《2023年太阳能工程安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年太阳能工程安装合同.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年太阳能工程安装合同太阳能工程安装合同1甲方:乙方：甲、乙双方经协商，确定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格根据甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。二、为确保工程安装质量，甲方必需运用乙方的原装标准化配件。三、甲方在乙方施工过程中必需赐予协作。在甲方具备安装条件起先安装前 天，甲方水电必需到位。因甲方缘由造成施工延误工期顺延。四、乙方责任;1、依据合同要求，向甲方供应合格的产品。2、依据合同要求，向甲方供应主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。3、乙方根据服务承诺对该工程进行服务，具体服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺
2、”。五、工程金额及付款方式：1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7200元整)。3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。六、施工与工期：1、乙方收到甲方预付款之日起， 进入现场施工。2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(
3、签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日太阳能工程安装合同2(以下简称“甲方”)(以下简称“乙方”)经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方协作协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着同等互利、协商一样的原则，依据中华人民共和国合同法的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：第一条 工程项目一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程二、工程地点：贵州镇远县三、工程内容：根据总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安
4、装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和复原人行道、破除和复原车行道、新安装电缆管、对发包方供应的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的选购、运输、施工安装并亮灯运行等。其次条 工程实施一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。二、在施工过程中，如遇下列状况，经甲方认可，工期相应顺延。1、不行抗力缘由。2、甲方未供应施工必备条件。3、其他非乙方缘由引起的工期延误。三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方担当现场施工用
5、水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。五、在施工期间，乙方按工程须要自负看管.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的爱护。六、乙方每日完工后负责刚好清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工平安，期间发生的施工平安事故全部由乙方担当责任。八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。第三条 合同总价及付款方式一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5160000.00元)。二、付
6、款方式：工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。第四条 工程质量一、工程效果达到甲方的图纸要求。二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应供应相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。第五条 售后服务一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。二、质保期出现问题的处理方法：乙方在到
7、甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。三、若乙方在上述规定的时间内不能刚好派人到现场或不能刚好解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方担当。第六条 工程竣工及验收一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。三、乙方向甲方供应的竣工报告中应包括详实、精确的竣工图和竣工资料各一式四
8、套。第七条 违约责任一、乙方因自身缘由无正值理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5/日向甲方支付违约金;因乙方缘由无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方担当。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未刚好清理现场的;甲方有权根据每日200元标准予以扣罚。三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5/日向乙方支付违约金;第八条 其它事项一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双
9、方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。三、本合同一式贰份，双方各执壹份。四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日太阳能工程安装合同3发包方： （简称：甲方）施工方： （简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，甲方将半山半岛帆船港的太阳能热水安装工程（热水主管、立管）工程承包给乙方施工、安装、调试。经甲、乙双方友好协商达成合作协议，以资共同信守。一、工程承包范围：太阳能系统所属全部工程内容。（参考甲方合同工程量）1、太阳能热水系统工程量为：2、太阳能系统安装部分：
