《2023年小水电站承包经营合同小水电站转让合同(十二篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年小水电站承包经营合同小水电站转让合同(十二篇).docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023年小水电站承包经营合同小水电站转让合同(十二篇)2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇一 乙方： 依照(中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就_县罗溪水电站土建工程承包一事协商全都，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：_水电站土建工程 2：工程地点：_县长塘镇罗溪村 3、 工程造价：约万元(以实际结算为准) 二、承包范围 土建工程总承包。 三，承包方式 本工程以建立单位供应的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。 四、开工和竣工日期 1、开工日期20_年_月_日。(以甲方书面通
2、知为准) 2、合同工期，依据国家工期规定，本工程有效工期300日。 五、工程质量和验收 1、本工程按设计要求和验收标准到达合格。争取优良。 2、承包方必需严格根据施工图纸说明文件和国家公布的建筑工程标准和标准进展施工，严格执行施工标准和操作规程，并承受发包方和监理方的监视。 3、承包方选购的材料必需按有关规定供应质量合格证或进展检验合格方可用于工程，材料由乙方自行选购，甲方签字认可。 4、工程竣工验收以国家颁发的于根本建立工程验收暂行规定、工程竣工验收标准及国家有关局部制定的竣工验收规定作为依据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。
3、 5、工程竣工移交甲方前，乙方负责对新建工程的一切设施进展爱护。因乙方缘由造成的工程质量问题或爱护不当造成的质量问题，消失返工或延误工期或造成的经济损失由乙方担当。 6、本工程如到达优良工程，甲方按工程总造价_%赐予乙方嘉奖。 六、结算方式 1、本合同工程按实结算，结算执行湖南省水利水电建筑工程20_预算定额。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。 2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。 3、本合同工程结算按上述定额下浮%(人工工资不下浮)。 七、工程款支付 本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工工程造价 %作为进场费。待乙方完善临时设施三
4、日内，甲方拨付开工工程的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工工程总造价的%，余_%作为保修金，保修期按国规定执行。 民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。 八、双方责任 1、甲方责任 负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进展交底和会审工作;帮助乙方选择工程建立的临时设施场地;精确供应施工使用的水准点和标高掌握点;供应施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电源、水源;委派驻工地代表帮助监理对工程进度质量安全及隐藏工程进展检查，准时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更准时向乙方下达变更通知;负责协调各方关系，办理报
5、建、开工许可、场地临时设施撤除等相关手续，确保正常施工;负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好安全工作;按合同商定准时支付工程款。 2、乙方责任 组织精干人员进展施工;按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度规划;编制施工方案、施工安全措施;按规定时间提交隐藏工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告，竣工结算书及有关资料;严格根据标准进展施工、讲究文明施工、做好安全隐患，因承包方的缘由造成的安全责任事故均由承包方担当;承包人不得将本工程整体转包他人;按期保质保量完成施工任务。 九、违约责任 1、本合同签订后，因甲方缘由致本工程不能按合同商定开工或履行合同义务，应按(中华人民共和国经济合
6、同法担当违约责任。 2、本合同签订后，因乙方缘由致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按商定质量标准完工或不能按合同商定履行义务，乙方应按(中华人民经济合同法担当违约责任。 十、附则： 1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。 2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交_万元生效，其余_万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。 3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。 4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。 5、本合同一式四份，双方各执两份。 甲方(公章)：_乙
7、方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇二 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 发包方拟实施 流水电站工程总承包，发包人与承包人于20_年 月 日在 友好协商下，达成协议施工协议，承受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议： 1、工程工程单价采纳四川省水利水电建筑工程预算定额20_为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采纳工程所在地每季度公布的材料价格进展调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。 2、承包人在签订本合同
8、之日向发包方交纳20_万元作为工程保证金，转入发包方的根本账户双控。招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方进行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严峻违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。 3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算 4、本合同自其次条商定的20_万元保证金双控手续完善之日起生效。 5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进展核定，该期间
