《建筑门窗工程承包合同及扩展资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑门窗工程承包合同及扩展资料.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑门窗工程承包合同及扩展资料正文：建筑门窗工程承包合同建筑门窗工程承包合同建筑门窗工程承包合同1甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同 条例和市建筑工程施工合同管理方法的原则，结 合本工程详细情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5楼工程地点：市经济技术区（安徽医学高等专科学 校校园内）工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品保护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用， 工程总造价（暂定贰拾玖万元整）。推拉窗为228元m2（带不 锈钢窗纱），推拉门及门连窗（门下方扣板）为269元后，地
2、弹门为310元后（不包括地弹簧）。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。第二条：工程期限1、开工日期：年 月 日2、竣工日期：年 月 日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应五、材料、设备供给1、甲方提供材料：全部原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是: 原材料按甲方的指定要求，必须用海螺60型材，玻璃厚度 及颜色花纹另议。2、设备：甲方提供所用机具的用电，其它一切大、中型 设备及小型手工用具全由乙方自带。六、技术资料供给：甲方负责提供窗洞口尺寸及数量，但是：乙方进场对实体 另进行复查校对，确保无误。七、临时设施提供方式：全部职工的生活用品，食宿自理。八、工程款支付方式：
3、成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给 乙方，全部安装完成后30天内付清一切工程价款。九、工程质量：全部窗框、窗扇保证无错角，及配套小件 齐全，接头平整，缝隙均匀。平安、文明施工措施及管理制 度。乙方进场后必须听从现场管理员的统一指挥和安排，加 强职工教育，做好一切平安防护工作，高空作业必须系好平 安带，严禁酒后上班作业，违者罚款100200元次.主动找管理 人员协商工程的有关事宜，乐观协作其他班组的工作.同心 合力确保平安和工程质量.十、违约与赔偿:1、甲方责任：甲方严格根据双方约定的合同条款执行，如有违约将按 中华人民共和国建筑合同法的相关条例规定，对乙方执 行经济赔偿。2、
4、乙方责任：乙方必须遵守双方约定的合同条款，保质保量完成工程任 务，如有违约按中华人民共和国建筑劳务合同法的相关 条例规定，对甲方执行经济赔偿。其它：乙方严格根据业主及管理员的要求，在保证质量的 完成工作任务，决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结 派，打架斗殴，违者罚款00元次,情节严重者送当地公安机关 追究当事人的法律责任。+一、合同份数：本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，副本含复印 件贰份，甲、乙双方各执壹份。十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效，未尽事 项由双方协商另立附件，附件与合同正件有同等的法律效力, 至承包范围内的工程完工，付清一切价款后自然失效，任何 一方不得返悔
5、。甲方（公章）：乙方（公章）:法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月0年月日建筑门窗工程承包合同4发包方（全称）：简称甲方）承包方（全称）：（简称乙方）依照中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法 建筑安装工程合同法等相关管理规定及条例，为了明确 经济关系和职责，分工作，相互协作，相互促进，共同多快 好省地完成施工任务，结合本工程的实际情况，本着互利互 惠、自愿诚恳信用的原则，经甲乙双方协商约定全都，签订 如下合同条款共同遵守。一、工程基本概况：1、工程名称：重庆富臻泰竹木制品有限公司：厂房、综 合楼：2、工程地址：重庆江津先锋镇（杨家店）工业园区内。3、厂房、综合楼总建筑面积：约noo
6、o平方米。4、建筑层数：厂房钢为钢结构一层，办公楼三层，住宿 楼四层，餐厅、厨房一层，建筑总高度14。70米。二、工程承包范围、内容及方式：厂房、综合楼窗制作安装工程（不含内外装饰和水、电安 装）本工程整体单项执行双包工程，包工包料。三、工程计价方式：厂房、综合楼按窗洞口面积计价125。00元/平方米。四、工期要求：1、签订合同之日起至工程完工20天，详细以实际进场时 间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期，更不能无 理取闹刁难甲方，若乙方无技术力气无人员组织能力，甲方 有权终止合同，乙方自行退场，并按合同价款的50%赔偿给 甲方的违约损失。2、除人力不行抗拒的自然因素（如停电、下雨、机械
7、故 障、停工待料、）等，按实际天数工期顺延。五、材料、设备供给1、甲方提供材料：全部原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是: 原材料按甲方的指定要求，必须用海螺60型材，玻璃厚度 及颜色花纹另议。2、设备：甲方提供所用机具的用电，其它一切大、中型 设备及小型手工用具全由乙方自带。六、技术资料供给：甲方负责提供窗洞口尺寸及数量，但是：乙方进场对实体 另进行复查校对，确保无误。七、临时设施提供方式：全部职工的生活用品，食宿自理。八、工程款支付方式：成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给 乙方，全部安装完成后30天内付清一切工程价款。九、工程质量：全部窗框、窗扇保证无错角，及配套小件齐
8、全，接头平整， 缝隙均匀。平安、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必 须听从现场管理员的统一指挥和安排，加强职工教育，做好 一切平安防护工作，高空作业必须系好平安带，严禁酒后上 班作业，违者罚款100200元/次。主动找管理人员协商工 程的有关事宜，乐观协作其他班组的工作。同心合力确保平 安和工程质量。十、违约与赔偿：1、甲方责任：甲方严格根据双方约定的合同条款执行，如有违约将按 中华人民共和国建筑合同法的相关条例规定，对乙方执 行经济赔偿。2、乙方责任：乙方必须遵守双方约定的合同条款，保质保量完成工程任 务，如有违约按中华人民共和国建筑劳务合同法的相关 条例规定，对甲方执行经济赔偿。其它：乙
