《2023年关于监理合同汇总5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年关于监理合同汇总5篇.docx(22页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年关于监理合同汇总5篇监理合同 篇1甲 方: (以下简称“业主”) 乙 方: (以下简称“监理人”)证件号码: 证件号码:联系电话: 联系电话:经过甲乙双方协商一样,签订本合同。一、监理概况1. 业主托付监理人的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下: 、工程名称: 。 、监理范围:。甲方托付乙方按下述第种方式对本工程进行监理:A.施工前期服务:装修公司资格审核、装修合同审核、设计方案审核、材料审核、预算审核。B.施工过程阶段监理:原房质量勘测(含房屋拆旧验收)、水电隐藏工程验收、泥木工程验收(含隐藏)、油漆工程验收、安装工程验收及竣工验收。C.施工过程全程监理:材料的购买及进场验收、
2、水电路改造、防水工程、吊顶工程、细木工程、门窗工程、地墙面铺设工程、涂料油漆工程、水电设备安装工程验收及竣工验收、增减工程、工期延期审核、工程进度限制、帮助签定工程施工保修责任书。2.下列文件均为本合同的组成部分:、装饰装修工程施工合同。、在实施过程中共同签署的补充与修改文件。二、监理收费及支付方法1、本工程监理收费根据现行市场收费标准执行经甲乙双方协商确定监理费用总额 元,金额大写 。2、自本合同签订之日时甲方向乙方预付双方商定监理费总额的30%作为合同定金,定金收费 元,金额大写 。 监理工作完成后定金抵做工程监理费。3.工程进度过半时甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50%(不含定金),金
3、额 元,金额大写 。4.工程验收合格后,甲方向乙方结清全部工程监理费乙方向甲方开具收据作为结算凭证若甲方要求乙方供应发票则由甲方担当8%的税管费。三、双方责任和义务A、甲方责任和义务1、甲方应当在双方约定的时间内,免费向乙方供应与工程有关的为监理工作所须要的工程资料,并保证所提交资料质量达到工程监理要求。2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。3、本工程建筑材料,设备的加工订货如需乙方监理人员协作时,所需费用由甲方担当。4、甲方应当负责房屋装饰装修的全部外部关系协调,包括装饰时“居室内需改动、拆除”的部分,在乙方的协作下,必需向小区物业管理处或房管部门申报,取得有关部门的同意。5、当甲
4、方发觉监理人员未按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给甲方或工程造成损失B、乙方责任和义务1、乙方按合同约定派出监理工作须要的监理人员,完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务,在履行合同义务期间,应按合同约定定期向甲方报告监理工作。2、乙方在履行本合同期间,应仔细、勤奋地工作,为甲方供应与其水平相应的询问看法,公正维护各方面的合法权益。3、对装饰工程有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和运用功能要求,有权向甲方提出建议。4、对工程设计中的技术问题,根据平安和优化的原则,向设计人提出建议。假如拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期,应当事先征得甲方的同意。5、根据保质量、保工期
5、和降低成本的原则,向承包人提出建议。6、工程上运用的材料、成品半成品等不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的工序、分部、分项工程等有权通知甲方,有权通知承包人停工整改,返工,得到乙方复工令后才能接着施工。7、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。8.乙方在甲方授权下,可对任何承包人合同约定的义务提出变更,假如由此影响了工程费用、质量、进度则这种变更须经甲方事先批准。四、违约责任1、由于乙方监理错误给甲方造成严峻经济损失时,乙方有责任在监理上接着实行补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失。2、甲方不履行合同时,乙方不返回定金
6、,并按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行3. 在施工过程中,如因业主缘由(供货延误、变更、外出)需推迟施工进度,延误工期超过合同规定的竣工期限一个月时,应适当加收监理费。五、合同生效、中止与结束1、本合同经甲乙双方签字(或盖章)后方为有效。2、甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时,应提前一周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一样看法,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同接着有效。3、本合同以乙方向甲方供应本合同规定的全部工程监理文件,六、免责条款1、甲方因合理缘由,造成工程延期或停工,应提前告知乙方,不需支付停2.乙方对施工方违反合同的质量要求和完工(交图/交货)时限
