《招投标与合同——考试题库及答案——2023年整理.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招投标与合同——考试题库及答案——2023年整理.doc（67页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、考试资料word版2023年整理建设工程设计合同履行时，属于承包方义务的是（ ）。收藏A.设计人员进入施工现场时，保证其必要的工作和生活条件B.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作C.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改D.确定设计的范围和深度回答错误!正确答案：C下列标书有效的是（）。收藏A.投标书未密封B.投标书逾期送达C.投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴D.投标单位未参加开标会议回答错误!正确答案：C设计招标应采用（ ）的方式选择承包单位。收藏A.议标B.设计方案竞选C.邀请招标D.公开招标回答错误!正确答案：B招标文件的单价表是（）。收藏A.招标单位
2、核定的单价B.定额站核定的单价C.上级主管部门核定的单价D.单价承包时投标报价文件回答错误!正确答案：A在勘察设计合同执行中，若委托方不履行合同，则它（ ）。收藏A.协商处理定金B.无权要回定金C.可要回部分定金D.双倍返还定金回答错误!正确答案：B已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。收藏A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.协商确定单位回答错误!正确答案：C招标文件中的工程量清单是（ ）。收藏A.竣工结算的依据B.投标单位计算标价的依据C.总价承包时的工程量D.准确的工程量回答错误!正确答案：B施工招标可针对（ ）进行招标。收藏A.桩基础工程B.抹灰工程C.地下室工程D.砖石工
3、程回答错误!正确答案：A工程建设施工招标文件中列入的招标须知，是指导投标单位正式履行投标手续的文件，其目的在于避免（ ），使投标取得圆满成功。收藏A.造成废标B.经常向甲方提出疑问C.投标单位中标后不与甲方签订合同D.泄露标底回答错误!正确答案：A（）不是解除建设工程施工合同的充分条件。收藏A.签订施工合同依据的国家计划被取消B.当事人一方确已无法履行合同C.一方有违约行为D.出现了使合同无法履行的事件回答错误!正确答案：C不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是（ ）。收藏A.建设项目可行性研究报告B.投标书C.招标文件D.建设工程施工合同条件回答错误!正确答案：A如果招标文件在发出后确需要
4、变更和补充的，报经招标投标办事机构批准后，在投标截止日期（）天前通知所有投标单位。收藏A.5B.14C.7D.10回答错误!正确答案：C建设工程勘察合同中，承担违约责任的形式主要是向对方支付违约金和赔偿金，其中（）是合同必备条款。收藏A.违约金和赔偿金都不B.违约金C.赔偿金D.违约金和赔偿金都回答错误!正确答案：B分包商在施工现场的协调管理工作应由（）负责。收藏A.业主B.总包商C.分包商D.监理工程师回答错误!正确答案：B建设工程勘察设计合同必须符合国家规定的（）。收藏A.建设投资额B.建设期限C.基本建设程序D.建设规模回答错误!正确答案：C建设工程勘察设计合同必须符合国家规定的（）。收
5、藏A.建设投资额B.建设期限C.基本建设程序D.建设规模回答错误!正确答案：C施工企业的法人是指（ ）。收藏A.依法成立的建筑公司B.合同签字人C.公司总经理D.公司股东大会回答错误!正确答案：A体现法人民事行为能力的是（ ）。收藏A.规划部门批文B.资质等级C.许可证D.营业执照回答错误!正确答案：B权利能力与行为能力同时产生的合同主体是（ ）。收藏A.公民B.国家机关C.自然人D.法人回答错误!正确答案：D招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）。收藏A.参与竞争的投标人B.省、市政府部门提供的专家名册C.招标单位的董事会D.上级行政主管部门回答错误!正确答案：B无
6、效经济合同的确认权属于（ ）收藏A.法院或仲裁机关B.法院C.建管部门D.工商局回答错误!正确答案：A投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（ ）。收藏A.规定为除外责任内的损失B.在承保责任范围内的全部损失C.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失D.全部损失回答错误!正确答案：B建设工程施工招标时，单纯从标价上来说，招标方应优先选择的承包商是（）。收藏A.报价最高的承包商B.报价最接近标底的承包商C.报价最接近所有报价平均值的承包商D.报价最低的承包商回答错误!正确答案：B招标人应当自确定中标人之日起（）天没，向有关行政监督部门提交招标情况书面报告。收藏A.10B.
