2023年公路工程施工承包合同.docx

上传人:1319****208 文档编号:94853872 上传时间:2023-08-09 格式:DOCX 页数:37 大小:32.16KB
返回 下载 相关 举报
2023年公路工程施工承包合同.docx_第1页
第1页 / 共37页
2023年公路工程施工承包合同.docx_第2页
第2页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

《2023年公路工程施工承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年公路工程施工承包合同.docx(37页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2023年公路工程施工承包合同马路工程施工承包合同1甲方:_法人代表:_乙方:_一、承包范围:_。二、合同开工、竣工日期:_年_月_日至工程全部完工结算完毕自行终止。三、承包方式:全过程承包,招投标、工程材料、施工、技术、意外风险等全部费用由乙方自行担当,自负盈亏,甲方不供应任何材料和资金。四、承包工程结算与财务管理方法:1、工程按甲方与建设单位签订的施工合同有关结算条款进行结算。2、全部工程竣工结算,经甲方授权托付以甲方名义,由乙方负责办理,乙方认可并承受由其负责办理的工程结算结果。3、甲方按结算总价的_%向乙方收取协作费、营业税、个人所得税等按国家相关规定由乙方自行交纳,本项目工程由甲方财

2、务统一做帐,工程款(进度款)汇入甲方后,甲方扣除3%管理费后,甲方必需在_个工作日内将工程款汇给乙方指定账户。超过_个工作日,甲方向乙方担当按银行最高利息的损失给乙方,如公司无能担当工程款(进度款)、包括利息,由刘建光个人财产担保乙方的全部款项给乙方。4、工程款(进度款)由乙方负责催收甲方协作,如有建设单位未按合同约定向甲方支付工程款(进度款),甲方不担当因此不支付工程款(进度款)的任何责任。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。甲方:_乙方:_年_月_日马路工程施工承包合同2 乙方: XX县 马路工程建设项目已由XX县人民政府批准修建,XX县 村委会(以下简称甲方)在择优的基础上,

3、确定了 公司(以下简称乙方)为 马路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务,根据中华人民共和国合同法和建筑法的规定,结合本工程详细状况,签订本合同,双方应共同遵守执行。第一条 工程概况1、工程名称: 马路工程工程内容: 马路工程,全长 公里,路基宽 米,路面宽 米。工程地点:承包范围:按工程施工图纸,路面宽度按水泥混凝土面层宽 米,厚 厘米。2、施工工期: 个月。开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日3、工程质量:按交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准评定达合格以上工程。4、合同价款:人民币 万元,(¥: 万元)资金拔付:5、承包方式:包工包料。6、按每公里 万元结算,实做实收

4、,不含税。其次条 工程图纸马路施工图纸,由甲方负责供应,供应日期为本合同签订日期,施工图纸供应壹套。第三条 甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表,理事会履行工程施工监理;工程量计量、签证等技术工作职权,甲方代表行使合同约定的权力和职责。第四条 乙方驻土地代表马路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构,其 乙方驻工地代表。第五条 甲方工作1、在本合同签订后10日内,甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作,无偿向乙方供应施工场地。2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作,以确保施工期间的须要。3、处理当地群众因工

5、程施工而引起的纠纷、争吵、冲突,防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误,应担当由此造成的经济损失,乙方工期顺延。第六条 乙方工作1、编制施工组织设计(或具体的施工方案),报经甲方批准后运用。2、向甲方供应季、月工程进度安排及相应进度统计报告和工程事故报告。3、按工程须要供应和维护夜间施工运用的照明、看管、围栏和保卫等。否则,由此造成的工程、财产和人身伤事故,由乙方担当责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和经济损失由乙方自行担当。第七条 短暂停工一旦驻工工程师发出指令,乙方应根据驻工工程师要求的时间和方式短暂停止本工程或部分工程的施工,在短暂停工期间,合同

6、工期不予延长,一切费用业主不予补偿。第八条 工期和延误1、本合同工期为_个月,乙方应依据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成,从开工期的最终一天算起。2、由于下述缘由之一而影响施工进度,乙方有权要求延长本合同工程的工期。a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特别状况。上述状况发生后,乙方应发出要求延期的通知,驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。3、除2款规定给以延期外,其余缘由工期不予延期。4、假如乙方未能按合同规定的工期完成合同工程,造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金,由乙方担当责任,乙方接

