《2023年分包工程合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年分包工程合同.docx(128页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年分包工程合同分包工程合同1甲方:建筑工程公司乙方:地暖发泡有限公司依据(合同法)有关规定,结合本工程实际状况双方自愿签订如下合同:第一条、甲方将施工的滨江国际花园6#楼地暖发泡,细石砼面层分项工程发包给乙方施工。其次条、承包方式:按建筑面积计算面积,每平方米8元。第三条、质量标准:水泥配比满意设计要求达到验收标准。发泡层2,细石砼3厚,表面必需平整,平整度2米靠尺限制在5内。乙方要自检,施工结束乙方通知甲方组织人员验收并签字。第四条、乙方负责水泥包干制,工程量6132地面。甲方负责供应水泥100吨。施工中实际水泥用量超出100吨,超出部分由乙方担当。第五条、双方负责:甲方负责供应水泥
2、、砂子及作业层的卫生清扫,放线工作。乙方携带设备人员发泡剂及所用工具进场施工,进场的职工必需遵守甲方施工现场的规章制度。第六条、工程款支付方式:该项施工结束,经甲方验收合格(按第三条)后,甲方一次性将工程款支付给乙方。第七条、施工平安:做好平安生产,文明施工,乙方人员在施工现场发生担心全事故由乙方自己负责。施工期间不得污染墙面。第八条、施工工期:乙方亲密协作甲方施工。第九条、甲乙双方必需遵守合同,本合同未尽事宜。双方协商解决。第十条、本合同一式两份、甲乙双方各执一份。签字生效甲方:建筑工程公司乙方:代表签字:代表签字:联系电话:联系电话:20xx年8月日分包工程合同2甲方:乙方:依照中华人民共
3、和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则,双方就 工程的劳务分包事项协商达成一样,签订本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包项目及方式:4、开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日总工期: 天二、合同文件运用语言文字、标准和法律1、合同语言文字:汉语。2、适用标准、规范:市政工程质量验收标准、国标CJJ120xx、CJJ390。3、适用法律、法规:合同法、建筑法。三、工程款支付工程款支付方式:现金。四、争议的解决:如协商不成,依法向工程所在地人民法院起诉解决。五、合同份数共计两份,甲乙双方各执一份。六、其它未尽事宜,双方协
4、商再签订补充协议,补充协议与本合同同具法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日分包工程合同3建设单位:牡丹江新世纪房地产开发有限公司 总包单位: 温州建设集团公司(简称甲方)分包单位: 牡丹江市中科基础工程有限责任公司 (简称乙方) 由公司投资建设、甲方总承包施工的 牡丹江市百好花园1#2#楼工程,因工程建设须要(或经业主举荐)现将其桩基分部工程托付乙方施工,为明确各方责、权、利,保质、保量、按期地完成施工任务,依据我国现行的建筑法合同法建筑安装工程总分包实施方法建筑工程质量管理条例,经协商一样,特签订本合同,以资共同信守执行
5、。一、工程概况:1)2)二、工程承包范围:1)、 桩基工程2)、三、工程内容: 钻孔 桩 600 m3,桩径 60cm桩长 11 m 只。四、承包方式:包工包料(其中 材料甲供);五、材料选购:本工程所需材料钢材、商砼 ,选购方在选购材料的同时应严把质量关,全部进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。六、工程造价:1)本分包工程暂定造价 m3,含税金),完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整,材料价格实行 。2)本分部工程运用20xx年浙江省建筑工程预算定额及省市配套文件为依据,计算方法:3)工程款支付:本工程总包合同的工程款支付为按月支付,每月25日前乙方应上报已完工程量,甲方进行
6、汇总后统一向业主上报,经业主核定后,在次月7日前支付工程款,按当月完成量的80%支付(甲方在业主资金到位状况下,应保证乙方的工程款项,若不到位,按规定计取违约金,违约金为应付款的月息2%)当月甲供材料同时扣回,余款在该桩基工程通过验收,办理该桩基工程竣工结算后结清(留保修金)。5)其他;1、总包方向分包方收取的协作管理费按中标的桩基造价%计取。 2、七、施工工期:1)本分部工期为 30个日历天,自 20xx 年 7月 1日至20xx 年 7月30 日为止。如工期延误,每延期一天罚200 元,超过天,每延期一天罚 300 元,以40天 为限。如工期提前,每提前一天奖 200 元,以 30天 为限
7、。2)在分部工程施工期间,假如遇到非乙方因素和不行抗力,致使工作不能正常进行的,经业主及甲方签证后,工期予以顺延。八、工程质量:1)乙方在施工时必需严格根据设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范细心组织施工,确保工程质量达到100%合格,本工程总包合同质量等级为创杯 等级。假如该工程今后获得杯等级,总包方应将所得嘉奖总额的%嘉奖给乙方;由于乙方缘由造成该工程总体未能达到验收标准,则惩罚乙方 万元,若分项工程未达到合格,乙方必需无条件返工至合格并惩罚桩基工程总价的%罚款,并担当所产生的一切相应费用,返工工期不予顺延。2)本分项工程竣工验收合格后30天内,乙方负责按温州市建设工程资料存