7、,不担当责任。3.本合同在执行过程中,若发生不行抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。七、未尽事宜与附加条款附加: 合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。八、合同文本1.合同的监理业务,自 年 月 日起先实施,至装饰装修工程施工合同规定的竣工日期止。2.本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。3.本合同履行完后自动终止。甲方签字(盖章): 乙方代表签字(盖章):日期: 日期:监理合同 篇2本合同书由_(以下简称“甲方”)为一方,与_(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。鉴于甲方已托付监理单位为_工程供应监理服务并已
8、接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:一、本合同书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。1、马路工程施工监理中标函或托付函2、马路工程施工监理合同通用条件3、马路工程施工监理合同专用条件4、马路工程施工监理规范(JTJ 077-95)5、马路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件8、附件:附件A监理服务的形式、范围与内容附件B甲方供应的监理工作条件附件C监理服务的费用与支付其它附件三、甲方在此同意根据本
9、监理合同规定的.期限和方式,向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。四、监理单位基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺根据本监理合同的规定履行监理服务。五、本合同书经双方签字盖章后,自_年_月_日生效,至_年_月_日终止,在根据监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_份,双方各执_份。甲方:(盖章)_ 监理单位:(盖章)_法定代表人:(签字)_ 法定代表人:(签字)_单位地址:_ 单位地址:_邮编:_ 邮编 _电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_监理合同 篇3托
10、付方(以下简称甲方)监理方(以下简称乙方) 张美琼甲方托付乙方监理装饰装修工程,双方经协商一样,同意签订以下合同:一、服务内容、方式和要求1、服务内容:工程名称: 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊工程规模:室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 监理范围: 装饰装修图纸内部分 。服务范围如下:(1)前期监理审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。(2)中期监理依据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐藏项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场
11、与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证;(3)后期监理工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。2、服务方式:施工前期,乙方协作甲方完成监理审核工作.施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。施工后期,乙方进行工程结算审核,帮助甲方签订工程质量保修合同。3、服务承诺:乙方在工程监理过程中,依据工程实际状况为甲方供应相关的合理化建议。乙方以主动、仔细、负责、公正的服务看法为甲方供应监理服务。 乙方对工程各施工重要环节进行具体监控,确保工程质量达到预期目标。二、托付方供应如下条件:为乙方供应已运用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程
12、有关的协作单位、协作单位名录。三、授权范围甲方在托付的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利:1、对选用材料和施工质量的检验权。2、施工工艺变更权,需经甲方同意。3、对施工单位的惩罚建议权。4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程 1款项的管理权。7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)签认权。11、与协作单位组织协调的主持权。四、合同期限:从签订合同之日起,即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。五、监理费
13、用及支付方式:1、本次装修监理费用为捌万元。监理工期限三个月,假如工程超期一个月以上,则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿2、支付方式:合同期间分两次支付,第一次支付50,¥40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%,¥40,000(大写:肆万元正)。六、违约责任:1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。2、因甲方不履行授予乙方的权限,造成的损失,乙方不予担当。3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应担当合同价款5的违约金。七、争议和解决方法:1、如甲乙双方