9、方严格根据业主及管理员的要求，在保证质量的 完成工作任务，决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结 派，打架斗殴，违者罚款200500元/次，情节严重者送当 地公安机关追究当事人的法律责任。H 、合同份数:本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，副本含复印 件贰份，甲、乙双方各执壹份。十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效未尽事项由双方协商另立附件，附件与合同正件有同等的 法律效力，至承包范围内的工程完工，付清一切价款后自然 失效，任何一方不得返悔。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日建筑门窗工程承包合同5发包方：（以下简称甲方）承包方：（
10、以下简称乙方）依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、法规、规章、道德公平、自愿、公平和诚恳 信用的原则，甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工 事项经协商达成全都，订立本合同。一、工程名称：。二、工程地址：三、承包方式：包工包料（大包）。四、工程内容：点式玻璃雨搭。五、工程用料：1、框架：用15mm与lOmin的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：8mm+8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架 安装到主框驾上。六、承包总价：（1500元）每平方米，大约66平方米，总 计（99000元），拉筋单
11、独合算，不在总平方米造价之内，最 终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板 进入现场后付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合 格后付37%,留3%的质量保证金。（无质量问题按国家规定 一年内返还保质金）。九、违约责任：1、承包人向发包方承诺根据本合同约定进行施工，在施 工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规 定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支 付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部 义务。因甲方不按
12、本合同约定支付工程款，乙方有权予以停 工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用 由甲方承担，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至 肇东市人民法院。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效, 望共同遵守。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年月日 年 月 日建筑门窗工程承包合同6发包方（全称）：简称甲方）承包方（全称）：（简称乙方）依照中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法 建筑安装工程合同法等相关管理规定及条例，为了明确 经济关系和职责，分工作，相互协作，相互促进，共同多快 好省地完成施工任务，结合本
13、工程的实际情况，本着互利互 惠、自愿诚恳信用的原则，经甲乙双方协商约定全都，签订 如下合同条款共同遵守。一、工程基本概况：1、工程名称：重庆富臻泰竹木制品有限公司：厂房、综 合楼：2、工程地址：重庆江津先锋镇（杨家店）工业园区内.3、厂房、综合楼总建筑面积：约nooo平方米。4、建筑层数：厂房钢为钢结构一层，办公楼三层，住宿 楼四层，餐厅、厨房一层，建筑总高度14. 70米。二、工程承包范围、内容及方式：厂房、综合楼窗制作安 装工程（不含内外装饰和水、电安装）本工程整体单项执行双 包工程，包工包料。三、工程计价方式：厂房、综合楼按窗洞口面积计价125. 00元/平方米。四、工期要求：1 .签订
14、合同之日起至工程完工20天，详细以实际进场时 间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期，更不能无 理取闹刁难甲方，若乙方无技术力气无人员组织能力，甲方 有权终止合同，乙方自行退场，并按合同价款的50%赔偿给甲 方的违约损失。2 .除人力不行抗拒的自然因素（如停电、下雨、机械故障、 停工待料、）等，按实际天数工期顺延。五、材料、设备供给1、甲方提供材料：全部原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是: 原材料按甲方的指定要求，必须用海螺60型材，玻璃厚度 及颜色花纹另议。2、设备：甲方提供所用机具的用电，其它一切大、中型 设备及小型手工用具全由乙方自带。六、技术资料供给：甲方负责提供窗洞口尺寸及数
15、量，但是：乙方进场对实体 另进行复查校对，确保无误。七、临时设施提供方式：全部职工的生活用品，食宿自理。八、工程款支付方式：成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给 乙方，全部安装完成后30天内付清一切工程价款。九、工程质量：全部窗框、窗扇保证无错角，及配套小件 齐全，接头平整，缝隙均匀。平安、文明施工措施及管理制 度。乙方进场后必须听从现场管理员的统一指挥和安排，加 强职工教育，做好一切平安防护工作，高空作业必须系好平 安带，严禁酒后上班作业，违者罚款100200元/次.主动找管 理人员协商工程的有关事宜，乐观协作其他班组的工作.同 心合力确保平安和工程质量.十、违约与赔偿：1、
16、甲方责任：甲方严格根据双方约定的合同条款执行，如有违约将按 中华人民共和国建筑合同法的相关条例规定，对乙方执 行经济赔偿。2、乙方责任：乙方必须遵守双方约定的合同条款，保质保量完成工程任 务，如有违约按中华人民共和国建筑劳务合同法的相关 条例规定，对甲方执行经济赔偿。其它：乙方严格根据业主及管理员的要求，在保证质量的 完成工作任务，决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结 派，打架斗殴，违者罚款200500元/次，情节严重者送当地公 安机关追究当事人的法律责任。相应顺延:a）因甲方原因发生工程量变化和设计变更b）一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时c）不行抗拒之因素d）因甲方原因未能按期完