7、着担当完成本工程的义务和责任。第九条 检查和返工乙方应仔细根据标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及监理的检查,并为此供应工作便利。根据检验人员提出要求进行的返工、修改,乙方担当由自身缘由导致返工、修改的费用。第十条 工程质量1、质量等级:达合格以上工程2、评定标准:根据交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准,施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村马路的规定。3、由于乙方缘由达不到“合格工程”这个条件,由乙方担当责任及返工费用,工期不变。返工后仍不能达到约定要求,乙方担当违约责任。第十一条隐藏工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐藏部位工

8、程,乙方在自检合格后刚好通知甲方代表、监理参与隐藏工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐藏和中间验收的内容,验收时间和地点。乙方应打算好验收签证记录。验收合格,甲方代表应在验收记录上签字确认,乙方方可进行隐藏和接着下一步工序的施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改、返工,重新验收至合格。第十二条 合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款,合同价款不随材料价格的改变而调整。但发生下列状况之一时可作调整。1、驻工代表报业主批精确认的工程量增减。2、驻工代表报业主批精确认的设计变更或工程洽商。3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工,经驻工代表、监理检测,驻工工程师报业主批精确

9、定的工程量增减。第一十三条 工程款支付1、依据工程进度分期支付。(可详细明确)2、最终支付时间要详细明确。第十四条 工程质量保证金1、质保金金额为合同总价的5,从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。2、质保金的退回:工程验收质量合格,将质保金退还给乙方。第一十五条 材料供应与材料试验1、 材料供应:本工程所需的一切材料(除水泥外,如无其它约定)原则上均由乙方自行负责选购、提货、验收、运输、保管和运用,但全部用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求,乙方对全部验收材料质量负全部责任。2、材料试验检测(1)、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验,试验检

10、测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行,乙方不得以任何理由拒绝,其费用由乙方担当。(2)、钢材、水泥、砂石等主要材料必需进行检测,提交检测合格证明,经驻工代表签认后方可运用。第十六条 竣工验收1、本工程的验收分为交工验收(初验)和竣工验收两次。2、验收的法律依据:交通部马路工程质量检验评定标准及马路工程竣工验收方法。3、工程具备竣工验收条件,乙方应按前款规定,向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告,同时向甲方供应下列竣工资料:(1)、工程竣工图表。(2)、工程质量限制文件。a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。b、试验检测报告:主要原材料、混凝土协作比。c、施工原始资料:

11、强度检测试验资料、工序施工检测记录。(3)、施工原始记录。(4)、施工总结。4、当工程初验不合格,乙方依据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时,除没收质量保证金外,还应担当违约责任。第十七条 违约责任:1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为,视为违约,除相应顺延工期外,应担当违约责任,向乙方支付合同价款1的违约金。2、因乙方违约使合同不能履行,甲方可单。方中止合同,于违约乙方担当违约责任,违约金为合同价款的2。第十八条 平安施工乙方根据生产有关规定,实行严格的平安防护措施,担当由自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大平安事故,乙方应按

12、规定上报有关部门并通知甲方,甲方可为抢救供应必要条件,事故责任或因此发生的费用均由乙方担当。第十九条 其他事项1、关于工程分包:本工程不得转包,否则甲方有权终止合同。2、关于保险:如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自担当。3、其他未尽事宜,在工程建设过程中,甲、乙双方可协商解决,补充协议均作为本合同内容一部分。其次十条合同生效、终止和份数1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全,经审签监证后生效。2、在竣工结算,甲方支付工程款完毕,乙方将工程交付甲方后,即告终止。3、合同正本两份,由甲乙双方各执一份,副本两份,分别报送县交通局和乡镇政府备案。甲方: 乙方:法人代表: 法人代表:授权代理人

13、: 授权代理人:监证单位(盖章)订立合同时间: 年 月 日马路工程施工承包合同3甲方:乙方:XX县XX县人民政府批准修建,XX县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上,确定了公司(以下简称乙方)为马路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务,根据中华人民共和国合同法和建筑法的规定,结合本工程详细状况,签订本合同,双方应共同遵守执行。第一条工程概况1、工程名称:马路工程工程内容:马路工程,全长公里,路基宽米,路面宽米。工程地点:承包范围:按工程施工图纸,路面宽度按水泥混凝土面层宽米,厚厘米。2、施工工期:开工日期:年月日竣工日期:年月日3、工程质量:按交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准评