9、发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进展结算和支付工程款至工程完工。工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同商定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。 6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同其次跳商定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20_万元的，以完成20_万元工程量的价款作为履约
10、保证金。 7、炸材购置、治理由发包方统一购置保管，承包方在发包方库房领用，费用按市场计算。 8、承包方保证根据合同规定全面完成各项承包工作，并担当合同规定的承包方全部责任和义务。 9、发包人保证根据合同规定付款并担当合同规定的发包方的全部责任和义务。 10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方担当。未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包。民工保证金由承包方交纳和担当。 11、本协议为框架协议，招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进展完善，与本协议发生冲突的以本协议为准。 12、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)发包人执叁份(包括正本一份)，承包人执叁份(包括正本
11、一份)。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇三 (甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称：上营变电站引水工程。 2、工程地点：上营村。 3、工程主要内容：1500米dn40给水管道安装。 4、承包方式：包工包料。 二、工程期限 工程期限8天，预定20_年4月2日至20_年4月10日止。
12、 三、工程承包价及其它 总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。 四、合同双方责任 (一)甲方责任 1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据; 2、监视工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。 (二)乙方责任 1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。 2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。 3、施工过程中，每个单项工程完毕后准时清理清扫施工现场。 五、工程质量要求 1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进展施工，工程质量到达国家相关验收标准的标准。 2、工程竣工验收后到达建立局要求，方为合格工程。 3、主要材料进场前必需供应样
13、品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。 六、付款方式 工程完毕付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司 开户行：禄丰农行营业室 账户： 七、工期延误 若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。 八、工程保修期 工程保修期为工程验收后一年。 九、安全施工要求 施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙
14、方负责，甲方不负任何责任。 十、不行抗拒的自然灾难认定标准 不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。 十一、违约责任 本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进展赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停顿供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进展裁决。 十二、合同份数 本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份， 十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日
15、 2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇四 发包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 为加强治理，适应改革需要，搞活水利经济，在确保水库安全运行状况下，提高水库电站的经济效益，依据20_年县政府第四次常务会议纪要文件精神，经公开竞价，甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营治理权以交纳电量(每年)_万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，经公平协商后订立如下合同： 一、承包内容：岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。 二、承包期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 三、甲方义务 1、甲方帮助乙方办理电站
16、依法经营所应办理的相关手续。 2、甲方的债权债务自行担当，与乙方无关。 3、若因国家政策调整或不行抗拒因素，需收回上述经营治理权，甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的局部)。 4、电站原有的职工，由甲方自行安置。 四、乙方义务 1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期的第一年至其次十九年即 年 月 日至 年 月日，每年向甲方上缴电量_万度(承包电度折现金计算)，最终一年即第三十年2039年 月 日至 年 月 日(按承包电度折现金计算)。 2、乙方必需在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最终一年的承包款_万元(按中标电度以0.2元/度折现金计算)，作为承包期
