《2023年个人劳务合同集合篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年个人劳务合同集合篇.docx(64页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年个人劳务合同集合篇个人劳务合同1甲方(工程承包人):乙方(电工分包人):甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,就电工劳务分包事项协商达成一样,订立本协议。1、劳务分包工作对象及供应劳务内容1.1工程名称:大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程1.2工程地点:(加格达奇区)大兴安岭林业集团总医院1.3分包范围:职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。1.4分包性质:包工不包料(含部分辅料及施工机具)1.5供应分包劳务内容:按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。2、分包工作期限起先工作日期:20_年4月日,结束工作日期:年8月30日,
2、非乙方缘由造成的工期延误,工期可顺延,但必需有甲方现场代表签字方可生效。3、质量标准工程质量:按总包协议有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必需达到合格标准。4、图纸4.1甲方应在劳务分包工作开工前,向乙方供应图纸1套。5、项目经理5.1甲方委派的担当驻工地履行本协议的项目经理1人为赵春和,职务:项目经理。5.2乙方委派的担当驻工地履行本协议的负责人人为。6、甲方义务6.1按时供应图纸,刚好交付应供材料,所供应的施工及平安设施包括脚手架、安;6.2按本协议约定,向乙方支付劳动酬劳;6.3负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
3、7、乙方义务7.1对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度;7.2乙方依据施工组织设计总进度安排的要求,每月底前天提交下月施工安排,有阶段工期要求的提交阶段施工安排,必要时按甲方要求提交旬、周施工安排,以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排,经甲方批准后严格实施;乙方的工程进度若不能满意甲方的进度安排,甲方有权进行惩罚,或支配其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方酬劳中扣除。7.3严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学支配作
4、业安排,投入足够的人力、物力,保证工期;加强平安教化,仔细执行平安技术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;7.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况,及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作,照看全局;7.5按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,现场每天必需做到工完料净地清的标准,若有违反
5、,按状况每次罚款100-500元,做好自身责任区的治安保卫工作;7.6做好施工内业工作,按时提交报表、完整的原始技术经济资料,协作甲方办理交工验收;7.7做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;7.8妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施;7.9乙方须听从甲方转发的发包人及工程师的指令。7.10乙方应对其作业内容的实施、完工负责。严格按施工图施工,预留好每个孔洞;材料应收放整齐,每天统一清收废角边料;还负责工地内施工用电的安装与成品维护。8、平安施工与平安防护8.1乙方
6、应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准进行施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方担当。8.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化,并对他们的平安负责。不得要求施工人员违反平安管理的规定进行施工。8.3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时,施工起先前应实行平安防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由乙方担当。8.4乙方在施工现场内运用的平安爱护用品(如平安帽、平安带及其他爱护用品),由乙方自行负责供应,不佩戴平安帽一律不准进入施
7、工现场。9、事故处理发生重大伤亡及其他平安事故,乙方应马上上报甲方,同时按双方约定及法律规定对事故刚好进行处理。10、保险10.1乙方必需于施工起先前为从事危急作业的职工办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,并提交被保险人名单及保单复印峻给甲方备案,未办理保险的人员不得进入场地施工。否则,一经发觉,每人次罚款20_元,自发觉之日起2日内乙方仍不予办理的,由甲方代为办理,并有权在结算酬劳时予以扣除垫付的相应保险费。10.2保险事故发生时,乙方和甲方有责任实行必要的措施,防止或削减损失。11、材料、设备供应11.1乙方应在接到图纸后天内,向甲方提交材
8、料、设备、构配件供应安排;经确认后,甲方应按供应安排要求组织货源并刚好交付;须要乙方运输、卸车的,乙方必需刚好进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。11.2乙方应妥当保管、合理运用甲方供应的.材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。11.3乙方有义务为工程节约用电、材料等,严格做到工完场清,每天完工后要对全部的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐,工程竣工后有义务将全部的剩余材料、设备清收整齐,堆放到承包人指定的地点。12、劳务酬劳12.1本工程的劳务酬劳按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积
9、计13元包干计算(本工程劳务酬劳为固定劳务酬劳,不行调整)。13、工程量的确认13.1由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方,由甲方确认。13.2对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方缘由造成返工的工程量,甲方不予计量。14、劳务酬劳的支付工程整体完工经甲方验收合格,扣除5%质量保证金后5日内结算。保修期2年。15、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的干脆损失,由乙方担当,延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务酬劳。16、施工验收与协作16.1乙方应确保所完成施工的质量,应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收
