《购销合同答辩状范本范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《购销合同答辩状范本范文.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、购销合同答辩状范本范文答辩人：地址：代理人：被答辩人：地址：答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见：答辩事项：答辩人已经按照双方签订的预拌商品混凝土购销合同所确定的付款方式 支付了相应款项，但涉案工程因发包人 房地产开*有限公司（以下简称“公司”欠付答辩人巨额工程款，目前，答辩人已将 公司诉至省高级人民法院，该案目前正在审理之中。法院应当将公司追加为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。事实与理由：一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项，不存在违约，合同约定 的支付余款的付款条件未成就。答辩人与被答辩人签订的预拌商品混凝土购销合同第五条商品混凝土付
2、 款方式和期限约定“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的 %工程款，十五层后按月进度的%支付，余款在工程竣工验收合格后 一次性付清。”即使按照被答辩人所称的合同总值 万元，答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款 万元，已付款比例占合同总额为%,已超过合同约定的“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的%工程款”； 答辩人己遵守合同的约定，履行了约定的付款义务。至于余款，合同约定”在工程竣工验收合格”后支付，目前该工程只是主体 工程完工，尚未完成室内安装等工程，工程并未进行竣工验收，因此并不符合“余 款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。二、涉案工程发包人 公司应当在欠
3、付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。因工程发包人新利*公司欠付答辩人巨额工程款 亿元，工程自年月日起不得己停工，答辩人就工程款追偿纠纷将新利*公司诉至省高级人民法院，目前该案正在审理之中。鉴于由于 公司的原因致使工程停工，且导致工程不能按期竣工验收, 从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项，建议法院追加 公司为本 案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。综上，答辩人与被答辩人权利义务关系明确，但合同约定的付款条件并未成 就，因此请求法院驳回原告的诉讼请求。或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾，答辩人也请求法院将涉案工程的发 包人公司追加为被告，由 公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。此致县人民法院答辩人：年 月 日附：答辩书副本 份；证据材料 份。