8、档与IS09001质量体系认证要求,整理好有关技术资料送交总包单位。3)在工程的合理运用年限内,如桩基质量引起建筑物质量问题的,乙方应负修理、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留,计 元,归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。九、双方责任:甲方责任:1) 做好施工现场的“三通一平”工作,施工用水、用电接通至现场,供应总配电房、配电箱(一级配电箱)。2) 供应施工图纸、地质勘察报告等技术资料,供应座标限制点、水准点。3) 刚好参与隐藏工程验收。4) 刚好按合同约定支付工程款。5) 协作乙方协调有关工作。6) 依据乙方的安排刚好供应甲供材料,并供应临时设施场地。7)
9、帮助乙方办理签证手续。8) 甲方驻现场代表: 张健,联系电话: 15145370666。 乙方责任:1) 对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、平安管理进行全过程统筹安排,不得转包。2) 仔细做好工程原始记录,隐藏工程验收要提前半天通知业主、监理单位、甲方及有关部门。3) 施工期间,乙方应协作业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、平安资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。4) 必需确保工程技术资料记录完整、精确、真实、齐全,提交完整竣工资料交付甲方。5) 乙方必需办理施工过程中的所须要的文件。6) 乙方驻现场代表: ,联系电话: 。十、平安、环保、文明施工:1)依据施工现场平安生产、
10、文明施工的管理要求,乙方进场前须与甲方签订“平安生产责任书”,并向甲方缴纳平安生产、文明施工押金(为合同价的5,不少于5000元)计 元(假如的确有须要),若有违章行为,甲方在权按有关规定条款予以惩罚。2)乙方应在现场设置项目负责人和平安员,并落实其相应的平安责任。3)乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍,人员应具备“三证”方能入住,三证办理由乙方自行负责;甲方负责供应平安帽、床铺、上岗证等(费用乙方自理),全部进场人员必需遵守施工现场各项管理制度。4)甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底;乙方负责对其进场员工进行必要的平安学问教化,保证每位员工熟识平安操作规程及劳动爱护用品的运用
11、,加强员工的自我爱护意识,每周开展平安自查。5)有特别要求的施工作业,乙方必需依据规定依据规定支配持操作证的人员上岗,乙方进场的机械设备必需经自验合格签字后报甲方。6)工程施工过程中,乙方应严格执行甲方运行的OHSAS18001职业健康平安管理体系相关要求,严格根据平安操作规程进行,实行有力的平安防护措施,确保施工平安;乙方分包范围内如发生一切人身、设备平安事故,其事故费用及责任均由分包单位自负,对甲方造成影响和损失的,甲方有权要求乙方赔偿。7)工程施工过程中,乙方应严格执行甲方运行的ISO14001环境管理体系相关要求,做好文明施工,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和
12、文明生产等的管理规定,进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放,做好落手清,保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。8)乙方违反本合同平安生产约定条款或甲方有关施工平安管理要求的,甲方按本公司有关制度予以惩罚,罚款从乙方平安保证金中扣除;上级部门对乙方的惩罚另由乙方担当。十一、乙方合同履约保证金为 万元,退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。十二、本合同一式柒份,双方签字盖章并经业主鉴证后生效,双方各执正本壹份,副本贰份,鉴证单位壹份,各自转报有关部门备案。十三、本合同如有未尽事宜,由双方另行协商解决,协商不成可申请温州
13、仲裁委员会仲裁。十四、本合同工程完工达到质量要求,技术资料齐全,工程款项结清后失效。 甲 方: 乙 方:代 表: 代 表:年月日 年月日鉴证单位:代 表:年月日分包工程合同4承包人: (全称) (以下简称甲方) 分包人: (全称) (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,结合本工程详细状况,经甲乙双方充分协商,就分包工程施工事项达成如下协议。第1条 分包工程概况1.1 分包工程名称:分包工程地点:分包工程内容:分包工程承包范围:1.2 开竣工日期:1.3 质量标准:(根据甲方与业主签订的主合同技术规范要求执行
14、)。第2条 承包方式与合同价格2.1 本工程采纳下列(任何一种)方式承包:a、 固定总价(含管理费及其它税费);b、 单价(含管理费及其它税费)承包,列工程量清单,按确认的工程量结算。2.2 本合同价格(单价或总价),无论何种缘由均不作调整。2.3 合同价款:元(大写:人民币元)。2.4 元(合同价格的 %)的履约保证金,甲方在保修责任终止后14天内把履约保证金退还给乙方。第3条 转让和分包3.1 本合同工程不允许转让和再分包。第4条 农夫工权益保障4.1 乙方应遵守有关法律、法规和规章的规定,充分保障农夫工的合法权益。其工资应当以货币形式按月支付,不得拖欠、克扣,必需依法为其购买必要的社会保
