《2023年分包合同集锦六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年分包合同集锦六篇.docx（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年分包合同集锦六篇分包合同 篇1发包方：巴中广厦建筑工程窘装有限公司(以下简称甲方)承包方：身份证号码：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，为确保工程质量，保证平安文明施工，按期完成钢筋制作工任务，本着同等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及工作内容：本工程自基础起先，至结构结顶的全部钢筋及屋面钢筋工作，详细内容主要包括：1、基础及主体结构的全部钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。2、辅料由甲方供应，乙方领取后在结算工程款时扣留。3、钢筋余料、废料的
2、归类及堆放工作；乙方应合理搭配运用钢筋，若出现奢侈或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。4、无偿负责任区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。5、协作甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发觉木工支模变形不合格，乙方要极时报告订正。四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、平安、文明施工实行全承包。若出现一起平安、质量责任事故，由乙方全部白行担当一切经济、行政责任，甲方必需投入平安设施。五、食宿由乙方自行支配，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好平安带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准游戏打闹。六、
3、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系坚固，避开吊装过程中散落伤人。否则，出现平安事故乙方全部担当一切经济、行政责任。七、乙方必需保证施工人员人数满意工程进度须要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工安排不能按期完成时做如下惩罚：1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；2、总工期达不到要求的除按每个工期段惩罚外，所承包的总工程量单价下调20%。3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿；或者甲方白行充溢施工人员单价按合同单价的2倍记取，从乙方结算中扣除。八、承
4、包单价及付款方式：1、承包单价：本工程钢筋工程按实际完成运用钢筋的净工程量计算，钢筋制作、绑扎、安装的桩基单价为20元/m，城台基底单价为30元/m3，基础地梁至三层单价为45元/m3，平安文明施工费为35元/m3，合计80元/m3，焊接工资本层清付。(箍筋制作在外)标准层至屋顶单价为45元/m3，平安文明施工费35/m3，合计：80元/m3。2、(1)乙方须依据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。(2)工程量结算以楼层计算，基础及框架每层完工天内支付工程款，二楼制作完工，标准层二层完工天支付，结算一楼。80%的工程款，依次类推
5、。其余部分待主体收工验收合格后25天内付至已完工程量的80%，工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。(3)乙方承包人须将职工工资安排清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。(4)乙方应按月供应考勤状况。九、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。十、本合同一式三份，由甲、乙双方及工程部各执一份，签字后生效。工程完工结算后失效。甲方(盖章)：负责人(签字)：乙方(盖章)： 负责人(签字)：年 月 日 年 月 日分包合同 篇2总包单位(以下简称甲方)：分包单位(以下简称乙方)：由福建省琯头建筑工程有限公司开发的御景华庭二期项目工
6、程由甲方中标总包施工，本工程分项消防工程由乙方分包施工。为明确甲、乙双方各自权利义务，本着相互协作，紧密协作的原则，依据有关规定和本工程实际状况，经甲、乙双方友好协商，订立如下条款，双方共同遵守执行。一、分包工程内容和承包范围1、分包工程内容：福州市建筑设计院设计的图纸：消防栓系统、自动报警系统2、乙方承包范围：消防栓系统、自动报警系统安装(包括材料)。二、分包工程造价及承包方式1、分包工程造价：以审定价为准。承包范围外增加工程项目结算另行签订补充协议追加合同造价。2、承包方式：包工、包工期、包质量、包平安。三、工期及质量要求1、工期开工日期：20xx年 月 日竣工日期：20xx年 月 日2、
7、质量标准工程质量标准，按国家验收标准达到合格。四、施工现场代表甲、乙双方均指定一人为施工现场代表，负责施工过程中双方一切问题的处理解决。甲方现场代表： 、联系电话： 乙方现场代表： 、联系电话： 甲、乙双方责任甲方责任：1、甲方负责支配交叉进度安排，协调施工中存在的问题。2、甲方利用现场垂直运输机械(如塔吊、施工电梯等)及脚手架为乙方供应便利。甲方并担当该项所发生的人工费及电费等一切费用。3、凡土建图纸已明确的预留洞，由甲方负责预留，如有遗漏，则由甲方负责处理。4、为乙方供应生产及生活用水、用电。5、负责该工程建筑平安防护设施的搭设、维护、管理及公共部份施工照明的敷设。6、因甲方缘由造成对乙方
8、的平安损害，由甲方担当全部责任和费用。乙方责任：1、乙方必需依据甲方的施工进度支配，刚好协作甲方的.施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方缘由造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。2、乙方必需严格根据施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确保工程质量达到合格。3、乙方应实行有效措施，做到文明施工，确保施工平安，乙方造成的一切事故均由乙方担当全部责任和费用。4、乙方的材料进场应刚好报验，资料应跟上工程进度，并接受甲方工程资料管理人员的检查和监督。5、临时设施由乙方