10、;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。16.2乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时,乙方应按甲方的指令予以协作。17、违约责任17.1甲方不按约定支付劳务酬劳时,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务酬劳的利息。17.2当发生下列状况之一时,乙方应担当违约责任:(1)乙方因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;(2)乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲
11、方支付的违约金为:工程总造价的3%;(3)乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时,应向甲方支付违约金10000元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。17.3一方违约后,另一方要求违约方接着履行协议时,违约方担当上述违约责任后仍应接着履行协议。18、争议甲方和乙方在履行协议时发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一样同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。19、禁止转包或再分包乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,甲方有权解除本协议,乙方应担当相应违约责任,并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失,包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包
12、人担当的违约金。20、协议附则本协议双方签字(盖章)后生效,协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。甲方(盖章):_乙方:_代表人(签字):_身份证号码:_年_月_日_年_月_日个人劳务合同2甲方:_乙方:_依据本工程的建设特点,依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等自愿、公允、诚恳、信用的原则,乙方自愿担当凯里“将来城,一期房建项目二标段(a1地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就本工程施工事项仂、商一样,特订立本协议,以共双方共同遵守执行,协议订立本合同:一、工程概况1、承包单项工程名称:基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内
13、粉刷。2、工程地点:凯里市原棉纺厂至西出口片区(武警支队旁)3、建筑面积:约_平方米。二、劳务分包方式、范围详细承包内容如下:1、本工程混凝土生产及浇筑工程:潮湿、浇筑养护(务必收面、拉毛)砼覆盖等(包含废料的处理及其相关的协助工作比如:为处理废料而搭设架体、安设管道等协助工作),本工程砼均采纳商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等全部与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。2、室内抹灰工程:包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱(墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵
14、(包含二次封堵)等一切设计内容,(外墙内保温yt砂浆由甲方负责,非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);3、楼地面:包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序,其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平,不做找平层,但若达不到此要求,找平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当;主要内容:砂浆及砼施工机械的配套,与泥工相关的全部平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、防暑等全部劳保用品,凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责,甲方不再支付任何费用。确保工程正常运用。4、双方约定,基础工程中孔桩数量不多于_个孔,超过_个孔双方更行协商。5、针对保险一事,对于工地内泥工班组的二次保险费用限制在两万元
15、以内,由乙方支付两万元保险费,超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。6、成品爱护、保卫(场内外全部材料_米距离内的上车下车及码放);7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱,各层设备用电均由乙方设置;8、如因图纸变更增加工程量单处超过_元,按实际发生计算;9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作,乙方不得有任何异议或其他诉求。三、承包单价根据以上的工作内容、范围,以人工费包干的形式按以下方式结算按设计图中建筑面积据元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结构)
16、按设计施工图中的建筑面积计算工。四、工期要求1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准,不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度安排顺当完成,下雨不超过二小时必需正常上班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款,不得有任何异议。2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工,不蛮干做到文明施工。必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理,不得有辱骂现场管理人员,斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为,否则视为违规现象,轻者罚款直至整个班组清理出场,重者送相关法律部门,并且全部后果自负。3、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场,工程结束时,速办理有关离
17、场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求,在施工过程中刚好调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教化,甲方有权监督检查,全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人3员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500元/人次的违约金,并且乙方要马上清退违禁人员出场,并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、等。