17、成施工前打算工作，或未能按规 定提供材料等造成乙方停工的e）合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方 在以上情况发生后一日内，就延误的内容和因此发生的经 济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后日 内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：第四条：甲方工作1 .提供与门窗工程有关图纸及技术资料2 .负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和 验收3 .负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条：乙方工作1 .应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工 程质量2 .切实与土建施工单位协作，专心做好平安生产、文
18、明施 工，现场平安责任自负H 、合同份数：本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，副本含复印 件贰份，甲、乙双方各执壹份。十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效，未尽 事项由双方协商另立附件，附件与合同正件有同等的法律效 力，至承包范围内的工程完工，付清一切价款后自然失效, 任何一方不得返悔。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日年月日扩展资料：建筑门窗工程承包合同安徽省湖滨建筑安装工程有限公司第五分公司合同文本二。四年五月二十五日建筑门窗工程承包合同甲方（发包方）：安徽医学高等专科学校乙方（承包方）：安徽省湖滨建筑安装工程有限公司第五 分公司根据中
19、华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同 条例和合肥市建筑工程施工合同管理方法的原则，结 合本工程详细情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5楼工程地点：合肥市经济技术开发区（安徽医学高等专科学 校校园内）工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品保护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用， 工程总造价（暂定贰拾玖万元整）。推拉窗为228元/nV （带 不锈钢窗纱），推拉门及门连窗（门下方扣板）为269元/近， 地弹门为310元/行（不包括地弹簧）。决算时工程量以实际 为准。2、承包方式：包工包料。第二条：工程期限1、开工日期：2
20、021年5月30日2、竣工日期：2021年7月20日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应 相应顺延：a）因甲方原因发生工程量变化和设计变更；b）一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时；c）不行抗拒之因素；d）因甲方原因未能按期完成施工前打算工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的；e）合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内，就延误的内容和因此发生 的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后5 日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：第四条：甲方工作1 .提供与门窗工程
21、有关图纸及技术资料；2 .负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和 验收；3 .负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条：乙方工作1 .应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工 程质量；2 .切实与土建施工单位协作，专心做好平安生产、文明施 工，现场平安责任自负；3 .工程在未办理移交前要切实做好成品保护；4 .要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确 保叁级以上。2、工程材料的使用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2mm,扣 板
22、厚度为0. 81. 0mm,几何尺寸统一，色泽全都，配件选用 信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采纳江阴信元铝材，铝材质量及相 关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠 5mm厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收1 .隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后 方可进行下道工序。2 .乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3 .乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣 工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价（材价调整除外），任何一方不得擅自 转变，但发生下列情况之一的，可作调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（