17、间的履约保证金。 第一年至其次十九年的每年承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责)，电价按本辖区内上半年度华安电力进展有限公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注：每度电价格不得低于0.2元;如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。 3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行担当，与甲方无关。 4、为确保水库安全运行，乙方放水发电应听从甲方水库运行调度，如遇停机无发电，也
18、应放适当流量的水，保证下游农田浇灌。乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作，否则应担当水库安全责任。 5、乙方在实行承包治理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切修理费用、治理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等全部部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等缘由影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。 6、如乙方要技改扩容必需书面报告甲方，并按工程根本建立程序报批，承包期满后全部设施含技改新增的局部无偿归甲方全部。 7、乙方承包经营期间电站
19、产权全部制不变、法人不变，全部与电站有关证照及年检等事项由甲方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。 8、因不行抗拒自然灾难造成重大经济损失，双方可另行协商。 9、乙方应按时支付承包金，无正值理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。 10、乙方在承包期内，不得将承包物转承包或承包给第三者，否则甲方有权单方解除合同。 11、乙方对水电站进展技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归甲方全部，并确保该水电站能正常运
20、转。 12、合同期满，若甲方要连续发包，在同等条件下，优先照看乙方。 13、乙方应留意安全生产治理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。 14、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续;交接时，双方人员对承包标的进展清点并列出具体清单，双方代表签字后交接，岭埔水库水电站承包资产移交清单作为本合同的附件。 15、未经甲方同意，乙方不得擅自将经营权以转让、转租、转包等任何方式转手给第三者，否则，甲方有权收回经营权，没收履约保证金和乙方转让、转租、转包的全部收入，并按有关法律法规赐
21、予惩罚。 16、若因国家政策调整或不行抗拒因素，需收回上述经营权或暂停乙方经营权的，乙方应无条件听从。 17、乙方应承受华安县防汛部门的统一指挥调度。 18、乙方在技改及经营过程中，须和第三者发生关系的，应自行解决，与甲方无关。 19、乙方在技改及生产经营中若与他人发生纠纷，应自行解决，与招标单位无关。 20、乙方应按有关部门的要求自行做好环境爱护、水土保持、安全生产、地质灾难防护等工作。 五、其他事项 1、违约责任：在合同有效期内，双方应仔细履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权取消乙方履约保
22、证金，并要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权抵扣应向甲方上缴的电量作为补偿。若乙方在规定的时间内不缴纳承包费，逾期一个月以上，按每天200元加收滞纳金，超过六个月，甲方有权终止承包合同，取消乙方向甲方交纳的履约保证金。 2、解决争议方法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向合同签订地人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜，依据中华人民共和国合同法经双方协商全都，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。 4.未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。 六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应担当由此引起的全部法律责任和经济责任。 七、本
23、合同共一式陆份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档肆份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇五 甲方： 乙方：姓名： 身份证： 姓名： 身份证： 为了更加标准治理_电站，经过股东会议打算，同意将电站承包给乙方二人承包运行治理。 一、承包工程：_的运行治理。 二、承包方式：甲方把电站运行治理权(财产爱护权)承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20_年1月1日至20_年12月31日止，乙方拥有电站的运行治理权(财产爱护权)但无权转让运行治理权给第三方。乙方承包期内电站及电站全部财产属
24、甲方，乙方有责任对财产进展爱护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方根据原价赔偿给甲方。 三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20_元)人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币，全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清，假如天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。 四、机械修理：乙方有责任对电站机械进展爱护与修理，正常操作与运作状况下消失机械损坏，配件贰佰元以下
25、的由乙方担当经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责(损坏状况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当消失的机械损坏，配件和人工费都由乙方担当。如因自然灾难所造成的损失，甲乙双方不用担当责任，但双方有义务尽快排解故障，恢复生产。 五、安全治理：乙方必需保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的准时排查，乙方聘用上岗人员必需年满18岁以上60岁以下，娴熟水电站运行的操作工，制止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而消失的一切伤亡事故，由乙方担当全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进展