7、30C.15D.5回答错误!正确答案：C在建设工程施工合同法律关系中，主体是（ ）。收藏A.主要建筑物B.主要构筑物C.发包方和承包方的主要负责人D.发包方和承包方回答错误!正确答案：D设计方案竞赛时，从发出竞选文件至竞选截止时间，小型项目不少于（）天。收藏A.10B.5C.15D.30回答错误!正确答案：C公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）。收藏A.是否组织现场考察B.是否公开开标C.是否进行资格预审D.是否解答投标单位的质疑回答错误!正确答案：C勘察设计合同中，（ ）是委托方的义务。收藏A.明确设计范围和深度B.进行设计技术交底C.负责设计变更和修改预算D.提交勘察设计成
8、果回答错误!正确答案：A设计阶段监理工程师进行合同管理的权力是由（ ）来确定的。收藏A.监理委托合同B.设计委托书C.规划部门批示D.设计合同回答错误!正确答案：A建设工程施工合同示范文本中规定，乙方（承包商）不能将工程（）。收藏A.继承B.再分包C.分包D.转包或出让回答错误!正确答案：D合同法律关系主要是由法律规范调整的（ ）。收藏A.行政法律关系B.刑事法律关系C.民事权利义务关系D.经济侵权关系回答错误!正确答案：C当仲裁机关仲裁施工合同时，监理机构（ ）。收藏A.以施工单位代表的身份参与仲裁B.以仲裁咨询的身份参与仲裁C.以建设单位代表的身份参与仲裁D.以第三方身份提供作证的实施材料
9、回答错误!正确答案：D当工程变更中减少了工程量或工作内容是，实际完工所需天数也相应缩短，则（）合同工期。收藏A.延展B.不能缩短C.重新签订D.应缩短回答错误!正确答案：B当事人将财或物作为担保而不需要转移给对方的是（ ）。收藏A.质押B.抵押C.定金D.保证回答错误!正确答案：B勘察招标一般采用（ ）。收藏A.总价合同B.单价合同C.固定总价合同D.分项合同回答错误!正确答案：B若没有特别规定，当时施工合同出现含糊不清或不相一致时，由（）作出解释。收藏A.业主B.承包商C.总监理工程师D.监理工程师回答错误!正确答案：C评标时，各投标者的标价均超过标底时，应当（）。收藏A.重新组织招标B.视
10、为废标C.采纳最低标价D.重新审核标底回答错误!正确答案：D当事人保证方式的约定不明确的，被认为是（ ）保证方式。收藏A.连带责任B.特别责任C.一般责任D.混合责任回答错误!正确答案：A甲方接到乙方索赔报告后，（）天之内未予答复的，视为该项索赔已经批准。收藏A.14B.7C.28D.5回答错误!正确答案：C施工合同履行时，属于乙方的义务是（）。收藏A.水电线路接到协议约定的地点B.清理施工场地，具备施工条件C.竣工后清理施工现场D.开通施工道理回答错误!正确答案：C合同主体义务表现为（ ）。收藏A.按照自己的意志作出某种行为B.要求对方不得作出某种行为C.按照对方的要求作出某种行为D.权利受
11、到侵害时有权请求法律保护回答错误!正确答案：C招标代理属于（ ）。收藏A.指定代理B.法定代理C.复代理D.委托代理回答错误!正确答案：D工程建设施工招标时，招标单位应于（ ）天内向有关行政监督部门提交评标报告。收藏A.5B.10C.7D.15回答错误!正确答案：A当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（ ）为准。收藏A.现场考察时招标单位的口头解答B.招标文件中的规定C.发给投标单位的会议记录D.招标单位在会议上的口头解答回答错误!正确答案：C当（）时，总包商可提出终止合同。收藏A.出现恶劣的天气B.承包商与监理工程师关系紧张C.业主严重拖欠
12、承包商应得工程款D.发生严重的工伤事件回答错误!正确答案：C设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用（）。收藏A.业主另行支付B.双方协商C.监理工程师决定D.设计单位支付回答错误!正确答案：D法人是指具有民事权利能力和民事行为能力的（ ）。收藏A.国家B.依法成立的社会组织C.自然人D.个体户回答错误!正确答案：B在监理过程中，总监理工程师发现施工单位工作不力，可以提出（ ）的要求。收藏A.就此向建设单位索赔B.更换相关人员C.终止施工合同D.停工整改回答错误!正确答案：B（）不属于工程付款内容之一。收藏A.工程进度
13、款B.预付款C.定金D.竣工结算款回答错误!正确答案：C根据施工合同示范文本的规定，工程价款的付款期限，应当在（）中作出具体规定。收藏A.协议书B.中标书C.合同条件D.协议条款回答错误!正确答案：C中标通知书发出（）天内，中标单位应与建设单位签订工程承包合同。收藏A.7B.30C.28D.14回答错误!正确答案：B监理合同中不包括（ ）内容。收藏A.保障承包商权益的条款B.保障监理单位权益的条款C.违约责任的条款D.保障业主权益的条款回答错误!正确答案：A当工程变更中减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则（）合同工期。收藏A.延展B.应缩短C.不能缩短D.重新签订回答错误!