10、、太阳能集热器支架基础预埋和支架制作安装、集热器设备、真空管安装；、冷水进水管道、循环管道、热水供水管道、回水管道安装；、空气源热泵、水泵、电控柜安装，全部太阳能系统管道保温；、不含水箱、热泵吊装，但得协作吊运。工程材料的保管和设备的搬运（乙方负责将材料运输到施工现场）；、全部太阳能系统工程中的防绣处理、防雷线连接；、负责太阳能全套热水系统的调试；调试要求：通过业主方验收合格，正常运用、太阳能全套系统工程中的属于太阳能有关的工程。、乙方负责工程施工的.全部机械设备和施工人员；、乙方负责工程施工材料的卸车，工程竣工后剩余材料的装车及工程材料在施工现场的保管。、全部太阳能系统管道全部做保温；二、承
11、包方式：本工程实行包工、包工期、包费用、包质量验收通过运用的方式，由乙方承包并一次性包干施工（包含平安费、施工设施费、交通费）。本工程严禁转包，如发生转包，甲方有权终止合同，并追究乙方违约责任。三、施工要求：1、乙方应严格根据甲方供应的图纸要求及相关标准进行施工，如发觉与实际施工图不符，甲方有权向乙方供应整改看法，整改费用由乙方全部担当，造成严峻损失的并担当赔偿责任。2、乙方在施工期间，听从甲方、业主方、监理方、总包方现场工程人员的管理，遵守现场的各项规章制度，协作其它工种进行施工。3、乙方在施工期间，应按甲方详细支配进行施工。如由于客观缘由造成工期延误应得到甲方的书面认可。4、乙方人员必需听
12、从甲方、业主方、监理方、总包方现场管理人员的管理，如违反甲方管理规定的，应接受甲方惩罚。5、乙方在施工现场必需带平安帽，严禁光背、穿拖鞋进入施工现场施工。如违反管理规定，无条件接受甲方的管理规定处理方法。6、乙方在施工过程中，如不听从甲方管理和支配的，甲方有权终止此合同，要求乙方退场，另选其它施工队伍，如因此造成甲方此工程恶性影响严峻或造成经济损失的，由乙方全部负责和赔偿；乙方接到甲方退场通知（电话通知）后，两天内组织退场完毕。如乙方不情愿退场，因此影响甲方施工进度或造成严峻后果的，由乙方负全部责任。四、施工工期：接到甲方进场通知后，乙方两天内组织施工人员、机械设备进场，五、工程责任：甲方：1
13、、负责刚好将材料送到工地。2、负责与业主方协调全面工作。3、负责工程技术指导。4、甲方负责工程监管、监督、验收。乙方：1、乙方必需听从甲方现场管理人员及技术人员的管理和支配。2、负责进场后施工人员及施工材料的平安，如出现平安事故，不管是乙方本人还是乙方聘用人员，责任全部由乙方全部负责和担当，甲方不负责乙方施工人员的平安、工伤、保险责任。如因业主方缘由造成乙方施工人员受伤或受到利益侵害的，甲方负责出面协作乙方与业主方协商责任范围。3、乙方申请材料应提前3天通知甲方该项目负责人。4、应在甲方项目负责人指导下进行施工，不得随意变更施工方案，如须要更改或变更施工方案和施工工艺的，必需与甲方项目负责人协
14、商，经得甲方同意后才能进行施工。5、必需接受甲方的管理与监督6、乙方人员保险，由乙方负责7、安装调试后三个月内，如出现系统漏水，损坏等缘由由乙方负责修理。8、乙方负责甲方运输到工地施工材料的保管和平安，如因乙方缘由造成丢失，乙方照价赔偿给甲方；如因乙方施工人员将甲方施工材料拿出去倒卖或无顾损坏的，除双倍照价赔偿甲方损失的材料外，乙方需接受甲方每次1000；造成影响严峻的，甲方可视状况严峻惩罚报案到当地元的罚款派出所。六、施工款项总额：太阳能部分：1、按太阳能每平米元；总共合计：元人民币：壹拾万元整七、付款方式：1、双方签订施工合同后，乙方组织施工人员进场，施工队进场后，完成A01，A02集热器
15、支架焊接。甲方支付乙方工程：30000.00元，大写：叁万元整。2、完成集热器、真空管、循环管道的安装，经甲方的现场项目负责人验收合格后，甲方付给乙方施工费： 元，大写：肆万元整。3、工程竣工并通过甲方、业主方、监理验收合格后，甲方支付给乙方施工费：30000.00元，大写：叁万元整甲方：乙方：日期：太阳能工程安装合同4甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法和有关法律的规定，双方在“同等、自愿、协商一样”的基础上签订本合同，共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、合同价款及产品1、合同价款：_元(大写：_元整)。2、产品及价格：_(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价_元)。空气能5
16、P机一台，单价。注：2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。三、合同工期1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，安排安装时间为20_年11月20日至20_年11月30日，详细甲方提前5天通知乙方。四、工程款支付：甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。1、合同签订生效后，首付预付款15000_元(大写：)。2、货到安装地点后付款10000_元(大写：)。3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200_元(大写：)。注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。五、保修与售后服务1、自安装完工之日起，
17、热水器整机保修三年，配件(限制器、平安泄压阀、管道)保修一年。2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费修理。3、下列状况不属于免费修理范围，可供应修理服务，但要收取材料费：(1)用户运用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装修理点安修理造成的损害。(3)因不行抗力(如火灾、水灾、地震、斗争等)造成的损害。4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必需到现场处理。六、双方职责1、甲方职责1、按本合同规定办理工程款支付手续。2、协调总包单位供应监时堆放场地。3、协调总包单位供应电源接口。4、工程安装时，所运用的水电费用。2
18、.乙方职责1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必需听从甲方的管理和现场监理的监督。七、违约责任除不行抗力及政府政策行为缘由，双方应严格根据合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。八、合同终止九、其他1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。甲乙双方合同权利义务
19、履行完毕，本合同终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日太阳能工程安装合同5甲 方：乙 方：依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。一、 工程概况：1.工程名称;2.工程地点 ;3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)4.工程保修期：工程验收交付运用起一年二、 工程期限1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。2.本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。 三、 施工方案(一)前期打算阶段组织工程技术人员和施工员