26、一次安全标准清理。 六、治理程序：为了便于治理，甲方推出三名股东作为理事帮助电站治理，其它股东不能直接干预电站日常事务，乙方的日常事务必需经与三名理事讨论，达成统一意见前方可执行。 七、职工治理：承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干预。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。 八、接待问题：镇村一级关系(包括抄表)的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。 九、违约责任：电站机械有故障(含各种因素)影响电站生产，乙方要准时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要准时通
27、知甲方，共同解决;若乙方对电站治理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。 此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 年 月 日 2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇六 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 经甲乙双方充分协商，甲方将 水电站承包给乙方经营。双方的详细权利义务如下： 一、甲方将位于 的 水电站承包给乙方。 二、承包期限： 承包期限为三年，从20_年 月 日到 年 月 日。承包期满
28、，双方须连续合作，可以另行订立合同。 三、承包费上缴 1、上缴方式：实行税后利润上缴; 2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方猎取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。 四、 双方的详细权利义务 (一)、甲方的权利义务 1、负责从 公司进展电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进展结算; 2、负责监视乙方进展正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。 本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丧失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能准时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。 本合同生效
29、后，甲乙双方对水电站财产进展移交(详细财产及其价值以移交表为准)。 (二)、乙方的权利义务 1、负责水电站的生产经营事宜; 2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资; 3、负责处理和担当职工的工伤事宜; 4、承受甲方的监视，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进展积极的维护、修理，保证水电站正常生产; 5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产; 6、保证每年发电不低于 ，缺乏的状况下，甲方按本条款商定的最低发电量收取承包费; 7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。 五、违约责任 本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失
30、的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。 六、免责条款 因不行抗力缘由导致本合同不能连续履行的，合同双方免责。但因不行抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。 七、附件及未尽事宜处理 1、 财产移交表为本合同附件; 2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。 八、合同效力 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方： 乙方： 20_年 月 日 2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇七 发包方(甲方)：_镇政府 法定代表人： 承包方(乙方)：山阳市衡运物资贸易_限公司 甲乙双方经充分协调，就甲方全部的_镇水力发电站承包事宜，
31、达成如下协议： 一、甲方将位于_镇吕村的水力发电站及帮助用地20亩，承包于乙方进展经营，详细设备详见清单。 二、乙方承包期限为30年，时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。 三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进展经营活动。 四、在承包期间，甲方应为乙方供应宽松的经营环境，保证乙方正常运营。 五、乙方负责对其水电站的设备进展维护，修缮和更新。所需固定资产投资规划应提前一个月告知甲方。 六、乙方承包前的债权、债务由甲方担当，乙方承包后的债权债务由乙方担当。 七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，
32、逾期不交，甲方有权力加收乙方肯定比例的滞纳金。 八、因国家政策或其它不行抗拒因素，造成合同不能连续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥当解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。 九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进展合理清算，并优先由乙方进展连续承包。 十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。 十一、本合同一式份，双方各执一份。 甲方 乙方 法定代表人 法定代表人 2022年月日 2022年月日 2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇八 甲方： 乙方： 为了搞好二级水电站经营治理，确保电站安全、稳定、经济运行，充分发挥电站经济效益，经乙方申请，甲方审查并同意乙方承
33、包电站的生产运行治理。为明确双方责、权、利，签订合同如下： 一、承包方式：乙方全权承包二级水电站的生产运行、安全生产和维护治理。乙方是电站一切设备、设施和人身安全的责任人，应保证电站安全、稳定、经济运行;自主组织和治理电站生产，切实处理好电站与当地村民的关系，帮助甲方协调电站与电网的关系，不详细担当电站的外围业务;自觉承受甲方的监视。 二、生产运行治理人员：电站生产运行治理人员由乙方聘用，乙方必需保证被聘用的机电运行人员应具有中技文化程度和电站实际运行阅历，身体安康。乙方对自行聘用的职工，应加强政治思想、安全意识教育和业务学问培训，并担当其安全责任。 三、承包范围：乙方担当二级水电站所属的拦河