14、定达合格以上工程。4、合同价款:人民币万元,资金拔付:5、承包方式:包工包料。6、按每公里万元结算,实做实收,不含税。其次条工程图纸马路施工图纸,由甲方负责供应,供应日期为本合同签订日期,施工图纸供应壹套。第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表,理事会履行工程施工监理;工程量计量、签证等技术工作职权,甲方代表行使合同约定的权力和职责。第四条乙方驻土地代表马路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构,其乙方驻工地代表。第五条甲方工作1、在本合同签订后10日内,甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作,无偿向乙方供应施工场地。2、甲方在15天内

15、负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作,以确保施工期间的须要。3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争吵、冲突,防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误,应担当由此造成的经济损失,乙方工期顺延。第六条乙方工作1、编制施工组织设计(或具体的施工方案),报经甲方批准后运用。2、向甲方供应季、月工程进度安排及相应进度统计报告和工程事故报告。3、按工程须要供应和维护夜间施工运用的照明、看管、围栏和保卫等。否则,由此造成的工程、财产和人身伤事故,由乙方担当责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和经济损失由乙方自行担当。第七条短暂停工一旦驻工工程师发出

16、指令,乙方应根据驻工工程师要求的时间和方式短暂停止本工程或部分工程的施工,在短暂停工期间,合同工期不予延长,一切费用业主不予补偿。第八条工期和延误1、本合同工期为_个月,乙方应依据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成,从开工期的最终一天算起。2、由于下述缘由之一而影响施工进度,乙方有权要求延长本合同工程的工期。a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特别状况。上述状况发生后,乙方应发出要求延期的通知,驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。3、除2款规定给以延期外,其余缘由工期不予延期。4、假如乙方未能按合同规

17、定的工期完成合同工程,造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金,由乙方担当责任,乙方接着担当完成本工程的义务和责任。第九条检查和返工乙方应仔细根据标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及监理的检查,并为此供应工作便利。根据检验人员提出要求进行的返工、修改,乙方担当由自身缘由导致返工、修改的费用。第十条工程质量1、质量等级:达合格以上工程2、评定标准:根据交通部现行颁布的马路工程质量检验评定标准,施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村马路的规定。3、由于乙方缘由达不到“合格工程”这个条件,由乙方担当责任及返工费用,工期不变。返工后仍

18、不能达到约定要求,乙方担当违约责任。第十一条。隐藏工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐藏部位工程,乙方在自检合格后刚好通知甲方代表、监理参与隐藏工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐藏和中间验收的内容,验收时间和地点。乙方应打算好验收签证记录。验收合格,甲方代表应在验收记录上签字确认,乙方方可进行隐藏和接着下一步工序的施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改、返工,重新验收至合格。第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款,合同价款不随材料价格的改变而调整。但发生下列状况之一时可作调整。1、驻工代表报业主批精确认的工程量增减。2、驻工代表报业主批精确认的设计变更或工程洽商。3、

19、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工,经驻工代表、监理检测,驻工工程师报业主批精确定的工程量增减。第一十三条工程款支付1、依据工程进度分期支付。(可详细明确)2、最终支付时间要详细明确。第十四条工程质量保证金1、质保金金额为合同总价的.5%,从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。2、质保金的退回:工程验收质量合格,将质保金退还给乙方。第一十五条材料供应与材料试验1、材料供应:本工程所需的一切材料(除水泥外,如无其它约定)原则上均由乙方自行负责选购、提货、验收、运输、保管和运用,但全部用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求,乙方对全部验收材料质量负全部责任。2、材料试验检测(1

20、)、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验,试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行,乙方不得以任何理由拒绝,其费用由乙方担当。(2)、钢材、水泥、砂石等主要材料必需进行检测,提交检测合格证明,经驻工代表签认后方可运用。第十六条竣工验收1、本工程的验收分为交工验收(初验)和竣工验收两次。2、验收的法律依据:交通部马路工程质量检验评定标准及马路工程竣工验收方法。3、工程具备竣工验收条件,乙方应按前款规定,向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告,同时向甲方供应下列竣工资料:(1)、工程竣工图表。(2)、工程质量限制文件。a、工程质量自检报告、工程