20、对现场进行细致勘查，做好工程施工技术方案，探讨解决方法，进行现场测量和定点。(二)施工阶段1、基坑开挖：基坑开挖应严格根据定点位置施工，采纳人工开挖方法。2、基础制作：混凝土基础采纳C20商砼浇筑，浇注时应用振动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必需解除坑内积水。顶部位置应严格限制基础平面标高。3、路灯安装施工：在全部基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必需由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严峻影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，型号为L505051
21、500。用16镀锌圆钢将每根垂干脆地极牢靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。四、项目部组织机构及职责1、项目经理部：工程进行全面管理，详细负责实施本项工程，现场限制工程进度，协调解决质量、造价、平安生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。2、技术资料组：解决技术质量问题，帮助项目经理做好工程施工。3、质检组：质量自检，帮助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。6、运输队：负责运输土石方、材料及灯具材料。7、机动队：负责表位限制系统，接地极安装调试。8、材料
22、组：协作技术、施工组的工作，供应所需各种工具、用品，再依据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。五、施工进度安排及保证措施进度安排：我公司安排于合同签订后 个工作日内进场，马上进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。保证措施：依据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们实行的保证措施是：(1)依据施工进度安排限制施工期;(2)依据施工进度安排及实际工程进度制定周作业安排，刚好调整人力和设备的投入，确保按期完工;(3)各作业班组要依据进度安排按日支配好，并确保完成;(4)加强进度安排的检查落实工作，切实
23、做到每日逐项检查并落实;(5)严格限制工序环节、保证各分部工程按安排要求完成;(6)依据施工进度安排要求，编制各种材料、加工件等的供应安排、劳动力运用安排、施工机械运用安排，并按安排要求实施;(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，刚好做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;(8)尽量实行工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;六、工程造价及付款方式1、工程总造价为人民币：2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。七、 甲方责任及义务1、甲方供应施工用电，用水至
24、施工现场。2、在施工过程中甲方应供应临时仓库供应乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的平安问题。3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。4、甲方应按时支付工程款。八、 乙方责任及义务1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到系统技术参数及相关行业国家标准的要求。2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾难及不行抗力影响的状况下。4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。5、施工中的平安问题全部由乙方负责。如有任何一方违
25、约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日太阳能工程安装合同6建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)修理单位：(以下简称XX)依据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，遵循同等、公允和诚恳信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝说，未利用专业人员对太阳能进行爱护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方托付XX负责对其进行修理服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方
26、友好协商，就太阳能修理、安装工程达成如下协议：第一条1、工程名称：太阳能修理、安装工程2、工程地点：3、修理范围和内容：对全部安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行修理，重点修理项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。其次条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方供应，XX负责全部太阳能设备的修理及安装。乙方确保所供应设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证根据国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。第四条产品的质量、
27、技术标准：根据_省企业产品标准执行。第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。2、到货地点：3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。第七条太阳能设备修理、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中干脆扣除。1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;2、待设备材料进场