34、坝、引水隧洞、渠道、前池、管道、厂房、生活区建筑物，发、配、输电设备设施的运行、维护(修)和治理工作。 四、承包年限：本合同有效期壹年整，自 年 月 日起至 年月 日止，视状况而定，可以优先续签。 五、承包费用：乙方运行承包价格：按销售结算有效电量提取生产运行费用，年发电量 万度及以下按每千瓦时 元结算，年发电量 万度按每千瓦时 元结算，年发电量 万度以上按每千瓦时 元结算，提取的承包费用于电站设备设施运行、简洁维护和承包人及职工工资、奖金、养老保险、失业保险等费用开支。每季度结算一次，甲方依据乙方实际完成售电量生产指标的90%拨付乙方运行费用，其余费用在承包期满1个月内全部结清。由于甲方缘由
35、或人为不行抗拒因素导致连续停机15天以上，由甲方依据实际状况作出打算支付乙方根本生活费和设备看管工资1500元/月。 六、无功考核：如电网对电站实行无功考核，当月销售结算有效电量少于20万千瓦时，因少发无功被电网所扣无功费用双方各担当50%，否则不实行考核。 七、电站检修维护责任划分：电站设备、设施的维护检修划分为一般维护、年度检修和大修三类。其费用除已明确由甲方担当的外，其它正常运行、材料及用工等费用均由乙方担当。 1、乙方担当寻常的一般修理，低值易耗品、易损件(单件价100元以内者)、日常运行消耗性物品由乙方担当费用。其他需更换的设备元件由乙方提出书面申请，甲方审查同意后执行，材料费用由甲
36、方担当。乙方在生产运行、安全生产中依据设备、设施的实际运行状况负责搞好一般性的维护检修工作，确保设备安全高效运行。 2、乙方必需担当一年一次的全面性年度检修、维护任务，协作完成设备预防性、调整试验，检修材料费和预防性试验费由甲方担当。年度检修、维护包括机电设备检修维护、金属构造件的去污刷漆防锈处理、引水渠道(隧道)清淤、砍青、输电线路及近区供电设施修理、砍青等任务。乙方依据甲方要求制定的年度检修规划交甲方审查，甲方自收到规划之日起15天内完成规划审定工作并交乙方负责实施，乙方按审定规划保质保量如期完成检修任务和设备试验调整，甲方组织验收合格前方可投运。 3、大修工程准时间，由甲方依据有关规程和
37、电站生产实际打算，乙方安排人员协作实施，材料费由甲方担当。 4、电站所属的大坝、引水隧洞、压力管道、厂房、生活区建筑物等土建局部的修理，乙方负责做好施工治理工作，修理费用由甲方担当，并由甲方组织验收。 八、乙方要加强与电力公司调度室的联系，提高运行效益，做好每月上网电量核算工作。每月底向甲方汇报运行状况。 九、甲方负责怪齐机组应配的备品备件、专用工具和图纸资料交乙方治理、使用。电站需配臵的运行、检修用仪器、仪表、专用工具及安全设施等费用由甲方担当，属电站固定资产性投资费用由甲方开支。 十、乙方应加强治理，如因乙方责任(如治理不善、处臵不当、违章作业、失职、失误等因素)给电站造成经济损失或人员伤
38、亡的，由乙方担当责任并负责赔偿，详细赔偿金额由甲方在损失范围内视情节确定。如因人力不行抗拒或设备、设施本身质量缘由造成损失，由甲方担当。 十一、乙方及其所聘职工必需具备肯定的政治素养、业务水平和工作阅历，必需遵纪守法，职有违法违纪行为，后果自负，相关责任由乙方担当，甲方不担当相关责任。 十二、生产运行人员必需坚守工作岗位，运行人员不能擅自离岗和违章，否则每发觉一人次扣乙方承包费100元，违章满三次，甲方有权终止本承包合同，乙方无条件退出承包并担当相关的经济责任。 十三、未经甲方文字同意，乙方不得私自将电站的设备、工具厂房、宿舍、站属土地等固定资产及其它附属设施供应给他人使用或出借、出租，不得擅
39、自扩大供电范围。 十四、承包期间，如乙方因工作不称职或丢失承包力量等缘由不能履行合同或乙方有违约行为，甲方有权单方终止合同，责任由乙方担当。乙方主动要求中止合同，必需提前二个月向甲方提出书面申请，并经甲方同意前方可中止，否则，按单方违约处理，由乙方担当违约责任。 十五、承包期满，合同不再连续时，由甲方组织人员对电站设备完好进展检查，电站设备完好率须到达95%以上，乙方必需把甲方全部的器材、物资、用品、资料移交给甲方，如有损坏或丧失，乙方负责赔偿。 十六、本合同自双方签字后生效，合同生效后乙方即行接收电站生产运行业务，使电站正常运行。 十七、乙方在合同签定之日交甲方承包押金 元整，确保履行合同规
40、定。 十八、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年小水电站承包经营合同 小水电站转让合同篇九 甲方：二级水电站 乙方： 为了搞好二级水电站经营治理，确保电站安全、稳定、经济运行，充分发挥电站经济效益，经乙方申请，甲方审查并同意乙方承包电站的生产运行治理。为明确双方责、权、利，签订合同如下： 一、承包方式：乙方全权承包二级水电站的生产运行、安全生产和维护治理。乙方是电站一切设备、设施和人身安全的责任人，应保证电站安全、稳定、经济运行;自主组织和治理电站生产，切实处理好电站与当地村民的
41、关系，帮助甲方协调电站与电网的关系，不详细担当电站的外围业务;自觉承受甲方的监视。 二、生产运行治理人员：电站生产运行治理人员由乙方聘用，乙方必需保证被聘用的机电运行人员应具有中技文化程度和电站实际运行阅历，身体安康。乙方对自行聘用的职工，应加强政治思想、安全意识教育和业务学问培训，并担当其安全责任。 三、承包范围：乙方担当二级水电站所属的拦河坝、引水隧洞、渠道、前池、管道、厂房、生活区建筑物，发、配、输电设备设施的运行、维护(修)和治理工作。 四、承包年限：本合同有效期壹年整，自 年 月 日起至 年月 日止，视状况而定，可以优先续签。 五、承包费用：乙方运行承包价格：按销售结算有效电量提取生
42、产运行费用，年发电量 万度及以下按每千瓦时 元结算，年发电量 万度按每千瓦时 元结算，年发电量 万度以上按每千瓦时 元结算，提取的承包费用于电站设备设施运行、简洁维护和承包人及职工工资、奖金、养老保险、失业保险等费用开支。每季度结算一次，甲方依据乙方实际完成售电量生产指标的90%拨付乙方运行费用，其余费用在承包期满1个月内全部结清。由于甲方缘由或人为不行抗拒因素导致连续停机15天以上，由甲方依据实际状况作出打算支付乙方根本生活费和设备看管工资1500元/月。 六、无功考核：如电网对电站实行无功考核，当月销售结算有效电量少于20万千瓦时，因少发无功被电网所扣无功费用双方各担当50%，否则不实行考
43、核。 七、电站检修维护责任划分：电站设备、设施的维护检修划分为一般维护、年度检修和大修三类。其费用除已明确由甲方担当的外，其它正常运行、材料及用工等费用均由乙方担当。 1、乙方担当寻常的一般修理，低值易耗品、易损件(单件价100元以内者)、日常运行消耗性物品由乙方担当费用。其他需更换的设备元件由乙方提出书面申请，甲方审查同意后执行，材料费用由甲方担当。乙方在生产运行、安全生产中依据设备、设施的实际运行状况负责搞好一般性的维护检修工作，确保设备安全高效运行。 2、乙方必需担当一年一次的全面性年度检修、维护任务，协作完成设备预防性、调整试验，检修材料费和预防性试验费由甲方担当。年度检修、维护包括机电设备检修维护、金属构造件的去污刷漆防锈处理、引水渠道(隧道)清淤、砍青、输电线路及近区供电设施修理、砍青等任务。乙方依据甲方要求制定的年度检修规划交甲方审查，甲方自收到规划之日起15天内完成规划审定工作并交乙