18、一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任,甲方概不负责。4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作,乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等,乙方必需无条件予以协作并加快进度)乙方必需在标准层的进度在每月五层以上,一旦发生,乙方必需组织工人,加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)的工期损失,否则当月不预料量及拨款;5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点限制,如达不到施工任务单进度要求,则由乙方担当相应的延期费用。五、质量标准1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计
19、变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。工程质量必需达到合格标准。质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时,乙方负责人必需到场参与,发觉问题立即进行整改。2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的,人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当,并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的,乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。3、每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检,交接工作
20、上不清下不接,并由甲方现场管理人员签字认可。4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程验收而造成的一切损失均由乙方担当。5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延,超过三天按实际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费_元/天,在当月工程款中扣除。六、付款方式及要求1、乙方先进场施工完成地面二层浇注,一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后起先第一次付款,支付比例为已完工部分的80%;2、乙方在施工过程中未达到甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格,并下达整改看法三次以上均无改观,则甲方有权要求乙方出场,且甲方按所做过程实际完成量的60%支
21、付乙方劳务工程款,且其所交纳的纳履约保证金不予退还,作为违约处理。3、人工费的支付:在甲方支付乙方工资时,乙方将工人当月工资表交甲方,采纳实名制,并附工人身份证复印件一份,由甲方监督发放。4、本工程款仅发放于本工程施工工人,不得挪用于其他工程上,否则将视为违约。5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点,支付比例为己完工部分的80%;达不到支付条件,当月不予以支付;七、乙方义务1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案
22、。2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人(男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下)投入生产活动;自觉遵遵守法律律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度;乙方施工人员必需进行“三级平安教化”后方能上岗操作,特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格,持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业;乙方必需保证施工人员的素养,保持队伍的稳定,在合同未履行完毕之前,除甲方要求乙方退场外,乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。3、乙方班组长或代班长必需在施工现场,离开工地连续4小时以上,须告知甲方,并另派人到施工现场,不得影响施工,否则按_元/次担当违约金。4、乙方必需根据甲方
23、的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场,工程结束时,速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求,在施工过程中刚好调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教化,甲方有权监督检查,全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥_元/人次的违约金,并且乙方要马上清退违禁人员出场,并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方
24、要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任,甲方概不负责。5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)细心组织施工,确保工程量达到约定的标准;科学支配作业安排,投入足够的人力、物力、保证工期;落实平安教化,仔细执行平安技术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;加强现场管理,做到文明施工;担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其作业人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其它
25、分包单位协调协作,顾全大局。7、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求搞好生活区的.管理,做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额供应本工场所须要的施工机械设备、周转材料、平安设备等保证施工须要。8、妥当保管、合理运用甲方供应的成品或半成品材料,如乙方运用超过定额损耗量,乙方负责赔偿超损部分。9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应担当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度,造成停工、罢工或找理由拖延工期的,影响恶劣的,甲方可以单方面马上终止合同,且甲方按所做过程实际完成
26、量的60%予以结算乙方劳务工程款。12、乙方民工进场后,其暂住证由甲方协作乙方办理,费用由乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责,应根据劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费:13、刚好无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);八、平安文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底,使工人明确危急所在,同时乙方每天应对班前平安意识教化,并做好记录,每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格根据平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用品,不违章作业,不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当,并接受平安违规惩罚。因乙方缘由发生平安事故时,金