15、险和商业保险。第5条 材料和设备5.1 除按约定由甲方供应的材料和设备外,为完成本合同各项工作所需的材料和设备,均由乙方负责选购、验收、运输和保管,同时乙方须按有关规定向甲方供应出厂证明、质量合格证。5.2 乙方须提交一份满意合同进度的材料和设备安排予甲方审批。5.3 按合同规定由甲方供应的工程设备的名称、规格、数量、交货地点和安排交货日期(由业主供应的材料如低于市场价格的须核定消耗量),均应规定在合同条款中。5.4乙方运用的施工设备影响工程进度或质量时,甲方有权要求乙方增加或更换施工设备,乙方应予刚好增加或更换,由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。第6条 工程进度6.1 乙方应按甲方的进
16、度安排和指示实施本合同工程。6.2 不论何种缘由造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,实行有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度安排。6.3 工程暂停施工后,乙方应主动与甲方协商实行有效措施消退停工因素的影响。当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无正值理由拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。第7条 工程技术与质量7.1 乙方须按甲方要求编制具体的技术措施和施工组织方案。7.2 乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。7.3 乙方应严格按甲方的相关规定和指示,对工程运用的材料、工程设备及工程的全部部位及其施工工艺,
17、进行全过程的质量限制检查。7.4 甲方有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为甲方的质量检查和检验供应一切便利。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任。7.5 乙方负责选购的材料和工程设备,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。乙方还应按规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交甲方,其所需费用由乙方担当。7.6 隐藏工程和工程的隐藏部位须经甲方及监理人员检查并在检查记录上签字后,乙方才能进行覆盖。第8条 平安生产与文明施工8.1 甲方统一监管本工程的文明施工,负责管理和协调全工地的治安保卫、施工平安和环境爱护等有关文明施工事
18、项。8.2 乙方应按合同规定履行其平安生产职责。8.2.1乙方应设置必要的平安管理机构和配备专职的平安人员,加强对施工作业平安的管理。8.2.2乙方应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理,制定平安操作规程。8.2.3乙方应配备必要的平安生产设施和劳动爱护用具,并常常对其职工进行施工平安教化。8.3 乙方在施工过程中,应遵守有关环境爱护的法律、法规和规章及本合同的有关规定,并应对其违反上述法律、法规和规章和本合同规定所造成的环境破坏、人员损害和财产等损失负责。8.4 乙方应在其施工中,落实环境爱护的处理措施。第9条 双方的一般义务和责任9.1 甲方的一般义务和责任9.1.1 交底。9.1
19、.29.1.3 ,完成应由甲方担当的施工打算工程(主要为水、电、通讯等施工管线,主要交通干道及公共道路),并供应给乙方运用。9.1.4 在(约定时间)按有关规定向乙方供应现场测量限制点。9.1.5 负责整个施工场地的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其他分包人之间9.1.6 按国家有关规定负责统一监管本工程的平安文明施工;负责审查乙方实行的环境爱护措施,并监督其实施。9.1.7 按规定主持和组织工程的竣工验收。9.1.8 担当本合同条款中规定的其他一般义务和责任。9.2 乙方的一般义务和责任9.2.1 完成施工打算工作。9.2.2 仔细执行甲方发出的与本合同工程有关的任何指示,按合同规定的内容
20、和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外,乙方应供应为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。9.2.3 按有关规定仔细实行施工平安措施,确保工程平安及管辖的人员、材料、设备的平安。9.2.4 在进行本合同规定的各项工作时,应保障甲方和其他人的财产和利益以及运用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。9.2.5 按甲方的.指示,为其他人实施与本合同工程有关的工作供应必要的条件。9.2.6 工程未移交甲方前,乙方应负责照管和维护,移交后乙方应担当保修期内的缺陷修复责任。9.2.7 在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。9.2.8 应允许甲方、业