28、验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;3、修理、安装、调试完毕正常投入运用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。第八条产品质量责任和售后服务条款：1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。2、XX供应设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的.，XX负责修理，更换零部件等材料;若损坏缘由不属于产品质量问题，则XX收取基本修理费用，更
29、换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，XX为甲方供应终身有偿维护服务。第九条工程工期及施工要求：1、施工周期5天，若XX未能根据工程施工进度供应配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将赐予500元天罚款。2、甲方为施工工人供应住宿，保证施工现场所用水源、电源，并供应施工过程中其他必要的帮助。3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行修理、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并担当相应责任。4、XX应留意平安文明施工。因XX缘由造成的平安事故由XX自行负责。第十条违约责任：1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天
30、，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应担当乙方和XX的经济损失。2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件担当全部修理费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应担当甲方的全部经济损失。3、XX责任：因XX缘由未能按时完工，每延迟一天，甲方将赐予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合
31、同，乙方应担当甲方的全部经济损失。第十一条因发生不行抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日太阳能工程安装合同7建设单位：_(以下简称甲方)施工单位：_(以下简称乙方)修理单位：_
32、(以下简称丙方)依据中华人民共和国民法典等有关法律、法规的规定，遵循同等、公允和诚恳信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝说，未利用专业人员对太阳能进行爱护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方托付_负责对其进行修理服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能修理、安装工程达成如下协议：第一条1、工程名称：太阳能修理、安装工程2、工程地点：_3、修理范围和内容：对全部安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行修理，重点修理项目：_集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。其次条工程材料供货与安装
33、方式：本工程材料全部由丙方向甲方供应，_负责全部太阳能设备的修理及安装。乙方确保所供应设备为原厂全新正品并对产品质量负责，_保证根据国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。第四条产品的质量、技术标准：根据_省企业产品标准执行。第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：1、运输方式：_汽车运输至甲方指定的交货地点。2、到货地点：_。3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的.，甲方应在签收前向
34、_在场人员提出。第七条太阳能设备修理、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();付款方式：由甲方向_银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中干脆扣除。1、合同签订之日起7个工作日内甲方向_支付合同总价款的_%，即人民币：_元(大写：_)作为预付款;2、待设备材料进场验收合格后，_个工作日内甲方向_支付合同总价款的_%，即人民币：_元(大写：_)作为工程进度款;3、修理、安装、调试完毕正常投入运用后，_个工作日内甲方向_支付合同总价款的_%，即人民币：_元(大写：_);4、质量保证金_%，即人民币：_元(大写：_)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;5、
35、上述付款_需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。第八条产品质量责任和售后服务条款：1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。2、_供应设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，_负责修理，更换零部件等材料;若损坏缘由不属于产品质量问题，则_收取基本修理费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，_为甲方供应终身有偿维护服务。第九条工程工期及施工要求：1、施工周期5天，若_未能根据工程施工进度供应配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将赐予500元天罚款。2、甲方为施工工人供应住宿，保证施工现场所用水源、电源，并供应施工过程中其他必要的
36、帮助。3、_应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行修理、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并担当相应责任。4、_应留意平安文明施工。因_缘由造成的平安事故由_自行负责。第十条违约责任：1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或_(设备材料款向乙方，工程款向_)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和_有权终止合同，且甲方应担当乙方和_的经济损失。2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能
37、修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件担当全部修理费用，延期超过_天视为甲方单方面终止合同，乙方应担当甲方的全部经济损失。3、丙方责任：因_缘由未能按时完工，每延迟一天，甲方将赐予_元天罚款，延期超过_天视为甲方单方面终止合同，乙方应担当甲方的全部经济损失。第十一条因发生不行抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日