27、额在_元以内由乙方自行负责,超过_元以上保险公司赔偿以后余下金额,由甲方负责_%,乙方负责_%的费用。2、每天支配二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作:3、每一道工序完工,必需严格执行“三检制度。尤其其配套跟进的平安文明措施。九、事故处理发生重大伤亡及其他平安事故乙方应马上报告甲方,按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故,乙方应主动实行措施,防止或削减损失,同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的刑事、民事责任均由乙方全部担当,甲方不担当任何责任。十、竣工结算1、全部工作完成,并经工程承包人组织单项预验收后15天内,劳务分包人向工程承包人递交完
28、整的结算资料,双方根据本合同约定的计价方式,进行劳务酬劳的最终支付。2、结算办理完后_个工作日内支付实际完成工程量工程款至_%,预留_%作为质量保证金,工程保修期1年。十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方提前2天以书面形式通知乙方,并供应变更的相应图纸和说明,乙方按甲方的变更内容和工程施工要求刚好进行各项调整和变更。2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作),不得擅自对工程设计进行变更,园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失,均由乙方担当,且延误工期不予
29、顺延。十二、施工验收1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准,甲方其它项目的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的相关损失。十三、其他1、乙方下料必需正确,其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料,梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工规范要求机械施工。2、如因乙方与务工人员的工资纠纷,导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公,每次对乙方处以罚款_万元整。3、凡与平安防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,如平安设施
30、的确档道,需刚好向项目部汇报,由项目部统一支配专业人员处理,否则擅自松动、拆除将按_元以上罚款。造成严峻后果者追究责任班组全部责任。4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工,在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数,乙方必需常住现场人员不得低于10人,8若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员,其工资按市场价从乙方工程款中扣除。5、乙方负责施工临时场地约_平方米的砼坪,以交付甲方用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。6、乙方对工地的临时材料要刚好进行爱护,特殊是水泥,要刚好进行覆盖,以削减损失。十四、争议1、甲方和乙方在履约合同时发生争议,可以自行和
31、解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解,调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。发包方:_承包方:_法定代表人:_托付代理人:_日期:_年_月_日_年_月_日个人劳务合同3发包方(甲方):_身份证号码:_承包方(乙方):_身份证号码:_兹有甲方_工程,按每平方米_元单价人民币承包给乙方_。包工不包料。依据中华人民共和国合同法、建筑法、民法通则等相关法律、法规,本着同等互利的原则,经甲乙双方协商一样,订立本合同。一、工程地址:_。二、工程内容:在此工地进行文明施工,电焊机等工具上下班要进行收放
32、,下班后关闭电源。1、分墨放线;2、下料制作;3、油漆制作;4、安装制作;5、清扫场地。三、一切平安事故由乙方自行负责。四、计算方式:按瓦面收方计算。五、付款方式:1、进场三天后由甲方支付乙方生活费总工程款的_%(人民币);2、主架完成_%后付工程的_%。3、工程完工后,经甲方验收后,在三日内付清工程余款。六、本合同工程完工后,工程款支付完毕后合同自动失效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日个人劳务合同4发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务
33、和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、同等、互利的原则下,经甲乙双方协商,就甲方投资控股的清镇红枫荣程物流有限责任公司80万立方商品混凝土生产线及20万立方标准厂房场平工程内部劳务承包达成如下合同。一、工程概况(一) 工程名称:清镇红枫荣程物流有限责任公司80万立方商品混凝土生产线及20万立方标准厂房场平工程(二) 工程地点:清镇站街经开区(三) 工程内容:爆破、挖装(四) 工程方量:此标段挖方总量约 万立方米(以施工图纸红线范围内实际测量为准)。二、工程期限依据双方协商,工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止,共计日历天 天。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、管理状况、施工检查等
34、一切可影响工程施工进度的因素,除自然灾难等不行抗力因素三、工程质量乙方依据甲方供应的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。四、工程价款结算(一)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为(人民币元/立方米,此价款为税后价,此价款包括爆破、挖装费。全部石料不分大小,随场装车,如甲方须要分类装车,费用另计。)(二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同测量后作为最终结算的依据。如甲方供应的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。(三)施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式1、施工履约保证金和平安生产保证金:人民币万元整,乙方于
35、合同签订后进场正常施工10个工作日向甲方支付 万元。20_年 月 日补 万。2、保证金退还时间:乙方进场正常施工,并将全部施工人员的员工意外损害险买齐后,即进场满一个月返还万元。第三个月退完保证金,乙方所交保证金,甲方需供应等同价值以上实物作为反担保,保证金退清后,乙方无条件返还担保实物。(四)付款方式刚好间1、付款方式:采纳银行转账支付。2、付款时间:乙方每月25日报进度完成工程量,经甲方审核五、甲乙双方权利及义务(一)甲方权利及义务1、向乙方供应施工图纸。因甲方供应施工图纸,地质勘察资料及地下隐藏设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)。不详、不刚好或与实际不符,除工期得以顺延外,还应