21、主、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或打算的地点,乙方应供应便利。第10条 结算与支付10.1 单价承包的项目,乙方按月对已完成的质量合格的工程进行计量, 并在每月甲方对乙方提交的工程量月报表的工程量进行复核,但甲方审核的工程量不能超过监理人审核的量。10.2 总价承包项目的结算,甲方将工程量清单中的总价承包项目进行分解,分解其10.3 甲方有权通过对以往历次已签证的月进度付款证书的汇总和复核中发觉的错、漏或重复进行修正或更改;乙方亦有权提出此类修正或更改,经双方复核同意的此类修正或更改,
22、应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。10.4 甲方应从第一个月工程结算起先,在给乙方的月进度结算中扣留%的金额作为保留金。10.5 在本合同工程保质完成并由监理人向甲方出具保留金付款证书后,甲方将保留金总额的一半支付给乙方。在全部工程的保修期满时,甲方将其余的保留金支付给乙方。若保修期满时尚需乙方完成剩余工作,则甲方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的保留金余额。第11条 完工与验收11.1 当已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目,乙方即可向甲方提交完工验收申请报告(附完工资料)。11.2 乙方应协作甲方进行验收。依据主合同无需由业主验收的部分,甲方根据验收程序自行验收
23、。11.3 分包工程竣工验收未能通过且属于乙方缘由的,乙方负责修复相应缺陷并担当相应的质量责任,担当缺陷修复的全部费用。11.4 分包工程竣工验收后,双方根据约定的合同价款进行工程竣工结算。11.5 乙方已将合同工程全部移交给甲方,且保修期满,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止。第12条 违约和索赔12.1 在履行合同过程中,由于乙方的缘由,造成工期延误、发生重大平安和质量责任事故等均属乙方违约,甲方可通知乙方解除合同,乙方须担当由此增加的费用和工期延误责任。12.2 在工程实施期间或保修期内发生危及工程平安的事务,当甲方通知乙方进行抢救时,乙方声明无实力执行或不愿马上执行
24、,则甲方有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由乙方负责,由此引起的费用应由甲方在甲方支付给乙方的12.3 甲方依据总包合同的约定向监理人递交任何索赔意向通知或其他资料,要求乙方帮助时,乙方应予以主动协作。若因乙方未予主动协作,使得甲方涉及到分包工程的索赔未获胜利,则甲方可在应支付给乙方的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。第13条 争议的解决13.1 甲方和乙方或其中任一方对某项确定持有异议,又未能协调取得一样看法而形成争议。在争议尚未获得解决之前,乙方仍应接着按甲方的指示仔细施工。双方接着履行合同,保持分包工程施工连续,爱护好已完工程。13.2 甲方和乙方应共同
25、作出努力干脆进行友好磋商解决争议,若不能协商一样,则任何一方均有权向人民法院起诉。第14条 风险和保险14.1 乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿:a、人员的伤亡;b、分包工程以外的任何财产的损失或损害。14.2 工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由乙方担当风险责任。a、由于乙方对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏; b、由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏;c、其他由于乙方缘由造成的损失和损坏。14.3 乙方必需为其雇用的人员办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员的生命
26、财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。14.4 乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员担当工伤事故责任,由于乙方过失造成在乙方责任区内工作的甲方或第三者的人员伤亡,应由乙方担当其工伤事故责任。14.5 保险事故发生时,甲乙双方均有责任尽力实行必要的措施,防止或者削减损失。 14.6 合同签订后发生不行抗力的风险造成工程的巨大损失和严峻损坏,使双方或任何一方无法接着履行合同时,经双方协商后可解除合同。第15条 其他15.1 和权利履行其职责,如须短期离开工地,应事先征得甲方同意。15.2 乙方为实施本合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的现场机构公章和授权代表签名。15.3 乙方应在开工前向甲方
27、提交乙方在工地的管理机构以及人员支配的报告。甲方有权随时检查乙方人员的上岗资格证明。甲方有权要求乙方撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员。15.4 严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和运用不正值竞争手段谋取非法利益,构成犯罪的提交司法部门处理。15.5 乙方须听从甲方转发的业主或监理人与分包工程有关的指令。乙方不得干脆致函发包人或监理人。15.6 除合同另有规定外,甲方和乙方的法定代表人或其托付代理人在协议书上签名并盖单位公章后,合同生效。15.7 未尽事宜,经双方协商一样后,可对本合同进行补充或修改并形成补充协议。15.8 本合同正本两份,具有同等效力,由承包人和分包人分