14、在工程监理责任出现争议时,以乙方的详细监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。22、如有工程监理责任不能认定的,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一样,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。甲方单位(章): 乙方(章):托付代理人(签字)托付代理人(签字): 甲方地址:乙方地址:联系电话:联系电话:年月日 年 月 日监理合同 篇4甲方(聘用单位):_(以下简称甲方)乙方(受聘人):_(以下简称乙方)甲乙双方根据自愿、同
15、等、协商一样的原则,签订本合同。第一条、合同期限、合同有效期:自_年_月_日至_年_月_日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。其次条、 乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。2、熟识工程条件、技术规范和设计图纸,限制施工进度、保证质量要求。3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要刚好提出,要求承包人订正,发觉重大质量问题应刚好报告甲方。4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任
16、何有怀疑的试验结果,应进行证明试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。7、必需严格履行监理职责,不得利用职务之便假公济私,对甲方利益造成损害。8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。第三条、工作酬劳:甲方每月支付乙方工资人民币_元。第四条、乙方应自觉听从甲方的管理和调遣。第五条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方必需全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一样,并按原签订程序变更合同。双方未达成一样看法的,原合同接着有
17、效。2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。3、乙方不履行聘用合同的。4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。第六条、其它事项:1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。3、双方认为须要规定的其他事项。甲方(盖章): 乙方(盖章):代表(签字):_ 代表(签字):_年_月_日 _年_月_日监理合同 篇5托付方:(简称甲方)受托方:(简称乙方)鉴于乙方是依法成立,具有监理 级资质并在土建施工、建筑安装、配套管网以及园林景观等方面,具有雄厚技术实力和丰富监理
18、阅历的综合性工程监理公司,双方本着同等自愿、诚恳守信的原则,依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规以及本工程的详细状况,在双方于年月日达成的建设工程托付监理合同(备案合同)的基础上,经协商一样订立本补充合同,与备案合同不一样之处,以本补充合同为准。一、 工程概况:(一)工程名称:(二)工程地点:(三)建筑面积:二、本合同适用的法律及监理依据(一)适用法律、法规:1、国家的有关法律、法规;2、天津市有关法规、规章;3、其它有效的政策性文件。(二)适用的监理依据:1、国家、天津市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范(GB50319-20xx);2、国家颁布的施工质量验
19、收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件;3、与项目有关的各种报批手续及技术资料;4、托付人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同;5、托付人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。三、 监理范围和监理工作内容:(一)监理范围:桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并帮助托付人进行工程预决算工作。(二)监理工作内容:1、质量限制;2、进度限制;3、投资限制;4、平安及现场文明施工限制;5、合同管理;6、信息管理;7、现场的工作关系组织协调;8
20、、组织图纸会审,对图纸设计提出可行性建议;9、帮助托付人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核。(三)监理人有义务帮助托付人完成以下工作:1、 该工程的有关报批手续;2、 当地有关关系的协调;3、 各项竣工验收及备案手续的办理。四、监理酬劳:(一)本项目监理费为一次性包死价人民币¥ 元( 大写: 元);(二)合同签订生效后两日内,乙方应根据甲方要求支付履约保证金¥ 元(大写: 元)(三)支付方式:基础筏板混凝土浇注完毕初验合格并经甲方认可后7日内,向乙方支付2.2万元监理费; 出0.000验收合格并经甲方认可后7日内,向乙方支付6.6万元监理费;主体15层施工完毕初验合格并经甲方认可后7日内,向