9、自行解决。6、听从甲方施工现场的有关管理规定，乙方需运用甲方的现场材料时，必需征得现场负责人的同意，办理有关合理手续，并担当所发生的费用。7、乙方必需遵守甲方现场平安生产和文明施工的规定，对进场施工人员进行有关施工现场的平安和法制教化，不得违章作业，接受甲方平安人员的平安检查，甲方平安检查工作人员有权对违规人员按管理规定惩罚。8、施工现场的一切平安防护设施，未经甲方施工现场负责人同意，不得随意拆除。如因工作须要必需拆除，必需经甲方施工负责人同意后，方可拆除，并悬挂警示牌，运用完后刚好复原。因乙方缘由造成平安事故由乙方负责全部责任和一切经济损失。五、工程价款及结算的约定1、甲方按建设单位结算价下
10、浮10%与乙方结算(人工费)，在乙方的工程结算款中扣除后支付给甲方。2、工程款支付方式：由甲方出具托付付款证明，建设单位干脆拨付工程款给乙方。3、工程款支付方法：1、工程无预付款，工程竣工并结算后，甲方工程款支付证明开至合同价的90%，工程经有关部门验收合格后10天内，甲方工程款支付证明开至合同价的95%给乙方，余款5%为质量保修款，保修期满后14天内，甲方将剩余保修金返还托付付款证明给乙方。2、因建设单位须要设计变更和增加本合同承包范围外的工程项目造价，由甲方报建设单位审定造价，并追加合同价款。调整后合同价款与工程进度款同期调整支付。六、保修：1、保修内容：合同价款所包含的全工程项目，设计变
11、更或修改现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。2、保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算。3、属于保修范围和内容的项目，甲方通知乙方二天内未派人修理，甲方可托付他人修理，修理费用从质量保修金内扣除，不足部分由乙方支付。七、其它条款：1、如需在甲方的食堂搭伙，应按甲方的有关管理规定缴纳管理费用。2、双方必需严格遵守执行合同的条款，任保一方不得违约，否则担当由此引起的全部后果，并赔偿经济损失。3、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。4、本合同从甲、乙双方签字盖章之日生效，贰年保修期满后，自行失效。5、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具同等效力。甲方(公章)：
12、_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日分包合同 篇3发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法及国家、地方有关法律、法规，结合本工程详细状况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。第一条 工程概括1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容及范围：4、造价：每米施工单价按 元/米计算，送桩部分（空送）适当补偿 （此工程桩基检测费、税金 总包服务费、水电费均由甲方担当）。5、质量等级：合格6、工期拟定： 年 月 日至 年 月 日，总工期为天。其次条 承包方式本工程
13、采纳下列第 3 项方式承包1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。3、压桩工作量按日报表签证量结算。第三条 付款方式1、设备进场起先正式工程桩施工时付设备进场费 万圆整（￥元）。2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70%3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。第四条 甲方责任1、 合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，供应压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中旁边居民无异议。3、甲
14、方供桩按乙方供应的进桩安排进桩，若供桩不刚好造成停工，甲方担当乙方每个台班 元停工损失费。4、根据城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、四周建筑物等人力不行抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班 元。6、担当因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2%付息给乙方。第五条 乙方责任1、按合同及施工图纸与文件，刚好编好施工组织设计，做好各项施工打算工作。2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。3、严格根据施工图纸及有关文件进行施工，确保
15、施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并刚好整理好技术资料。4、根据建设工程施工现场管理规定，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责平安生产，保障施工顺当进行。5、担当乙方缘由造成的工程质量问题与平安事故责任。第六条其他1、甲方指定工地代表，乙方指定 为工地代表。2、本合同一式 肆 份，双方各执正本 贰 份，经甲、乙双方签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律） 甲方单位盖章： 乙方单位盖章：甲方代表签字： 乙方代表签字：电话：电话：开
