《2023年分包合同范文汇编9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年分包合同范文汇编9篇.docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年分包合同范文汇编9篇分包合同 篇1发包人（甲方）：地址：设计人（乙方）：地址：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、互惠、诚恳信用的原则，甲方托付乙方承接_工程设计，双方就本工程相关事宜进行协商，现为明确双方的职责，结合本合同的详细状况，签订如下协议。一、设计依据1、甲方提交的托付书。2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、结构图等）。3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。二、项目内容1、项目名称：2、建设地点：3、承包范围：4、承包方式：三、设计费用及支付风险提示：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下
2、原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应敬重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统肯定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一样的状况下，可以依据工程设计收费标准确定设计费，避开因无约定或者约定不明的状况下造成不必要纠纷。1、本合同的设计费为_万元。风险提示：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，假如当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同
3、的，应当根据未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有留意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的恳求，造成自己的权利未得到全面爱护，假如您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前询问专业的律师。2、订立合同时，甲方先交纳定金，为工程款的_%，计_元。3、乙方提交设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的_，计_元。4、本工程完工后_日内，乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票，甲方结清余款，计_元。四、甲方职责1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。2、甲方变更托付设计项目、规模、条
4、件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工或增加工作量时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期支付的，每逾期一天，应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。五、乙方职责1、乙方应按国家规定和合同约定的技术
5、规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理运用年限设计合理运用年限的确定关于建设工程的设计合理运用年限，主要指建筑主体结构的设计运用年限。建设工程的设计合理运用年限分为四类：第一、对于临时性建筑，其设计运用年限为_年；其次、对于易于替换结构构件的建筑，其设计运用年限为2_年；第三、对于一般房屋和构筑物，其设计运用年限为_年；第四，对于纪念性建筑和特殊重要的建筑结构，其结构设计运用年限为_年。对于专业建筑工程，则应根据相应的专业技术规范要求确定其设计合理运用年限。对于详细工程项目，其设计合理运用年限则应依据工程项目的建筑等
6、级、重要性来确定。在建设工程的设计合理运用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。对此假如仍存在疑问，建议制定合同的时候询问专业律师，或者交由律师帮您起草，避开定制的合同违反规定而无效。2、设计合理运用年限为_年。风险提示：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或干脆删去关于赔偿金的规定。假如发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的肯定比例，值得留意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先敬重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正
7、值性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公允原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应依据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方协商确定。4、由于乙方缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，乙方按该设计部分应收设计费的千分之一向甲方支付违约金。5、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的定金。风险提示：保密、学问产权发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、
8、计算软件和专利技术等的学问产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。六、保密本合同涉及的全部文件，会议纪要，往来函件均属于保密内容，未经对方同意，任何一方不得将其进行营利活动，不得将以上材料擅自修改、复制或转让给第三人，如发生以上状况，泄密方担当一切法律责任。七、不行抗力1、不行抗力指本合同签订后发生的一方无法预见、无法限制但阻碍本合同全
9、部或部分履行的任何事务，包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾难或斗争等。2、假如发生了任何不行抗力事务，使一方无法完成其在本项下的合同义务，可暂停履行其合同义务，当不行抗力的状况消逝时，应接着履行。八、违约责任1、甲方交付的资料超过规定期限15天以上，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。2、甲方无正值理由逾期支付工程款的，每逾期一天，须支付乙方违约金_元。3、乙方无正值理由延迟交付设计的，每逾期一天，须支付乙方违约金_元。4、甲乙双方在合同履行的过程中要求解除合同的，应提前通知对方，给对方造成的全部损失，均应赔偿。九、争议解决因履行本设计合同发生争议，双方协商解决，如无法协商解决的，任何一
