《园林施工标准合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林施工标准合同范本.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、园林施工标准合同范本 （合同、协议书范本）甲 方： 乙 方： 签订日期： 园林施工标准合同范本建设单位(甲 方)：承建单位(乙 方)：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。第一条 工程概况1、 工程名称：园林绿化2、 工程地点： _市_县密西路与西道*3、 承包方式：包工、包料4、 工程造价：壹拾万元人民币第二条 工程期限本工程_年_月_日开工，_年_月_日竣工。第三条 工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提 前三天书面通知甲方并经甲方同意， 甲方不同意延期或乙方未在 规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需
2、要停工，应提前 24 小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条 甲方工作1、 确保施工现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。第五条 乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用， 由乙方承担。第六条 质量验收工程质量应达到_市绿化施工及验收规范标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。第七条 付款方式工程施工完毕验收合格后_日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款第八条 争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所 在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日第5页，共5页