16、户行：账号：合同签订日期： 年 月 日分包合同 篇4发包方(甲方)：南通三建建筑劳务有限公司承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公允公正、同等自愿、诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一样，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期： 年 月 日至 年 月 日二、承包范围及方式：1、承包范围：2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式。3、工作内容：混凝土工程：混凝土的泵送、浇筑、振捣、后浇带、水平运输、泵管的移动、清理及整理
17、；搭设临时马道、安放溜槽、补模板缝隙、浇水潮湿模板、检查垫块；砼的磨平、压面、遮盖、装饰、保温、养护；现场零星砼搅拌；模板拆除后的砼结构的修补及试件的制作、养护、保养、取样、送样、检验等全部由乙方负责，检验试验费用由甲方负责。但因乙方缘由导致重新送检的试验费用由乙方负责，并且乙方还要担当因此而使甲方遭遇的罚款以及其他经济损失。三、合同价款1、合同单价为：按建筑面积 元/。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。2、承包范围外的零星用工单价为 元/工日，以项目部开出工日数为准并附有具体施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准
18、。四、工程结算与支付1、工程量计算规则 依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实际施工建筑面积以平方米计算。2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。3、乙方担当的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评，有关人员逐一签字后，依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。4、甲方每月按乙方事实上班人数付生活费 元/人，饭票由财务会计领取。5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款
19、的70%，余款年底(农历)一次付清。(总价款实际完成工程量综合单价+零星用工单价签证工日数量)5、工程款支付条件1）全部施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可比照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不行。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的全部主管部应征收的或罚款
20、等剩余部分支付给承包人）。6、若因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。五、双方责任(一)甲方1、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的交底工作。2、甲方供应生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。3、甲方供应施工现场临时用水用电。4、甲方供应平安帽和平安带。(二)乙方1、乙方驻现场管理人员： (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。2、乙方必需向甲方供应进场人员名单、个人照片、验身份证原件、供应身份证复印件、已婚人员供应结婚证、安排生育证，并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能
21、满意所担当工程的须要。3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。4、乙方必需根据现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止运用童工。5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强平安生产意识，将平安生产放在首位，严格遵守国家有关平安操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“平安生产、预防为主”的方针，加强平安生产管理，对工人进行
22、班前平安交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则仔细处理，并由责任方担当一切费用和损失。6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方供应乙方施工人员运用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下运用，应节约运用材料不得奢侈。总包方供应乙方施工人员运用的机具，乙方负责包干运用，不得带离施工现场，由于运用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员运用的手提式工具由乙方自备以满意施工须要，总包方不再供应。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取运用，完工后如数归还，对借用的机具要严
23、格按操作规程运用，加强维护与保养，如有丢失或损坏的，按购买原价从乙方结算款中扣除。7、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特别工种持证上岗率达100%。进场前必需递交特别工种上岗证。8、甲方管理人员支配乙方施工人员加班，乙方必需无条件接受支配。凡不听从甲方管理人员支配者，第一次罚款5000元，其次次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。六、工期、质量、成品爱护1、工期：乙方根据总包方现场合理编制的工期组织安排施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的