10、方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。十、附则1、本合同自双方签字后生效，双方责任履行完毕后失效。2、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一样的，可签订补充协议，与本合同具有同等效力。甲方：联系人：联系电话：合同签订地：合同履行地：_年_月_日乙方：联系人：联系电话：合同签订地：合同履行地：_年_月_日分包合同 篇2甲方：乙方：甲方现将运动LOFT-Y街区项目中拆除工作发包给乙方，一、拆除部位：1、拆除原警卫室(顶、墙、地)2、拆除原警卫室东面两层建筑(顶、墙、结构柱)，保留北侧墙体，北侧墙体从顶往下拆除80cm3、拆除A座：(1)
11、拆除2F全部非承重墙，拆除承重墙上的面砖(2)拆除卫生间地台、地砖、天花(3)拆除1F公共厕所天、地、墙4、拆除E座：(1)拆除2F通3F过道墙砖、天花吊顶(2)拆除2F公共厕所墙面砖、卫生间隔墙，淋浴房承重墙(3)拆除2F全部天花吊顶(不包括房东的房间)(4)拆除3F301-304四间房间的室内卫生间、原结构墙面砖(5)拆除3F全部房间内的天花吊顶(6)拆除3F公共厕所墙面砖、卫生间隔墙二、拆除协议：1、在施工过程中所须要机械设备由乙方负责，甲方只供应电源。2、在施工过程中平安方面严格根据上海市建筑平安生产法等有关法规执行。3、乙方工作人员进入现场后必需遵守甲方项目部规章制度，必需佩带平安帽
12、，高空作业必需佩带平安带，不听从管理罚款2005004、工期要求：晴天状况下，6个工作日内完成。5、全部垃圾清运至铲车可以清运的地方，垃圾清理时必需做好现场平安维护措施。6、工程款支付为拆除工作全部完成后，经由甲方验收合格并确定工程量后，一次性支付，全部工作量拆除总价共计17000(壹万柒仟元整)。7、工程单价所包含费用为：a、工人进出场费b、机械费c、文明措施费d、平安措施费e、凿除人工费f、施工难度费g、误工费h、夜间加班费i、工人平安保险费j、工具费k、垃圾指定地点集中堆放，凿除墙面表面清晰费。甲方签字：乙方签字：甲方盖章：乙方盖章：签订时间：分包合同 篇3甲方：乙方：甲、乙双方本着自愿
13、、同等的原则，经协商一样，签订本合同，以便双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：三区B8#、B9#、B10#楼2、工程地点：三区二、承包内容1、模板工程：全部模板的制作、涂刷隔离剂、安装、拆除、运输、脚手架支撑系统等全过程施工；结构预留预埋、支模所需木方以及模板、架料等场内运输、模板工程拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。2、外脚手架（含龙门架操作平台）工程：包括场内材料运输、搭拆脚手架、挂拆平安网、上下翻板子、外脚手架拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。三、承包方式实行包工、包质量、包平安、包工期、包文明施工承包方式。四、双方责任1、甲方责任：a、供
14、应电源、水源、垂直运输工具。b、供应现场作业条件。c、负责对乙方进行平安和技术交底工作。d、负责施工现场协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、平安、文明施工进行监督、检查和指导。2、乙方责任：a、负责接送施工人员上下班，配备平安生产用品（如平安帽、防护眼镜、绝缘手套、手电筒、雨衣等）；b、听从甲方工序搭接支配，协作瓦工、钢筋工、水电、综合布线工种等的工作，并做好预埋、预留洞等工作。c、听从甲方的现场统一管理和指挥，做到工完场清，遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度；d、乙方工人必需按当地政府部门有关规定持有暂住证，所需费用由乙方担当。e、乙方应按国家和总包方有关规定刚好支付工人
15、工资。f、乙方指定专人与甲方负责联系，设置足够的管理人员，负责对乙方施工的工程和工作环境进行质量、进度、平安、文明施工监督检查。五、分包合同价格1、工程量计算规则：按建设部*-07-01实施的建筑工程建筑面积计算规范计算，以施工图纸和变更计算建筑面积，以平方米计算，含超高费等。2、分包合同价格：模板工程人工费按建筑面积计算为99.6元人民币/m2（其中：人工费66元人民币/m2，管理费33.6人民币元/m2），外脚手架（含龙门架操作平台）工程人工费9.6元人民币/m2（其中：人工费6.4人民币元/m2，管理费3.2人民币元/m2），此模板工程人工费和外脚手架工程人工费单价为综合包干价格。()包
16、含完成本工程所需的乙方管理费，人工费，施工人员来回中国与当地之间的所需各种费用、合法居住当地所需的各种费用，施工人员进退场费、上下班接送费、劳保费（平安帽、雨衣、雨鞋等）、保险及医疗费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润、施工过程的修理费用等，且本单价不受各种因素影响，综合单价不再做任何调整。3、原则上不发生计时工；如发生时，计时工单价为225元/工日（含管理费），以项目经理开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2。4、本合同采纳综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，承包价不再调整。5、如乙方缘由没有通过
17、-公司一次性验收的，乙方必需整改并通过-公司验收。另该楼层总价款下浮10%；根据中华人民共和国GB50204-20xx混凝土结构工程施工质量验收规范，出现一次（或一处）模板涨模、梁柱移位、漏浆现象的，每发觉一次（或一处）扣款300元人民币。六、工程款结算与支付每层结构验收合格并砼浇筑完成后的当月进行结算，结算工作完成后通过-公司划账。七、质量要求l、乙方应严格根据现行GB50204-20xx混凝土结构工程施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准及施工图纸、会审纪要、和甲方编制的施工方案和作业指导书以及图纸更改通知的要求进行施工，确保工程质量达到“合格”标准。2、板缝必需严密符合规范要求，
18、不得有漏浆、涨模及轴线位移、垂直度偏差超标现象发生，如有涨模、爆模乙方负责打爆砼面，并视状况进行罚款。3、乙方须支配管理人员协作甲方施工，每次浇捣砼时配备足够的技工看护模板，由此造成的一切损失均由乙方负责。4、乙方的拆模时间必需在接到甲方的“拆模通知单”后方可进行，乙方不得擅自拆模，违者进行惩罚。5、每道工序施工完毕后，乙方应自检达到标准要求后。再通知甲方复核，并经-公司检查验收通过后方可交接班。6、固定在模板上的预埋件、预留孔洞和拉结筋的钻孔等均不得遗漏或偏移，安装必需坚固、位置精确。如遗漏孔洞或预理件乙方必需自行负责补救、订正、补强。7、模板支撑系统必需具有足够的承载实力、刚度和稳定性，能
19、牢靠地承受新浇筑砼的冲力、自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的各方面的荷载，如发觉一处塌模（面积1m2计）重罚1000元，并赔偿由此造成的一切损失。八、工期要求乙方必需根据甲方的施工进度要求，完成施工任务，如因乙方缘由延误或脱岗，造成总工期拖延，除按甲方和业主签订的建设工程施工合同相应条款进行惩罚外。每延误一天另行罚款500元作为赔偿金。九、平安生产和职业平安健康1、乙方应按中国现行建筑工程平安操作规程施工并实行严格的平安防护措施，确保平安生产。担当由于自身平安措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上报告并通知甲方。同时按要求处理。为抢救供应