21、乙方支付6.6万元监理费;主体封顶初验合格并经托付人认可后7日内,向乙方支付总合同价款的8.8万元监理费;装修及安装工程完工验收合格并经甲方认可后,向乙方支付6.6万元监理费; 竣工验收通过并备案完成后7日内,向乙方支付6.6万元监理费,如无任何违约责任发生7日内无息退还乙方伍万元(¥50000.00)的履约保证金; 室外及景观工程完工并且总承包单位工程决算完成后7日内,向乙方支付4.4万元;剩余2.2万元作为监理保修期费用,自竣工验收通过一年后如无任何违约责任发生7日内全额支付。4、以上付款甲方有权优先选择网银的方式进行支付,如网银支付遇到障碍,可选取银行划款或电汇的方式进行支付。乙方确认的
22、收款账号信息如下:乙方开户银行名称:乙方账户名称:乙方开户银行行号:乙方账号:若乙方变更上述账户信息的,应至少于甲方付款日的5个工作日之前书面通知甲方。若乙方未履行通知义务,则由此引起的乙方未收到或未按时收到相应款项的,甲方不担当任何责任。五、补充约定:(一)乙方必需根据投标文件中承诺的人员组建监理部,在监理期间未经甲方同意,不得随意更换监理人员,如若发觉每更换一人,乙方需向托付人支付5000元作为违约金,总监理工程师及总监代表每更换一人,乙方需向甲方支付10000元作为违约金,同时担当由此给甲方造成的损失。(二)对于甲方认为不听从管理、不称职的监理人员有权要求乙方更换,乙方应在3日内将不符合
23、甲方要求的人员更换完毕,替换人员应当同时到岗,且必需保证替换人员的专业技术实力水平不低于退场人员,如乙方违反本条约定,则每逾期一天应担当200元的违约责任。(三)乙方总监理工程师每周到现场工作时间不得低于5个工作日,且每次到场应当签到,如遇特别状况必需在接到甲方电话通知后的2个小时内赶到,总监代表每周到现场工作时间不低于6个工作日,总监及总监代表要保证24小时联络畅通。其他监理人员应以甲方认可的每个阶段人员配备方案(乙方进场前提交托付人并经审核批准)为考核依据,保证该阶段到岗人员每人每周工作时间不低于6个工作日,乙方在休息日或节假日合理支配休息时间,不得出现2人以上同时休息的状况(如遇特别状况
24、需经甲方常驻代表同意)。每阶段监理人员不得在其他工程项目从事监理工作,总监不得同时监理二个以上(含二个)的工程项目。(四)甲方有权对派驻工地现场的监理人员进行考勤管理,根据甲方工程部现场管理细则进行管理,出勤少于规定天数的,每人次罚款200元,夜班脱岗缺勤的每次罚款500元。(五)乙方委派的人员应当遵守甲方制定的工作制度,相应的惩罚规定构成乙方的违约责任。(六)乙方应当确保本工程监理部全部监理人员的公正、独立、廉洁,严禁对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要,如有违反,甲方除勒令乙方马上更换违规人员外,将视情节轻重核减监理人监理费用100010000元,直至解除监理合同,触犯法律者将移送司
25、法机关处理。(七)乙方对派出的全部监理人员的行为负责,如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给甲方造成的损失均由监理人担当责任。(八)全部施工单位上报的资料未经总监理工程师或总监代表审核签字不得上报甲方。(九)对于乙方向施工单位下达的重大确定(如开工令、停工令、复工令及奖罚确定等)必需经甲方同意方可下达。(十)乙方应实行必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身平安,监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故甲方不担当任何责任。(十一)甲方每次抽查监理人的资料必需完整,如发觉缺项的,每次罚款200元。六、甲方责任:(一)托付人免费向监理机构供应如下设施:供应办公用房及桌椅,资料柜1个,电话1部,电话费
26、用每月限额报销150元。(二)甲方做出的相关指示及指令应以书面形式下发,对于乙方提交的应当由甲方做出确定的事宜,甲方应在 五 日内赐予答复。(三)甲方更换现场的常驻代表及专业工程师,应当以书面形式刚好通知乙方。七、违约责任(一)任何一方违反协议应当根据本合同约定支付违约金。针对重大违约行为守约方并有权解除合同。(二)违约金不足损失的应当补足守约方损失,包括但不限于干脆损失、间接 损失、对第三人的责任、找寻替代方的损失、处理争议的交通通讯人工、仲裁费用、律师费用等。(三)乙方在工程施工过程中或竣工后供应的监理资料不刚好、不齐全完备, 甲方有权自行扣履约保证金作为乙方支付给甲方的违约金。(四)乙方
27、监理人员在责任期内假如失职,同意按以下方法担当责任,担当赔偿责任,赔偿损失累计赔偿额不超过监理酬劳总数(扣税);赔偿金=干脆经济损失酬劳比率(扣除税金)乙方因失职给甲方造成的损失按干脆经济损失向托付人支付赔偿金。八、其它约定:(一)未经加盖甲方公章,任何人员的行为或表示均对甲方不产生约束力。(二)本合同任何内容均不适用默认条款,一切行为均需明示做出,本条款 之前的任何默认条款均告作废。(三)关于本合同的通知均可根据合同载明地址送达,任一方变更地址应当 通知对方,否则根据原地址寄出后3日即视为送达。(四)假如甲方不按合同约定时间支付监理方监理费用及保证金,应担当违 约责任。如因客观缘由甲方未按时支付监理费用及保证金,甲方应刚好通知监理方且不担当违约责任。(五)非甲方缘由造成乙方的服务时间延长均不计取附加及额外工作酬劳(双方另有约定的除外)。(六)合同在履行过程中发生争议时,双方应尽可能协商解决。协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、解决纠纷的方式如履行本合同发生争议,双方应尽可能协商解决,协商不成,向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同生效本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,自双方法定代表人或托付人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日