24、2倍从乙方工程款中扣除。因乙方缘由造成工期延误者，每延期一天，乙方除担当总包方因此造成损失外，甲方将视详细状况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必需严格根据国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方缘由造成的质量缺陷，乙方必需根据总包方的要求刚好返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方担当。3、成品爱护：乙方应帮助总包方进行成品爱护，如发觉乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作25倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。七、平安生产1、进入公司上
25、班前，必需做好三级教化，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必需遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不听从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生平安事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及担当由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后依据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。2、总包方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生活设施，乙方经检
26、查合格方可运用。3、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。八、文明施工及环境爱护1、文明施工：乙方要帮助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作2002000元的罚款。在施工现场大小便者发觉一次罚款500元。2、环境爱护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。负责根据工程建
27、设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求，对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。九、劳动合同的解除经甲、乙双方协商一样，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：1、在试用期间，发觉乙方不符合录用条件的；2、严峻违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；3、严峻失职、假公济私，对甲方利益造成重大损害的；4、严峻违反平安操作规程，屡教不改，并且造成重大平安事故的，还须担当全部损失；5、严峻违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量平安隐患的，除解除劳务合同外，还须担当全部工料损失；6、施工、技术力气不足，工程进度严峻滞后的。十、违反劳动
28、合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金 元，给对方造成经济损失的，应依据损失状况和责任大小，按法律规定担当赔偿责任。非因双方缘由造成违约除外。分包合同 篇5发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工，为搞好本工程 ,严把质量关，在对工程质量、平安、进度、文明施工、材料限制等方面，为明确责任，双方同等自愿商定达成以下协议：一、 承包方式及范围1、本工程承包方式：甲方以包工包质量包进度包平安大包干形式承包给乙方施工。2、本工程承包范围包括：包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和全部医药费用
29、。另外，乙方有义务协作甲方迎接各级领导来工地检查的协作工作。二、 承包单价本工程大包干单价：本工程耐磨地坪施工2.70元/m2,水泥收光2.00元/m2。承包范围为澳卡公司的全部工程工地范围。三、施工工期：施工期限：20xx年2月12日20xx年2月12日 (为期一年)双方约定不论农忙和工地多少状况如何，乙方必需保证至少有8-10人到场施工，工地多时合理调配施工，不能出现缺人现象。四、付款方式工程进场支付每人每天四十元生活费用，施工机器油料费用0.20元/m2，完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%，余额20%在20xx年春节前付至总施工费用95%，5%作为工程质量保证金。五、质量进度要
30、求1、根据业主或总包要求施工，严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”，确保工程质量达到优良标准。即：表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。2、按甲方制定的工程工期、质量、平安要求，合理支配、调剂和组织施工技术力气和生产工人。若甲方按施工组织安排须要实行24小时施工制，乙方必需组织好施工班组施工。3、乙方必需保证各工种紧密协作，相互协作，搞好工种连接协作，合理组织交叉作业，听从工地统一安排、支配，须要连续作业施工或突击施工的工作，必需按期优质完成，否则乙方担当由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。六、文明施工1、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪遵守法律，维护工地利益和秩序，搞
31、好宿舍卫生。2、全部带好身份证等证件外出就业证件，不带身份证工伤事故不得报销任何费用，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，马上职退工作，不准留宿外来人员。3、完工时做到工完场清，节约材料，严禁奢侈。每施工完一层(段)，上一施工层(段)必需清理干净。七、平安生产1、乙方保证组织对本班组人员常常进行平安生产技术交底，平安文明教化。2、甲、乙双方应重视平安，甲方必需加强平安管理，完善平安规程制度，作好平安设防。乙方有权拒绝违章指令，有权拒绝运用不符合平安规范的材料、设备。3、对违反操作规程不留意自身的平安所造成的事故，后果由乙方班组负责，项目部不担当任何责