21、质量检验评定资料。b、试验检测报告:主要原材料、混凝土协作比。c、施工原始资料:强度检测试验资料、工序施工检测记录。(3)、施工原始记录。(4)、施工总结。4、当工程初验不合格,乙方依据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时,除没收质量保证金外,还应担当违约责任。第十七条违约责任:1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为,视为违约,除相应顺延工期外,应担当违约责任,向乙方支付合同价款1%的违约金。2、因乙方违约使合同不能履行,甲方可单。方中止合同,于违约乙方担当违约责任,违约金为合同价款的2%。第十八条平安施工乙方根据生产有关规定,实行严格的平安防护措施,

22、担当由自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大平安事故,乙方应按规定上报有关部门并通知甲方,甲方可为抢救供应必要条件,事故责任或因此发生的费用均由乙方担当。第十九条其他事项1、关于工程分包:本工程不得转包,否则甲方有权终止合同。2、关于保险:如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自担当。3、其他未尽事宜,在工程建设过程中,甲、乙双方可协商解决,补充协议均作为本合同内容一部分。其次十条合同生效、终止和份数1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全,经审签监证后生效。2、在竣工结算,甲方支付工程款完毕,乙方将工程交付甲方后,即告终止。3、合同正本两份。,由甲乙双方各执一份,副本两份

23、,分别报送县交通局和乡镇政府备案。甲方:乙方:法人代表:法人代表:授权代理人:授权代理人:监证单位(盖章)订立合同时间:年月日马路工程施工承包合同4XX县甲方:XX人民政府(以下简称甲方) 乙方:XX建筑安装工程有限公司(以下简称乙方) XX村马路砼路面改造工程经过公开招标评标,由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一样,特签订如下合同,共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为: 2362173.00元 (人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算

24、)。施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。二、工程内容XX村马路砼路面改造工程长 4.37216 公里,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,路基宽5.0米,C30水泥砼路面宽3.5米,C20水泥砼路肩0.75米2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县马路指挥部单价290元/吨由甲方选购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发觉一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。2、材料质

25、量要求(1)河沙:河沙或机械吸沙;(2)片石:300号强度以上;(3)碎石:正规产地碎石;(4)条石:300号强度以上;(5)水泥:32.5级一般水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村马路建设指挥部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得运用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位担当,并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月(日历工期),自20xx年9月3日至20xx年3月2日(详细工期起先时间以指挥部开工令为准)。2、工期允许延长的条件:(1)建设单位变更设计,阻碍了施工进度;(2)异样恶劣的气候

26、条件,影响施工平安或工程质量;(3)建设单位通知短暂停工。3、工期延长的确定,若发生第2条规定的状况之一,施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,干脆解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息。5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方

27、办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、帮助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工须要,费用由乙方担当。3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量。4、帮助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、依据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务。2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县马路质量监督检测站、县农村马路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后,按交通部马路工程交(竣)工方法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1

28、、乙方必需按图施工,几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量,按交通部80-20xx马路工程质量检验评定标准执行,必需达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准运用,并限三天内自行运出施工现场。4、施工中,乙方必需根据施工设计图和交通部现行马路工程技术规范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实牢靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求,必需试压件,拌和匀称,随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合

29、要求的,乙方必需无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方担当。7、乙方在施工中不接受甲方、质检站整改看法的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方担当。8、工程完工后,乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求,乙方必需无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的,应担当工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙

30、方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工平安1、乙方在施工过程中,应切实加强平安管理,做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标记,必需确保车辆和行人平安。若发生平安责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从

31、工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时,退还50%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一样时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。 十二、合

32、同的变更与解除1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中,因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务。发包人(公章): 承包人(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字):年 月 日 年 月 日马路工程施工承包合同5甲方:_乙方:_依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国马路法及马路工程建设的有关规定,结合马路建设工程的详细状况,甲、乙双方就该合同段马路工程,在同等互利协商一样的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。一、工程名称和地点1、工程名称:美姑县乡村马路2、工程地点:美姑县,全长23公里。二、工程承包范围及内容该段