20、必要条件，发生的费用由责任方担当。2、乙方应对其施工现场的施工人员进行平安教化，对施工人员的平安负责。3、乙方全部的工人进入施工现场必需戴好平安帽，全部进入施工现场严禁穿三鞋（拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋）和打赤脚等现象，否则，将按甲方有关平安管理规定赐予惩罚。4、高空作业人员必需系好平安带，挂好平安钩，禁止在没有平安措施的状况下进行高空作业。5、特别工种操作人员必需经过劳动部门培训考试合格后持证上岗。6、严禁运用患病工人；严禁工人酒后上班，严禁在工地聚众赌博、打架斗殴。7、乙方发觉有平安隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工，并可越级上报。8、禁止乙方工人擅自破坏平安防护设施，如需拆除平安防护设施必需
21、通过平安员和施工员同意，乙方工人下班前必需做到工完场清，不能把工具、材料、余料留在现场形成担心全的隐患，乙方人员不得将材料、工具、砖头等扔到地面上，发觉者按规定赐予罚款，并担当因此造成的的一切后果。9、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具，不得破坏甲方的产品、材料、工具，一旦发觉按原价的10倍予以惩罚，同时报-公司处理。10、乙方班组长必需教化班组工人处理好与本项目中全部工人及管理人员与业主、监理、单位人员的关系，搞好团结，不得吵闹、更不能打架，有冲突可找甲方管理人员进行调解。11、乙方工人必需按建筑工程平安操作规程进行施工，凡因乙方缘由造成的的平安事故，所产生的一切经济损失和法律责任由乙方担当。
22、十、文明施工与环境爱护1、乙方在交接班前应主动清扫梁、柱、墙中的木屑残渣，否则由甲方派工清理，乙方担当相应的清理费用；拆模完后乙方应做到工完场清，达到文明施工要求。2、乙方要帮助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作适度的罚款。十一、其它1、双方约定在合同履行过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解。2、本合同一式二份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。3、本合同双方约定签字后生效甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：或托付代理人： 或托付代理人：日期： 日期：分包合同 篇4发包方：（下称甲方）承包方：现甲，乙双方本着同等，公允，自愿的
23、原则，就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议：一、 工程名称：河池市第一人民医院门诊综合楼。二、 工程地点：宜州市桂鱼街124号。三、 本工程采纳乙方包质量，包平安，包文明施工，包成品和半成品的爱护在内。四、 承包内容：本工程采纳包工不包料的形式，乙方承包甲方第六层以上至天面全部砖体砌筑在内，砌砖包括植筋（含胶水在内），门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，全部圈梁，卫生间返边等装模，捣砼全部工作在内（不含钢筋绑扎），甲方验收成品，乙方必需根据国家规范施工及验收。五、 现场施工要求，及材料机械设备配置1、 甲方仅供应砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内
24、）。2、 甲方负责供应主轴线，各层柱供应水平点，乙方负责墙体施工放线工作。3、 因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。4、 在施工过程中，乙方自行支配人员打砂浆，晚上加班拉砖上楼，要仔细节约材料，当天砂浆要用完，当天下班前肯定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次惩罚200元，并担当甲方派人清理的一切人工费（砌体工程分包合同范本内甲方扣乙方人工费小工按100元/天，大工按200元/天计算）。5、 乙方施工人员必需有带班负责人在现场，要提前熟识图纸，如有疑问应刚好与施工单位沟
25、通，避开返工。因乙方缘由造成的返工一切费用由乙方担当。8、 乙方做好协作水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作 施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。 砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的惩罚100元每处；严峻超过10mm的要求返工，并惩罚500元每处。9、 砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次。10、 为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必需运用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀干脆乱砍，如发觉一次惩罚50元每次。11、 乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不供应门字架等。12、 乙方必需协作外架拆架，并做好零星修补工作。13、
26、 乙方须听从项目部的其他管理条例，因施工场地惊慌，支配加班的必需到位，确保材料进场不受耽搁，如支配加班不执行的，惩罚1000元每次。14、 进场施工人员必需年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的惩罚500010000元每次。六、 工期要求1、 乙方必需按甲方项目部排出的进度安排，组织足够的人力进行施工，根据甲方项目部要求的人数进场，如自乙方起先上楼面植筋计算进场七天内人数未达到30人以上的，乙方自行同意单价按本砌体工程分包合同范本单价下调30元/m3，且甲方有权另支配队组进场施工2、 不论发生任何状况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工
27、一天，乙方同意甲方惩罚乙方5000元/天作为赔偿，停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。3、 乙方必需完全听从甲方施工人员的管理和协作日常质量检查，有拒不整改的或辱骂、威逼施工人员的，将惩罚班组负责人1000元每次。4、 乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方全部人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件协作。5、 乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤平安事故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。6、 工地严禁施工电磁炉，热得快等高功率电器，每发觉一台惩罚200元一次，乙方必需自购液化气在制定地点煮饭等7、 进场人员必需做好三级平安教化工作，填好三级