32、任。(详细遵守照平安合同)4、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成平安及损失由乙方负责。5、乙方人员必需遵守工地各项规章制度，严格执行国家平安生产操作规程及建筑工程强制性条文。班组各行其是必需协调好各工种的施工环节，不人为制造平安隐患和平安事故，切实搞好平安生产。八、双方责任：甲方：1、供应乙方施工人员工伤保险，并担当保险费用。2、供应乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。3、协调有关工种各班组间的.连接关系、保证工地所须机器及配件。4、公布工地各项管理制度，对工程进度、质量、平安、文明施工、材料等进行检查、督促。5、对乙方违反各种管理制度人员，违反操作规程，违反平安生产、文明
33、施工规定，对工程质量粗制滥造、奢侈材料、没有技术且不服管理的人员，作奸犯科人员有权指责教化、按章惩罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。乙方：1、乙方施工人员年龄必需保证在18周岁至50周岁，身体健康，思想素养好，遵纪遵守法律，维护甲方的形象及利益，技术工种必需是具有肯定水平的娴熟技工。2、乙方必需严格根据施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后，必需接受甲方施工管理人员的管理和监督，听从支配，听从指挥，熟识并遵守甲方的有关规章制度，严格按施工操作规程施工，若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款，其一切损失及费用均由乙方全部担当
34、。3、乙方负责对进入现场的施工人员进行平安教化，并严格执行平安操作规程，加强平安生产，凡未经平安教化，一律不准上岗，乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，违者后果自负。4、在施工期间，由于乙方缘由所造成的任何纠纷，一切责任和费用均由乙方担当，甲方只参加协调处理。5、文明施工，做到场地无乱堆、乱放材料现象，对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要刚好清扫，并按甲方指定的地点堆放，做到工完料净场地清。6、养成良好的职业道德，节约材料。对奢侈材料、乱丢、乱放者，甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发觉偷盗隐瞒不报者，甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架
35、者，不论有理无理，每人次罚款1000元，未经甲方许可，不准留宿外来人员，不得在厕所以外其他地方大小便，否则，除责令清扫外，每人罚款100元。8、乙方自用劳动工具(包括小型机具、个人工具)、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。9、乙方对上报安排所申购的材料负责，若申报浮夸造成奢侈，其损失由申购人全部担当。10、严禁分包或转包，如乙方擅自将所承包项目转包给他人，甲方有权解除本合同，并不向转包人履行任何支付义务，乙方负责在三日内将转包人清退出场，一切费用和责任由乙方担当，转包人每逾期一天退场，乙方向甲方支付违约金壹万元人民币，因此导致工期延误时，由乙方担当违约责任。八、违约责任1、听从甲方管理人员支
36、配、调度。听从甲方和有关人员对工程质量、进度、的平安生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制的心情、言语和行动。不得罢工闹事、打架，否则不论对错每次处以1000-2000元罚款，并担当一切后果和由此产生的经济损失。2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期，甲方有权将乙方清退出场，已完工程量按承包单价的50%结算工资，如因乙方缘由不能完成的工程量，甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场，甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。3、因施工缘由引起的质量不符合标准必需马上返工，直至符合约定质量标准为止，并担当由此产生的一切相关费用。4、讲究文明卫生、爱惜公共设施，如发觉违
37、反者，每次处以50-100元罚款。5、重视综合治理：严禁职工在工地打牌(包括麻将、扑克)或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架，发生打架行为无论对错，均按每人每次处以1000元罚款。6、进入施工场地必需佩戴好平安帽，否则每人次罚款20元。7、乙方在保证工程量质量的前提下，应节约材料，违反者罚款50-500元。8、由于本工程工期紧短，并对详细约定的2月21日进场人员有详细要求，双方约定22日开工必需保证有40人进行施工，并且要求乙方及班组长必需全天候住守工地跟班管理，有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地，每次罚款100元，从承包价款中扣除。9、由于乙方未按双方约定保证施工
38、人员按时到场，按缺少人数150元/人天从承包款中扣除。九、工伤平安事故处理1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内(含伍千元) 由乙方负责全部费用，甲方帮助办理保险理赔。2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时，属意外事故性质，由甲方与乙方各担当50%;如属乙方爱护不到位或由于乙方人员违章操作性质，由乙方担当60%，甲方担当40%。3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。十、附则：1、本工程一般不再签计时工，施工合同外所签的计时工按50元/工日进行计算。2、上述合同约定若乙方违约，因工程进度、质量、平安施工等缘由造成损失，全部由乙