33、路基为,施工要求为:三、承包方式本工程实行甲方供应施工材料、设备,乙方包工、包质量、包工期、包平安的承包方式。四、承包价格及付款1、本合同段工程承包人工费单价为每立方米混凝土58元。此单价在合同履行中不作变更。2、甲方在乙方进场1个工作日,预付乙方生活费人民币_元(大写:贰万元整)。此费用竣工时最终一期工程款中扣除。3、甲方每月按乙方施工进度的百分之八十进行月结。甲方在次月_日前支付上月工程款。4、甲方在工程竣工或乙方停止施工时,即验收乙方修建方量,剩余尾款于验收一个月内结清并付给乙方。五、工程施工工期本合同施工工期为_天,_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。如遇雨天,双方签字确认的,工期予

34、以顺延。甲方接到乙方竣工验收申请后,3日内组织有关人员进行验收,并由双方签字确认。六、双方的权利、义务(一)、甲方的主要权利、义务。1、甲方的主要权利指派质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。2、甲方的主要义务(1)、甲方为乙方供应施工时的一切材料,机械等施工工具。(2)、甲方保证为乙方供应正常运转的罐车四辆,每辆罐车每天向乙方拉混凝土量不得低于60立方。(3)、甲方为乙方配备一辆施工现场用于转运施工工具的车辆。(4)、甲方为乙方供应施工人员的正常食宿场所。(二)、乙方的主要权利、义务1、乙方的主要权利按时足额收取工程款项。2、乙方的主要义务(1)、保证本方拥有本合同施工的资质。(2)、严

35、格根据施工图纸、施工规范进行施工,保证工期和工程质量。(3)、制定平安措施,如施工中发生消防、工伤等平安事故,由乙方担当全部法律责任。七、违约责任1、甲方由于材料、机械、现场协调等管理缘由导致乙方停工、误工等事务,甲方须担当乙方全部损失费用。2、乙方拖延工期的,每延误一日,乙方须向甲方支付_元违约金。2、双方必需严格履行合同条款,如一方有违约行为,违约方须向对方赔偿施工总工程款%的违约金。八、争议处理本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向人民法院起诉。八、附则1、本合同一式两份,合同双方各执一份。2、合同双方签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未

36、尽事宜,经双方协商签订补充协议。本合同附件:图纸等等须列明甲方:_乙方:_年_月_日_年_月_日合同签订地:_马路工程施工承包合同6甲方:_乙方:_依据中华人民共和国民法典及相关法律法规,且在乙方完全了解项目实际状况下,经甲乙双方公允、公正、友好协商,达成如下协议:第一条、工程概况一、工程名称:1、工程地点:_2、工程范围、技术要求及材料管理:(1)、工程涉及20CM厚C30混凝土路面和错车道等。(2)、技术要求:要求乙方施工时必需振捣匀称,成品混凝土道路路面平整、拆模后道路断面不能有凹凸气泡及坑洞。当天打好的路面必需遮盖养护薄膜。压痕明显;道路断面必需达到500px。道路途路弯曲合理,道路路

37、肩由甲方负责施工。(3)材料管理:乙方必需按公司管理规定,遮盖当天剩余的材料,保证材料能够正常运用,若没对材料进行遮盖导致材料不能正常运用则乙方担当材料损失费。3、工程承包范围:混凝土道路工程施工范围内全部施工内容;工作内容大致如下:(1)、原路基加宽(开挖、回填);路基挡土墙;(2)、原泥土路基人工(或机械)捡平、模板支拆;混凝土后台搅拌、运输(采纳农用车或其他工具)、浇筑、振捣、收面、养护、成品爱护;施工临时用水用电等:(3)、机械设备、机具用具:混凝土搅拌机、振捣器、振动棒、农用车、水泵、路面切割机(分隔缝运用)、木工机械、铁铲、锄头等;(4)、材料:电线电缆:二级、三级配电箱(严格按国