28、别保存一份。 本合同副本 份,甲方执 份,乙方执 份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日分包工程合同5订立合同双方:_以下简称总承包人_以下简称分包方。双方依据分工负责、协作协作的精神,共同完成_工程之建筑安装任务,经充分协商,将订立本合同。第一条 工程名称 _(指分包部分之工程名称)。其次条 工程地点_。第三条 工程范围_(可用列附表方法)。第四条 质量标准_(可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出)。第五条 承包人_(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量
29、、交货时间、技术要求等用附表具体注明)第六条 工程总价本工程包价计人民币_元整。第七条 工程包价本工程包价计人民币_元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)第八条 付款方法_第九条 工程期限按本合同第三条规定的.工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。第十条 中间交工本工程项目范围内的_工程,自_年_月_日开工于_年_月_日完成交工。第十一条 双方联系制度及协作方法_第十二条 关于工程保密方法_第十三条 违约责任_第十四条 特别条款_第十五条 合同有效期限,本合同自双方签字盖章后马上生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。第十六条 合同份数本合同正式本两份
30、,双方各执一份,副本_份,总承包人收执_份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_份第十七条 合同附件总承包人:_负责人:_地址:_电话:_分包方:_负责人:_地址:_电话:_年_月_日订立附表l工程项目一览表工程预算号工程名称单位工程数量预算(概算)价值预定工期开工、竣工备注附表2总承包方(发包人)负责供应材料表品种规格单位数量交货时间交货地点备 注分包工程合同6订立合同双方:_,以下简称总承包方:_,以下简称分包方。双方依据分工负责、协作协作的精神,共同完成_工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同。第一条工程名称_.(指分包部分之工程名称)其次条工程地点_.第三条工程范围_.(
31、可用列附表方法)第四条质量标准_.(可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出)第五条承包方式_(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明)。第六条工程总价本工程包价计人民币_元整。第七条工程包价本工程包价计人民币_元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。第八条付款方法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围内的._工程,自_年_月_日开工于_年_月_日开工于_年_月_日完成交工。第十一条双方联系制度及
32、协作方法_.第十二条关于工程保密方法_.第十三条违约责任_.第十四条特别条款_.第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后马上生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。第十六条合同份数本合同正式本二份,双方各执一份,副本_份,总承包方收执_份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_份。第十七条合同附件总承包方:负责人:_地址:_电话:_分包方:负责人:_地址:_电话:_年_月_日订立分包工程合同7发包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法,甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务,结合工程的.实际状况,经双方协商一样,达成如下协议
33、:一、工程名称:二、建筑面积:平方米三、工程总金额:元四、工程期限:年月日至年月日五、质量等级:六、工程款支付:开工一月后付万元,其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必需达到特别工种持证率100%,技工持证率85%,平工持证率60%。八、分包工程质量必需全部合格,质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期:乙方进场后按项目下达的生产工期施工,每延长一天,罚款元,以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方担当。十二、乙方必需与农夫工签定劳动用工合同。十三、乙方必需严格根据劳