14、正确答案：C工程量清单是投标单位( )的依据。收藏A.与招标单位订立合同B.合理确定标书C.计算标价D.实施工程施工回答错误!正确答案：C由于甲方违反有关规定，经办银行不能支付工程款，乙方享有（）。收藏A.留置权B.使用权C.抵押权D.占有权回答错误!正确答案：A采用单价合同承包方式时，招标文件中应包括（）。收藏A.工程综合说明B.投标者须知C.工程量清单D.单价表回答错误!正确答案：C工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。收藏A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力回答错误!正确答案：B工程标底是工程项目的（）。收藏A.中标合同价格B.工程概算总价格C.招标预期价格D.施工结
15、算价格回答错误!正确答案：C（ ）可能导致招标失败。收藏A.主管部门未参加会议B.投标单位数量少于8家C.标底有严重漏误D.投标企业均为私营回答错误!正确答案：B下列施工招标方式中，（ ）是非法定方式。收藏A.公开招标B.议标C.邀请招标D.定向议标回答错误!正确答案：D分包工程价款由分包单位与（）结算。收藏A.甲方代表B.乙方C.监理工程师D.甲方回答错误!正确答案：B监理合同中的“附加工作”是指（ ）。收藏A.由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作B.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作C.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方的工作D.监理合同范围以外的工作
16、回答错误!正确答案：A担保合同是属于（ ）收藏A.主合同B.无偿合同C.分包合同D.从合同回答错误!正确答案：D工程项目施工邀请招标时，按照规定被邀请的投标者应该是（）。收藏A.任意个B.1个C.3个以上（含3个）D.2个回答错误!正确答案：C工程项目施工邀请招标时，按照规定被邀请的投标者应该是（）。收藏A.任意个B.1个C.3个以上（含3个）D.2个回答错误!正确答案：C由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，（ ）有权确定一个价格作为执行价格。收藏A.监理工程师B.承包商C.业主D.定额站回答错误!正确答案：A某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的
17、定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元。收藏A.100B.250C.200D.150回答错误!正确答案：C竣工结算在（）之后即可进行。收藏A.施工全部完毕B.竣工验收报告被批准C.试车合格D.保修期满回答错误!正确答案：B施工合同是指（）的合同。收藏A.建筑B.建筑、安装C.安装D.勘察、设计、建筑、安装回答错误!正确答案：B自开标至定标的期限，除特殊情况可适当延长之外，小型工程不得超过10天，大中型工程不得超过（）天。收藏A.15B.30C.60D.10回答错误!正确答案：A施工合同是指经济合同法（修正）及建筑安装工程承包合同条例中的（ ）工程。收藏A.安装
18、B.建筑、安装、设计C.建筑、安装D.建筑回答错误!正确答案：C工程建设施工招标的招标单位应在定标（）天内发出中标通知书。收藏A.5B.14C.3D.7回答错误!正确答案：D对于邀请招标来讲，投标单位的资格审查在（ ）时进行。收藏A.递交投标文件B.签订合同C.评标D.资格预审回答错误!正确答案：C若总包商准备讲部分工程分包出去，应在（）中说明。收藏A.招标文件B.投标条件C.补充协议D.合同专用条件回答错误!正确答案：B下述（ ）中情况下所签订的合同是有效经济合同。收藏A.代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同B.代理人以被代理人的名义同自己签订的合同C.代理人以被代理人的名义同
19、其他法人签订的合同D.代理人超越了代理的权限所签订的合同回答错误!正确答案：C某中型化工厂施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。收藏A.直接委托B.邀请招标C.公开招标D.议标回答错误!正确答案：B监理工程师代表仅对（）负责。收藏A.监理工程师B.业主C.分包商D.总包商回答错误!正确答案：A建设工程施工合同中约定了仲裁条款，发生争议后一方坚决不同意仲裁，此时应采取（）解决争议。收藏A.仲裁或诉讼B.调解C.诉讼D.仲裁回答错误!正确答案：D我国担保法规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是（ ）。收藏A.交付动产B.只交付不动产的法律文书C.交付不动产D.货币回答错误!