28、教化表，未填写好三级平安教化表的甲方不负任何责任，如发觉未带平安帽的惩罚20元每人次，穿拖鞋上岗的惩罚20元每次。8、 乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，根据每人罚款1000元/次处理，如有问题需解决的，乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。六、承包单价：采纳固定综合单价元/立方米（单价已包含平安，质量，进度，风险费在内），施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每月根据乙方完成的成品80%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。七、本协议一式二份，双方各执一份，砌体工程分包合同范本签字生效，款项付清后自动失效。发包方
29、（甲方）： 承包方（乙方）：身份证号码：砌体工程分包合同范本订立日期：xx年 月日分包合同 篇5发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安生产及环保的前提下，甲方将所属工程托付乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，合本工程详细状况，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。第一条劳务分包人资质状况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人托付书、被托付人证件(假如授权)(注：以上证件复印
30、件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。)2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师其次条劳务分包工程项目及劳务酬劳1、分包工程项目工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务酬劳(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。劳务分包项目清单见附表。表中的工程量不作为算工程数量。(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终算依据为业主批复的乙方担当的工程费用算书金额。(3)本工程的劳务酬劳单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。(4)劳务酬劳单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单
31、项目全部工作内容须要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境爱护、劳动爱护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与复原)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教化费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或示意的有关责任、义务和一般风险。(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他
32、项目乙方占%.(7)本项目发生的全部前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方担当。(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看管人员工资、避雷设备、全部相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必需配备的设施费用)，乙方担当费用元(元)整。(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方担当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方担当并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作实力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者
33、。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行担当。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必需全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%，单位工程合格率100%.2、乙方根据四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工招标文件的全部规定、甲方技术交底及马路现行技术规范细心组织施工，工程质量必需达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的规范、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满足。3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质
34、量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理确定，乙方必需无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部担当。4、乙方工程负责人必需常驻本项目工地，对自己所施工的工程细心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱出现场，乙方必需无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部担当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元
35、，若甲方发觉乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元天人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应刚好上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并协作甲方刚好上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责担当。第六条平安施工、环境爱护和文物爱护1、乙方应遵守建设工程施工平安生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方根据要求制作和布设，随时接受各级平安人员的监督检查，按规定实行措施做好现场的平安防护工作，消退事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进行平
36、安教化，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反平安管理规定进行施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工起先前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。4、遵守甲方的职业健康平安管理文件要求，实行有效的职业病防治措施，做好职业病的限制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康平安教化，供应与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的运用或运转。费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干