38、家及地方相关规定配置,如空开器、漏电爱护、开关、插座等),手把线、照明灯具、水管、模板、彩条布、养护薄膜、警示带等。注:即甲方只向乙方供应水泥、砂、石子、砖,其余均属于乙方承包范围(均已包含在综合单价内)。二、质量等级:达到国家现行施工及验收规范合格标准。三、合同价款:1、本工程按实际浇筑成型的混凝土方量,采纳综合单价包干计价;综合包干单价为:_元(人民币)。(大写:每平方米混凝土_);2、以上综合单价已包括人工费、材料费(含辅材)、机械费、进出场费、平安文明施工费、临时设施费、管理费、利润等全部费用。其次条、工期要求一、开工日期:本合同签定起算竣工日期:20_年2月1日前(质保期:指本项工程

39、全部竣工,业主初验收后一年质保的起、讫日期)二、在施工过程中,如遇下列状况可顺延工期。顺延期限应由甲乙双方刚好协商,签定书面协议,甲乙双方各执一份,并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成,才能作为详细延长工期的依据。1、由于人力不行抗拒的灾难,而被迫停工的。2、因建设业主变更安排而不能接着施工的。第三条、施工与变更一、本工程施工技术标准、规范执行交通部现行颁布的马路工程施工规程、规范和省交通厅、马路局、业主项目合同规定及公司制定的有关施工文件、管理方法、规定。二、质量检查:评定标准和验收方法执行下列文件:国家现行颁发的马路工程质量检验评定标准。三、变更施工过程中乙方如发觉严峻影响技术标准

40、和施工质量的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方与业主单位商定,提出修改或变更看法,批准后甲方以书面形式通知乙方,方准变更。工程数量以批准变更后乙方实际完成的工程数量为准,变更后的单价由甲乙双方协定,并作出书面协议备案作为本合同的补充部分。否则,一切损失责任由乙方自负。第四条施工现场管理一、甲方责任:1、甲方负责整个工程的全面管理、监督、指令。2、在开工前向乙方进行技术交底,工程量澄清,同时下达施工任务,并派技术员、管理人员负责施工整体布署支配、技术指导,质量监督,进度(工期)限制。3、甲方在开工前向乙方进行平安文明生产和遵纪遵守法律教化。4、甲方负责对乙方已完成工程的计量计价、质检。5、测

41、量:甲方负责对乙方承包工程的施工复测工作,对其重点部位进行测设定位。6、试验检测:甲方负责对乙方承包工程的的有关试验检测工作。7、工程完工后,刚好组织验收和结算工作。8、监督乙方对于农夫工工资发放的状况及其保障措施。为响应国务院关于农夫工工资问题的号召,甲方将在每周支付给乙方的工程款中预留农夫工工资,与乙方共同组织发放,以保障此项资金的发放。二、乙方责任:1、乙方应具有足够的施工实力,其人员、设备、技术力气应满意所承包工程质量、进度的要求。乙方签订合同接受任务后,必需垫付前期施工费用、担当质保金扣留和竣工结算后付款不刚好的经济风险责任,全面履行本合同责任并接受甲方管理、监督,乙方对甲方提出的一

42、切有关工程施工的措施、规定应严格执行。2、乙方所承包工程质量达不到合格标准的甲方不予验收,返工损失由乙方自负,工期不予顺延。3、乙方应加强甲供材料的现场管理,杜绝人为奢侈。甲供材料合理损耗:水泥:2;砂:5;碎石:3:砖:3。超出以上合理损耗部分,甲方按进场价的1。2倍在乙方工程款中干脆扣除。4、乙方要按周向甲方提出工程进度安排及相应进度统计报表。5、已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品爱护工作;经检验合格并履行业主规定质保期内缺限的责任,在质保修理期起先执行日起,在二周内乙方不与甲方联系,查核缺陷时,甲方视为乙方托付甲方代办,甲方统一组织修复,其修复费用从乙方质保金内扣除,且由乙方全部负担(数量及费用以业主通知认定为准),并在双方结算时或最终付款时按实际修复价予以扣除。6、乙方必需按甲方批准的进度安排组织施工,接受甲方现场管理人员的检查、监督。工程实际进展与进度安排不符时,乙方应按甲方代表的要求提出书面改进措施,报甲方代表批准后执行。否则,造成后果由乙方自负。7、乙方违章操作增加的工程量和因自身缘由造成返工的工程量不予计量。8、由甲方书面通知的变更按甲方批复的相应数量结算。9、在施工中,要处理好当地关系。凡与当地发生

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