20、正确答案：B在委托代理法律关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的，（ ）。收藏A.代理人与被代理人共同承担责任B.代理人承担连带责任C.代理人独自承担责任D.代理人与被代理人协商确定责任回答错误!正确答案：C建设工程施工合同的标的是（ ）。收藏A.材料和设备B.货币C.劳务D.建设工程项目回答错误!正确答案：D工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）。收藏A.优良工程证书B.只交验企业法人营业执照C.只交验企业等级证书D.企业等级证书和企业法人营业执照回答错误!正确答案：D一个施工招标工程，应编制（ ）标底。收藏A.一个B.二个C.多于三个D.三个回答错误!正确答案：A抢险救灾
21、紧急工程应采用（）方式选择实施单位。收藏A.直接委托B.邀请招标C.议标D.公开招标回答错误!正确答案：A（）不属于施工招标的形式。收藏A.公开招标B.单价招标C.议标D.邀请招标回答错误!正确答案：B大中型工程从发出招标文件到投标截止时间，不得少于（）天。收藏A.20B.35C.30D.28回答错误!正确答案：C工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（ ）。收藏A.设计任务完成的进度B.设计取费高低C.设计单位的资历D.设计方案的优劣回答错误!正确答案：D评标时，投标者的报价超过合理范围时，应视为（）。收藏A.不合理标B.无效标C.弃权标D.废标回答错误!正确答案：D监理工程师有权审查核
22、实或批准承包商提出的（ ）索赔要求。收藏A.合约内B.道义C.合约内D.其他回答错误!正确答案：A设计阶段的监理，一般指由建设项目已经取得立项批准文件之后，从编制设计任务书开始到完成施工图设计的（）监理。收藏A.全过程B.合同条款C.招标工作D.概预算回答错误!正确答案：A关于经济合同担保形式，以下说法正确的是（ ）。收藏A.留置物和所有人必须是债务人B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三方C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三方D.预付款与定金的一种形式回答错误!正确答案：B递交投标书以后允许对投标书进行实质性改动的招标方式是（）。收藏A.直接委托B.邀请招标C.议标D.公开招标
23、回答错误!正确答案：C建设单位不具备（ ）条件时，可以委托具有相应资质的监理单位代理招标工作。收藏A.相应的经济、技术管理人员B.准确的工程量C.竣工结算的依据D.总价承包时的工程量回答错误!正确答案：A经济法律关系是由( )三要素所构成。收藏A.法人、经济合同、经济权益B.主体、客体、内容C.经济管理、经济协作、法律责任D.当事人、经济行为、经济利益回答错误!正确答案：B招标投标法规定，投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。收藏A.2B.7C.3D.5回答错误!正确答案：C工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标者的单位是（）。收藏A.招标单位B.评标小组C.招投标管理部门D.合同管
24、理部门回答错误!正确答案：B违约责任条款的作用是（ ）。收藏A.体现了市场经济的要求B.反映了当事人的愿望C.合同形式的要求D.履行合同的保证回答错误!正确答案：D不可抗力事件发生后，承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。灾害继续发生，承包方应每隔（）向建设单位报告一次灾害情况，直至灾害结束。收藏A.24小时B.5天C.10天D.48小时回答错误!正确答案：C根据施工合同示范文本的规定，工程价款的付款期限，应当在（ ）中做出具体规定。收藏A.合同条件B.协议书C.中标书D.协议条款回答错误!正确答案：A监理工程师对承包商（）的工程量，不予计量。收藏A.设计变更而增加B.自身原因造成的返工
25、C.业主原因造成的返工D.经批准超出设计图纸回答错误!正确答案：B监理工程师履行职责要（）。收藏A.与业主统一意见B.站在业主的立场上C.接受行政指令D.行为公正回答错误!正确答案：D评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（ ）。收藏A.投标书中含有的技术细节B.中标通知书的主要内容C.变更投标工期D.变更投标报价回答错误!正确答案：A监理工程师有权审核核实或批准承包商提出的（）索赔要求。收藏A.其他B.道义C.合约内D.合约外回答错误!正确答案：C决定承包商能否中标的关键因素是（ ）。收藏A.标书B.招标邀请书C.招标公告D.评标条件回答错误!正确答案：D下列行为中，属于不符合暂停施工的