37、运用。5、按规定为施工现场人员配备平安爱护用品，指导现场人员正确运用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方担当。6、乙方在施工中发觉地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并爱护好现场，甲方刚好提出处理方案，乙方应主动赐予协作，并进行爱护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必需仔细贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方平安生产状况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲
38、方有权根据有关规定责令乙方停工并赐予肯定经济惩罚，直至平安隐患消退为止。9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并担当全部法律和经济责任。10、乙方必需与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部协作甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部担当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权赐予经济惩罚。11、甲方负责办理全部施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所担当的比例34%进行分摊。12、乙方在第三期计量时扣
39、除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否则，甲方将依据对乙方的平安指标考核果详细状况予以扣留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境爱护与水土保持和平安文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境爱护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教化，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格限制污染源，按规定排放污染物，避开和削减因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发觉古墓、文物或有考古探讨价值的物品时，应马上爱护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求实行妥当措施爱护，若未按规定实行措施造成
40、的损失由乙方担当。15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法担当。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等缘由造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方缘由造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方缘由造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，根据甲乙双方确认的人员，赐予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不行抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方
41、不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。第八条材料供应及机械设备运用1、材料供应(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分根据选购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并供应发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方依据工程进度必需在每月二十五日前以书面形式上报合理的材
42、料安排，否则由此造成的材料供应不刚好或工期拖延，其责任由乙方全部担当。甲方供应材料清单见附表。(2)除上述明确甲方供应的材料外，其余材料由乙方自行选购。乙方自行选购的材料必需保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次选购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格后方可运用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。(3)施工中乙方选购材料的保管、运用、回收等全部由乙方负责。(4)本合同工程所运用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行担当。假如业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后根据雅砻江两河口水电站交通工程3#马路标段施工招
43、标文件合同专用条款第70.1条进行调整。2、施工机具、机械设备供应(1)乙方根据投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应刚好组织上场，支配操作人员和进行管理。乙方上场主要施工机具、机械设备清单见附件。(2)乙方供应的机械设备、施工机具性能应满意施工须要。(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方担当的工程提出变更设计，乙方必需根据变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。3、对于人力不行抗拒的自然灾难(如斗争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲
44、方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面协作甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何状况下均不调整。3、乙方
45、必需在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、安排部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时赐予计量，发觉工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方担当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应刚好供应相关检验资料，如检验资料供应不刚好而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。6、算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。7、每