39、方担当一切责任，并且甲方可以随时对乙方惩罚，直至退场或中止合同。3、本合同系双方在同等、自愿的基础上签订，本合同的相关约定，属双方自愿商定条款。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。十一、其它：乙方签订附件一平安文明施工承诺书书，该承诺书为双方协定 条款，与本合同具同等法律效力。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，与平安合同及工地管理制度同时执行方 可生效。帐目结清、款项付清失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日分包合同 篇6发包方：（下称甲方）承包方：现甲，乙双方本着同等，公允，自愿的原则，就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌
40、体施工达成如下协议：一、 工程名称：河池市第一人民医院门诊综合楼。二、 工程地点：宜州市桂鱼街124号。三、 本工程采纳乙方包质量，包平安，包文明施工，包成品和半成品的爱护在内。四、 承包内容：本工程采纳包工不包料的形式，乙方承包甲方第六层以上至天面全部砖体砌筑在内，砌砖包括植筋（含胶水在内），门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，全部圈梁，卫生间返边等装模，捣砼全部工作在内（不含钢筋绑扎），甲方验收成品，乙方必需根据国家规范施工及验收。五、 现场施工要求，及材料机械设备配置1、 甲方仅供应砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内）。2、 甲方负责供应主轴线，各层柱供应水
41、平点，乙方负责墙体施工放线工作。3、 因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。4、 在施工过程中，乙方自行支配人员打砂浆，晚上加班拉砖上楼，要仔细节约材料，当天砂浆要用完，当天下班前肯定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次惩罚200元，并担当甲方派人清理的一切人工费（砌体工程分包合同范本内甲方扣乙方人工费小工按100元/天，大工按200元/天计算）。5、 乙方施工人员必需有带班负责人在现场，要提前熟识图纸，如有疑问应刚好与施工单位沟通，避开返工。因乙方缘由造成的返工一切费用
42、由乙方担当。8、 乙方做好协作水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作 施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。 砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的惩罚100元每处；严峻超过10mm的要求返工，并惩罚500元每处。9、 砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次。10、 为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必需运用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀干脆乱砍，如发觉一次惩罚50元每次。11、 乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不供应门字架等。12、 乙方必需协作外架拆架，并做好零星修补工作。13、 乙方须听从项目部的其他管理条例，因施工场
43、地惊慌，支配加班的必需到位，确保材料进场不受耽搁，如支配加班不执行的，惩罚1000元每次。14、 进场施工人员必需年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的惩罚500010000元每次。六、 工期要求1、 乙方必需按甲方项目部排出的进度安排，组织足够的人力进行施工，根据甲方项目部要求的人数进场，如自乙方起先上楼面植筋计算进场七天内人数未达到30人以上的，乙方自行同意单价按本砌体工程分包合同范本单价下调30元/m3，且甲方有权另支配队组进场施工2、 不论发生任何状况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方惩罚乙方5000元/天作
44、为赔偿，停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。3、 乙方必需完全听从甲方施工人员的管理和协作日常质量检查，有拒不整改的或辱骂、威逼施工人员的，将惩罚班组负责人1000元每次。4、 乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方全部人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件协作。5、 乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤平安事故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。6、 工地严禁施工电磁炉，热得快等高功率电器，每发觉一台惩罚200元一次，乙方必需自购液化气在制定地点煮饭等7、 进场人员必需做好三级平安教化工作，填好三级教化表，未填写好三级平安教化表的甲方不负任
45、何责任，如发觉未带平安帽的惩罚20元每人次，穿拖鞋上岗的惩罚20元每次。8、 乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，根据每人罚款1000元/次处理，如有问题需解决的，乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。六、承包单价：采纳固定综合单价元/立方米（单价已包含平安，质量，进度，风险费在内），施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每月根据乙方完成的成品80%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。七、本协议一式二份，双方各执一份，砌体工程分包合同范本签字生效，款项付清后自动失效。发包方（甲方）： 承包方（乙方）：身份证号码：砌体工程分包合同范本订立日期：xx年 月日