26、是（）。收藏A.乙方交送复工要求后，可自行复工B.工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工C.工程师未能在规定时间内提出处理意见，乙方可自行复工D.施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停叔公回答错误!正确答案：A建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。收藏A.第三方B.承包方C.发包方D.管理方回答错误!正确答案：C（）是建设工程施工合同的从合同。收藏A.工程分包合同B.工程建设监理合同C.施工合同变更协议D.合同争议的仲裁文书回答错误!正确答案：A业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（ ）为被保险人。收藏A.业主和承包商B.承包商C.业主D.工程师回答错误!正确
27、答案：A按照法律规定，（ ）不能成为建筑施工合同的担保人。收藏A.建设主管部门B.贸易公司C.建筑公司D.银行回答错误!正确答案：A如果修改施工图设计内容，必须经（ ）同意。收藏A.建设单位B.总监理工程师C.施工单位D.设计单位回答错误!正确答案：D在工期管理中，监理工程师不应做的工作为（ ）。收藏A.分析影响进度的原因B.审核批准承包商的阶段进度计划C.审批承包方修改的进度计划D.确定合同工期回答错误!正确答案：A（ ）不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。收藏A.审查项目概预算B.质量管理C.工期管理D.结算管理回答错误!正确答案：A对于不宜公开招标或者邀请招标的特殊工程，报有关
28、部门批准后可以议标，但参加议标的单位不得少于（）。收藏A.6家B.3家C.5家D.4家回答错误!正确答案：B设计方案竞赛时，竞选活动的组织单位不得擅自变更内容或附件条件，如需变更和补充的，应在截止日期（）天前通知所有参加精选的单位。收藏A.5B.15C.10D.30回答错误!正确答案：B（ ）可以不断找出偏离，不断地调整合同实施，使之与总目标，是合同控制的主要手段。收藏A.合同目标控制B.合同跟踪C.合同诊断D.合同实施后评估回答错误!正确答案：B（ ）是采用科学的评估方法将辨识并经分类的风险进行评估，再根据其评估值大小予以排队分级，为有针对性、有重点地管理好风险提供科学依据。收藏A.风险回避
29、B.风险评估C.风险分析D.风险控制回答错误!正确答案：B下列中（）不是施工招标文件应包含的内容。收藏A.工程设计图纸、资料及技术说明书B.单价表C.标底D.工程量清单回答错误!正确答案：C在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并将其加减到承包商的标价中，这是（）法。收藏A.A+B值评分B.专家评议C.评标价D.综合评分回答错误!正确答案：C某工程施工中需要设置护坡桩，此护坡桩的设计任务应由（）承担。收藏A.施工单位B.建设单位C.建设单位委托设计单位D.监理单位回答错误!正确答案：A根据法规规定，设计合同的委托方应向设计方支付相当于设计费的（ ）作为定金。收藏A.15%B.25%C
30、.30%D.20%回答错误!正确答案：D可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）。收藏A.抵押B.保证C.留置D.质押回答错误!正确答案：A B D当事人能行使留置权的合同有（）。收藏A.仓储合同B.买卖合同C.委托合同D.技术合同E.运输合同回答错误!正确答案：A E工程招标时，可能造成招标失败的原因是（）。收藏A.各报价者报价均不合理B.部分投标者未出席开标会C.决标前发现标底由某些漏误D.投标单位不足法定数回答错误!正确答案：A D业主在监理合同中的委托工作内容可以是（）。收藏A.制订特殊工艺的质量标准B.编制施工组织设计C.负责采购设备D.监督工程施工质量E.完成设计任务回答错误!正确
31、答案：A D设计招标应具备的条件为（ ）。收藏A.成立了专门的招标工作机构，并有制定的负责人B.具有国家规划部门划定的项目建设地点、平面布置图和用地红线图C.有设计要求说明等D.具有经过审批机关批准的设计任务书或项目建议书E.具有开展设计必需的可靠的基础资料回答错误!正确答案：A B C D E风险管理主要包括（ ）。收藏A.风险识别B.风险分析与评价C.风险处置D.风险转移E.风险分类回答错误!正确答案：A B C合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）。收藏A.建设资金B.建筑物C.劳务行为D.工程量E.工资表回答错误!正确答案：A B C下列合同中（）属于委托合同。收藏A.
