付承包方的工程款。11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工状况进行检查,如达不到文明施工的.标准,应当场赐予经济惩罚。承包方:1、组织素养好、工种齐全的施工队伍,并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中
27、一份交发所方保卫部门),随时供应增减改变状况表,并负责代发工人工资。2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定,做好各分部分项工程的施工,并供应有关质量自检记录资料,每道工序质量有专人负责,其负责人报发包方。3、保管好发包方供应的临建设施、机具设备等,如有人为损坏和丢失照价赔偿。4、严格根据发包方的平安施工交底,规范施工,并签订平安协议书,施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行,发包方可供应便利条件。5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的爱护工作。6、做好现场文明施工,严格根据“三清六好”的标准进行施工,做到“下工活底清,工完场地清”,并接受发包方每月一次的文明工
28、地检查,所用清理用工均由乙方负责。7、小型手持工具,承包方自备(技工常用的专业工具)。8、执行材料限额领料,超实际预(结)算部分从承包价款中扣除。9、承包方独立的食堂必需听从发包方的行政部门的管理,符合有关食品卫生管理规定,生活用煤自行解决,不得随意烧现场木材。五、工期1、该工程从_年_月_日至_年_月_日止。2、以合同工期为准,因承包方缘由拖延一天按人工费结算总额的5%进行惩罚。3、工期顺延、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字,并加盖单位公章的签证可顺延工期。、现场停工一天,经发包方签证工期顺延。、如遇人力不行抗拒的自然灾难,工期顺延。六、质量1、承包方所承包的本工程质量执行招标
29、文件。2、分部分项不合格时,发包方有权撤换承包方人员。七、结算方式及付款方式1、承包方进厂施工后,发包方付给承包方人员生活费及零用款。2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定,由项目预算部门审核后,交项目劳资部门结算人工费,_日内支付给承包方人工费的_%(其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款)。分项工程达到主体完工后,再拨付_%。发包方按结算额的_%预留保修金,工程竣工_年,依据工程保修状况另议支付。八、其它事项1、发包方对承包方的施工安排、施工质量、平安、文明工地及劳务进行全面管理和监督,在承包方不能满意发包方施工工期、质量标准时,发包方可单方面终
30、止合同协议,并追究承包方的责任,因此造成的损失由承包方负担。2、承包方必需保证人员稳定,不得随意变换人员,特殊是现场带班人员不能更换,若更换必需经发包方同意,承包方现场负责人应给予其现场带班人肯定的权力,以便于更好地协作发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方托付的生产任务,听从发包方的统筹支配。九、未尽事宜双方另行协议发包方(签章)承包方(签章)_年_月_日_年_月_日建筑施工劳务合同5总包方;(以下简称甲方)承包人;(以下简称乙方)根据及(劳动法)的的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第一条工程概况1工程名称:2工程地点:3面积结构及施工位置:4承包范围;幕墙的加工制作及安装
31、。及材料二次搬运(不含多次搬运)。5承包方式;包清工.包材料消耗.保平安.包质量.包工期。6工期约定;7合同单价及价款:8价款依据:本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证。9本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,三级用电设施,平安及劳保用品等。其次条甲方工作职责:1开工前10天,向乙方供应经确认的施工位置及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿,及生活和施工所须要的水电,及设备。2指派D:为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调整,验收,变更签证,及其他手续。3向乙方供应经图审过的完整蓝图一份,白图两份。4协作乙方就施工条件与总包方(
32、第三方)进行沟通及交渋。5对乙方供应的材料申请进行核实并刚好配发。第三条乙方工作职责:1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。2对施工材料做好预算并刚好交甲方审核。3指派D为乙方驻工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。4严格执行施工规范,平安操作规程,防火平安规定,环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制人工结算。5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,接受总包对专业分包的平安生产管理及文明施工奖罚实施细责妥当爱护好
33、施工现场四周的建筑物,设备管线,古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好与其他施工单位的共存施工关系。6施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改建筑物结构,脚手架及各种管线设备。7工程竣工未移交甲方前,负责对现场一切设施和工程成品进行爱护。8乙方收到工程款后,应优先支配务工人员工资的支付不得无故拖欠,甲方有权进行监督。第四条关于工期的约定1甲方要求比合同约定工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因此实行措施而产生的费用。2因为甲方缘由造成未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延,如影响过大造成乙方经济损失,则由甲方担当。3因乙方缘由,不能按期完成工作量影响工期则工期不
34、顺延,并担当甲方损失。4因设计变更或非乙方缘由造成的停电,停水,停气,停工及不行抗因素造成影响,导致停工4小时以上,一周内累计计算,则工期顺延。第五条关于工程质量及验收的约定1本工程以施工图纸,施工组织说明,设计变更和(GB50210-20_),玻璃幕墙工程质量检验标准(JGJ/T139-20)等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。2本工程应达到国家质量评定合格标准。3甲乙双方应当刚好办理隐藏工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程的验收乙方可自行验收,甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检,甲方应担当复检费用及损失,由此造成停工,工期顺延。4由乙方缘