36、偿付给乙方由此造成的停工或停工的实际损失。2、甲方派代表在工地进行技术交底、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。3、由于甲方缘由造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。4、工程变更:甲方应提前7天以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方担当并相应顺延工期。5、工程完工后,甲方应组织特地人员在3日内进行验收。6、甲方向乙方供应炸材、油料,该材料款在乙方每月进度款中扣除,价格按物价部门定价执行。甲方负责办理爆破相关手续,乙方负责供应相关资质。乙方在爆破过程中所产生的振动波
37、,造成周边的一切损失,由甲方全权负责,与乙方无关。7、乙方进场后由于甲方手续不齐或农夫闹事等缘由造成停工,甲方担当一切损失费用。8、乙方爆破开采后,每月最低量万方以上,甲方无条件把石材转运出去,把场地开平,施工面留给乙方,不能正常施工并造成停工,一切损失费用由甲方担当。9、一切手续及青苗赔偿等与乙方无关。(二)乙方责任1、向甲方供应工程进度安排及相应统计报表和工程事故报告。2、负责施工区域内的平安爱护,制定相应的施工平安措施,担当由于自身平安爱护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必需严格根据施工平安操作规程进行施工,按规定设立警示牌;乙方自身人员平安由其自行负责,乙方在施工现场和施工过程中对行
38、人、过往车辆造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并担当相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身损害由乙方自行担当。3、对于施工现场地下管线、接近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应实行有效措施加以爱护,费用由甲方担当,如造成损坏的,乙方应刚好修复、赔偿。如乙方不刚好修复、赔偿的,甲方将根据对方要求赐予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除。4、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通平安、环保管理和平安生产规定。5、已完工工程未交付甲方之前,乙方负责成品爱护工作,发生损失,乙方自费负责修理。6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必需听从市容市政管理,交工之前清理完与现场无关的任何
39、剩余物品及其他垃圾等,担当因违反有关规定造成的损失和罚款。7、全体施工人员必需严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。8、乙方必需与项目管理人员亲密协作,协调一样,如乙方没有刚好提交材料供应安排申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。9、乙方施工中的电费由乙方自行担当。甲方负责将水、电接到施工场地。七、平安方面乙方进场时甲乙双方必需共同对工人加强平安教化,如发生平安事故由责任方负责,乙方对工人购买意外损害保险,除保险赔偿外不足部分由甲方负责30%,乙方负责70%。八、违约责任(一)甲方违约1、甲乙双方合同签订后,如甲
40、方下达开工通知令后因甲方缘由致使乙方超过15个工作日无法进场的,甲方全额退还乙方所交的履2、乙方进场正常施工后,若甲方无任何正点理由,单方面终止合同,除全额返还乙方履约保证金及平安生产保证金万元外,并赔偿乙方损失 万元。(二)乙方违约1、因乙方缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准,返工达到质量标准费用由乙方担当,标高正负15公分为达到质量标准。2、乙方违约后,另乙方要求违约方接着履行合同时,违约方担当上述违约责任后,仍应接着履行合同。3、乙方必需支配详细人员常驻工地负责施工,连续3日不在工地或不为本工程服务的,每日罚款1000元。九、其他事项1、如遇政府政策性的停工及自然灾难影响工程工期及停
41、工,甲乙双方互不再追究责任。2、因履行本合同发生的一切争议,或合同文件内容模糊不清或不相一样时,在不影响工程正常进行的状况下,由甲乙双方协商解决。双方协商不成时,双方约定实行下面方式逐级解决。(1)、调解;(2)、向贵阳市仲裁委员会提请仲裁解决;(3)、依法向贵阳市人民法院起诉。十、其他事项(一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行失效。(二)本合同如有未尽事宜,双方可以依据详细状况议定附加条款,以便共同遵守。(三)本合同正本甲乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。十一、本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商,再依据本合同签订补充协议。甲方(公章):_乙方(公章)
42、:_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日个人劳务合同5乙方违反规定解除劳动合同,对甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方下列损失: 1、甲方为其支付的培训费和招收录用费; 2、对生产、经营和工作造成的干脆经济损失; 3、本合同约定的其他赔偿费用。 十、双方约定的其他事项1、奖金依据绩效考核核定,根据公司绩效考核制度和公司薪酬制度执行。 2、其他福利待遇根据员工手册等公司相关规章制度执行。3、未尽事宜根据公司规章制度执行。十一、劳动争议处理因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;不愿调解或调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之
43、日起六十日内向瑞安市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以干脆向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。本合同末尽事宜,双方可另协商解决;今后国家法律,行政法规另有规定的,按有关规定执行。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方 (盖章):乙方(签名):法定代表人(主要负责人)(签名):或托付代理人(签名):年月日年月日劳 动 合 同 书(20xx版)用人单位 (以下简称甲方)名称:单位地址: 联系电话:单位性质:有限责任公司 法定代表人(托付代理人):劳动者 (以下简称乙方)姓名: 性别: 诞生年月:文化程度: 联系电话:户口所在地:家庭住址或通讯处:瑞安市
44、劳动和社会保障局印制说明:1、本合同不得复写,只能用蓝、黑墨水笔填写; 2、本合同代签、冒签、涂改无效; 3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。甲乙双方依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等法律、 法规、规章的规定,在合法、公允、同等自愿、协商一样、诚恳守信的基础上,订立本 劳动合同,共同遵守本合同所列条款。一、合同期限(一)固定期限:自年月日起至年月日止。 (二)无固定期限:自年月日起至法定的或本合同所约定的终 止条件出现时止。实行有固定期限和无固定期限的劳动合同,双方约定的试用期为年月 日至年月日止。试用期包括在合同期内。 二、工作内容和工作地点依据甲方工作须要,乙方同意在甲方支配的工作地点从事 岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意,可以变更工作地点和工作 岗位 (工种)。三、工作时间和休息休假