32、加工订做合同B.施工合同C.监理合同D.设计合同E.代理招标合同回答错误!正确答案：C E设计合同委托方的义务时（ ）。收藏A.提供必要的工作和生活条件B.明确设计范围和深度C.提供经过批准的初步设计文件D.提供设计任务书E.按合同规定的进度和质量要求提交设计文件回答错误!正确答案：A B C D评标时主要考察投标企业的（ ）。收藏A.投标工期B.有无附带优惠条件C.投标报价D.施工方案E.主要材料用量回答错误!正确答案：A C D E设计招标与施工招标在程序上的主要区别表现为（ ）几个方面。收藏A.确定废标的条件不同B.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同回答错误!正
33、确答案：A B C D正常监理工作的酬金由（）等费用构成。收藏A.监理服务期间的差旅费B.管理人员、行政人员、后勤人员的工资C.直接成本D.办公费用E.使用业主提供的住房和通信设备在监理服务期间须交纳的使用折旧费回答错误!正确答案：A B C D建设工程勘察、设计合同的当事人是（ ）。收藏A.委托方B.勘察、设计人员C.监理单位D.勘察、设计单位E.施工单位回答错误!正确答案：A D法人的行为能力由（）行使。收藏A.法人领导机构B.法定代表人C.法人代表D.董事会回答错误!正确答案：A B根据工程建设施工招标投标管理办法，建设项目招标必须具备的条件包括（ ）几方面。收藏A.项目已经经过规划部门
34、批准B.建设用地征用工作已经完成C.有满足施工需要的施工图纸和技术资料D.建设资金和主要设备的来源已经落实E.建设项目概算已经批准回答错误!正确答案：A B C D E监理招标评审投标书中的人员配备情况时，应优选出（ ）的标书。收藏A.总监理工程师的素质高B.专业方面满足监理工作范围需要C.人员的取费标准最低D.人员派驻计划合理回答错误!正确答案：A B D分包商在施工现场的协调管理工作不应由（ ）负责。收藏A.业主B.监理工程师负责C.分包商D.总包商回答错误!正确答案：A B C施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ）。收藏A.有利于本系统的承包商B.施工内容的专业要求C.对
35、项目建设总投资的影响D.有利于本地区的承包商E.避免施工现场的交叉干扰回答错误!正确答案：B C E由（ ）原因造成的合同变更是不可追究责任的施工合同变更。收藏A.固定总价合同执行中，物价非正常波动B.国家标准修订C.国家计划调整D.强烈自然灾害回答错误!正确答案：A B D施工招标文件的主要内容包括（）。收藏A.工程量清单B.工程综合说明C.要求投标单位必需提出的优惠条件D.D合同条件E.必要的图纸和技术资料回答错误!正确答案：A B D E只能由当事人本人作出担保的方式有（）。收藏A.定金B.保证C.抵押D.留置E.质押回答错误!正确答案：A D被代理人的主要权利有（）。收藏A.代理人按照
36、代理权限自主进行代理活动B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿D.要求代理人报告完成代理事务的情况E.要求代理人代为清偿自己的债务回答错误!正确答案：B C D法人依法成立应具备的条件是（）。收藏A.按照法定程序成立B.有自己的名称、组织机构和场所C.有必要的财产和经费D.有行政主管部门的明确授权E.能够独立承担民事责任回答错误!正确答案：A B D E施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括（ ）。收藏A.施工合同协议条款B.业主上级主管部门的书面指示C.业主与监理单位签订的监理委托合同D.施工合同条件回答错误!正确答案：A D工程合同管理的特点包括（ ）。收藏A.特殊性B.效益性C.期限长D.风险性E.动态性F.复杂性回答错误!正确答案：A B C D E F投保了“建筑工程一切险”工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括（ ）。收藏A.地震B.因维修保养不善使施工机械设备失灵C.设计错误D.盗窃E.被保险人故意行为回答错误!正确答案：A D经济合同的担保形式主要有（ ）。收藏A.质押B.留置C.保证D.定金E.抵押回答错误!正确答案：A B C D E监理招标文件中，（ ）是财务建议书的主要内容。收藏A.人员酬金报价表B.提供自备仪器设备的报价表