35、由造成质量事故,其反工费用由乙方担当。5工程竣工后乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收,需通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方成品爱护和看管费用。第六条关于工程价款及及结算的约定1双方商定本合同单价采纳固定价格。2本合同生效后,甲方分五次支付乙方人工费,详细支付方式如下:(1)施工人员进场后,甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。(2)埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%。(3)骨架全部完成,一周内付至合同价款50%。(4)幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80%。(5)验收合格后付清尾款。余留3
36、%作为保修金,一年后付清。(6)本工程保修期为验收后一年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作。第七条关于平安生产和防火的约定。1甲方供应的图纸或做法说明,应符合和有关防火设计规范。2乙方在施工期间应严格遵守,和其他相关的法规,规范。3由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关平安操作规程,消防条例,和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应担当一切经济损失。4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程,消防条例,导致发生平安事故或火灾事故,乙方应担当由此产生的一切经济损失。5施工中乙方动用电.气焊。需办理动火手续,实行防护措施,并有专人看管监护确保现场没有平安隐患方可以离去。第八条嘉奖和违约责任
37、的约定:1由于甲方缘由造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。2由于乙方缘由逾期完工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。3甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,甲方支付乙方一万元,作为嘉奖。4乙方应妥当保管甲方供应的设备及现场堆放的材料,并做好成品爱护。5乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方担当。6乙方在施工期间因为质量或平安违反总包平安规定,所造成的罚款由乙方担当。 7施工期间所发觉的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行
38、作为。8因一方缘由造成合同无法接着履行时,应向另一方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另一方经济损失。第九条合同解除1如一方严峻违反约定导致工程无法接着,则另一方有权解除合同,并由责任方赔偿另一方经济损失。2工程完工后一年内合同自行解除。第十条争议或纠纷处理:1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程质量,及进度的前提下,双方可采纳协商方法解决,或请有关部门进行调解。2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十一条附则1本工程须要进行保险时,应另
39、订协议。2本合同正本二份,双方各执一份,副本四份,甲方执二份,乙方执二份。3本合同履行完成后自动终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_xx年_月_日xx年_月_日建筑施工劳务合同6甲方:_身份证号码:_乙方:_身份证号码:_依照民法典及其他相关法律、法规,遵循自愿、同等、公允和诚信的原则,双方协商一样,订立本合同。一、工程地点:_。二、工程名称:_。三、工程内容:_。四、合同工期开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日;合同总工期:_天。合同工期日历天数以实际乙方进场起先施工之日起计算,因不行抗力自然因素,及甲方单方面缘由造成乙方不能如期完成,
40、合同工期顺延,不计算在合同规定施工工期内。五、工程单项承包单价(单包工不包料)种类规格安装费(元)备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等,所须要的高路坚及档土墙按设计要求_元,全部费用甲方不再因市场改变政府政策因素,不在调整价格,此价格为全费用包干价注:以上工程包验收合格,若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。六、工程质量技术要求:乙方严格根据现行施工规范和验收标准要求施工,必需达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽匀称、标高、符合设计要求,以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工,质量达不到规范标准要求的,甲方现场管理人员一经发觉,乙方应马上拆除和重新施工,其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误
41、,由乙方独立担当相关责任及费用,乙方不听从管理的应立即清退出场并中止合同,产生的一切后果由乙方负责。风险提示:对于选购材料和工程设备的义务与责任承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新选购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的.工期,由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的,根据发包人违约的约定办理。七、现场管理施工现场运用机械及工具由乙方负责,部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场,领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失,施工方应负责修复和照价赔偿。八、现场惩罚制度承包必需听从发包方现场施工管理人员的管理,由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时,甲方现场施工管理人员有权进行现场惩罚惩罚金(50-200元),乙方拒不签字时,由甲方做施工记录为准,结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时,处以每天_元罚金,乙方不得有任何异议。九、平安施工与检查乙方遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格平安组织施工,并随时接受平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平