34、动合同法和建设部关于建设领域农夫工工资支付暂行方法等法律、法规的规定支付农夫工工资,不得拖欠或克扣工资,工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜,双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方:法定代表人:托付代理人:现场代表:年月日乙方:法定代表人:托付代理人:分包商:年月日分包工程合同8总包人(甲方):联系地址:邮编:联系电话:传真:分包人(乙方):联系地址:邮编:联系电话:传真:鉴于 项目(
35、以下简称“本项目”)为 (工程建设单位方)建设开发的项目,甲方为本项目的施工总承包单位,并已经与工程建设单位方签订了施工总承包合同,现甲方将本项目的铝合金门窗工程分包给乙方,由乙方负责施工,乙方在本签订本合同之前,已经特别熟识本工程处于甲方承包工程的关键线路上,并充分了解甲方就工程质量、工期、平安等向建设单位所担当的违约责任。现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,甲乙双方就施工事项协商一样,订立本合同,以共同遵守。第一条 工程概况工程名称:工程地点:工程范围:其次条 工期开工日期:本分包工程定于 年 月 日开工(若有变更
36、,甲方另行书面通知)。竣工日期:本分包工程定于 年 月 日竣工。合同工期总日历天数为: 天(日历天)。乙方紧跟甲方施工进度支配、接受甲方的合理施工进度安排要求,以不影响甲方进度为原则。第三条 工程质量标准本工程应确保一次性验收合格,并满意总承包合同的质量要求。工程施工规范:GBT7107,JGJ11320xx,工程所在地行政部门颁布的现行施工验收规范及行业标准。工程质量检验评定标准:国家和工程所在地行政部门颁布的现行施工验收规范及相应的行业标准, 建筑工程施工质量验收统一标准(GB5030020xx)等工程每一道工序都需经甲方和监理方进行工序检验,阅历收合格后方可进行下道工序施工。第四条 合同
37、组成文件及说明依次本合同补充协议或文件本合同投标书(如有)图纸、标准、规范及有关技术文件工程量清单及预算书总承包合同中与本分包项目有关的条款。第五条 工程承包方式包工、包料、包施工、包质量、包工期、包试验费用、包平安及文明施工。第六条 合同价款合同暂定总价为:人民币 元(大写: ),其中 平安文明施工措施费为 元。上述造价已经包含铝合金门窗工程中主要材料、协助材料、设备、人工、机械、运输装卸费、全部半成品和全部成品的检测、爱护费用、利润、风险以及税金等全部费用,本合同总价与单价均为闭口价,除设计变更外总价概不行调整,人工、材料等费用的上涨及政策性调整不构成本合同的调价的缘由。本工程中的铝合金门
38、窗材料与设备名称、品牌、规格、型号、品质等级、单价如确需变更,由乙方向甲方提交变更材料的核材与核价单,经建设单位书面确认方可作为结算依据。由乙方递交,并经甲方批准的本工程的报价单(或预算书)是本合同的组成部分。第七条 双方代表甲方委派(手机号码 )为本分包工程甲方驻施工现场的代表。甲方代表更换的,应提前7天以书面形式通知乙方,后任接着行使前任的职权,履行前任的义务。乙方委派(手机号码 )为本分包工程乙方的代表。乙方如需更换乙方代表的,应至少提前7天以书面形式通知甲方,并在征得甲方同意后,后任接着行使前任的职权,履行前任的义务。甲方有权要求乙方更换其认为不称职的乙方代表。乙方同时委派 为本分包工
39、程的质量员与平安员。第八条 甲方权利、义务向乙方供应依据总包合同由建设方办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料,并向乙方供应现有外墙脚手架、临时施工用房,垂直运输工具,和用水、用电接驳口。在建设单位供应施工现场平面布置图、施工图等资料后,将该等资料供应给乙方。供应室内标高线,水平、垂直位置线,移交测量基准点,并供应门窗的缩口尺寸,供应门窗防雷引下点,乙方连接安装。并在施工前进行技术交底。施工人员、建筑材料、建筑垃圾完全彻底地撤出施工现场。逾期撤场的应担当 元天的惩罚;逾期撤场一星期以上的应担当 元天的惩罚。乙方担当施工中发生因乙方缘由发生的违章事故、人员损害及对第三者造成财产损失的
40、完全责任,由此造成的工期延误、经济损失等均由乙方担当。乙方在施工过程中应对已方工程的成品或半成品担当爱护责任,已完工程未交付甲方之前,乙方应负责已完分包工程的成品爱护工作(并不限于乙方所做部分),爱护期间发生损坏,乙方自费予以修复。依据施工进度按时编制符合国家及工程所在地规范所要求的技术资料,达到归档要求;并对其制作的相关资料的真实性、完整性、牢靠性负责。在本分项工程竣工验收提交竣工报告时一并提交竣工验收资料,包括竣工图纸 套,并有效协作甲方工程备案工作。乙方驻工地代表必需保证每周有六天以上在施工现场组织施工,参与甲方每周召开的内部例会以及每周召开的现场工程例会。现场每缺席一天,乙方担当罚款 元次。每周日向甲方提交本周已完工作内容及下周进度安排表和用工安排、现场施工人员清单。如乙方发觉分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应马上通知甲方,待明确缺陷修正措施后接着施工。本工程由乙方自行办理其施工人员的社会保险,乙方未办社会保险所造成的一切后果由乙方自行担当。乙方应按规定向甲方支付水电费、员工住宿费等费用。乙方逾期未支付的,甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除这些费用。做好