23、2）甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程建设工程施工合同。第十条：设计变更1 .乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原 设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2 .工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期 增减等达成书面协议。第十一条：保修承包方负责保修二年（注：非人为原因）。第十二条：违约责任1 .甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支 付违约金；2 .乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支 付违约金；3 .由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担 由此造成的一切损失。4 .工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的
24、10%进 行惩罚。第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和 行业主管部门参加协商解决；协商不成时，采纳下列方式中 2项解决。1 .向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2 .向合肥市人民法院起诉。第十四条：如需担保，应另立合同。第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关 部门备案。第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方（盖章）乙方（盖章）发包方代表：发包方代表：电话：电话：开户行：开户行：帐号：帐号：3 .工程在未办理移交前要切实做好成品保护4 .要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。第六条：工程进度严格按合同工期施工，确
25、保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确 保叁级以上。2、工程材料的使用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2,扣板厚度为0.81.0,几何尺寸统一，色泽全都，配件选用信元牌。货至 现场报甲方验收合格方准使用。3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采纳XX信元铝材，铝材质量及相 关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5 厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收1 .隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后 方可进行下道工序。2 .乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3 .乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后
26、即进行竣 工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自 转变，但发生下列情况之一的，可作调整：(1)甲方代表确认的工程量增减(2)甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程建设工程 施工合同。第十条：设计变更1 .乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原 设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2 .工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期 增减等达成书面协议。第十一条：保修承包方负责保修 年(注：非人为原因)。第十二条：违约责任1 .甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支 付违约金2 .乙方延误工期的责任：
27、按工程总造价的每日万分之五支 付违约金3 .由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担 由此造成的一切损失。4 .工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进 行惩罚。第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和 行业主管部门参加协商解决协商不成时，采纳下列方式中2 项解决。1 .向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2 .向 市人民法院起诉。第十四条：如需担保，应另立合同。第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关 部门备案。第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字
28、）：年月0年一月日建筑门窗工程承包合同2甲方（全称）：（以下简称甲方）乙方（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公平和诚恳 信用的原则，经甲乙双方协商全都，订立本合同。、工程概况：资五工业园内，200多亩工业建设项目。工程名称：二、工期开工日期：本工程定于 年 月 日开工竣工日期：本工程 定于年 月 日竣工合同工期总日历天数为：天。三、工程量及工程价款本工程工程量经测量单位实地测算为立方米，单价为元 人民币/立方米。工程总价款（固定总价）为元人民币包干。 在无设计变更的情况下不做调整。甲方借用机械、人工，另 行计算（
29、挖机按2400元人民币/台班，汽车按350元人民币/ 台班，人工按100元人民币/工日）四、甲方的责任和义务1、甲方为乙方划定详细的施工范围。2、甲方为乙方提供进场施工的道路，确保乙方车辆进入 施工现场。3、按合同准时支付工程款。五、乙方的责任和义务1、乙方负责本厂区甲方指定范围的土石方施工、乙方应 严格根据甲方指定的范围进行施工。凡不经甲方同意乙方施工的甲方不予计量。2、乙方应当严格遵守甲方施工现场的各项管理规章制度。3、乙方负责土石方的挖、运输、填筑、整平、碾压等全过程工作，并对该全过程中可能发生的一切平安、文明、 环保、交通等事故负全部责任。4、乙方填筑道路土方必须分层压实，分层厚度 5
30、0cm, 密实度90%。5、乙方应遵守国家和地方有关法律法规，也不得以甲方 的名义从事其他活动，否则甲方将追究乙方的责任。6、乙方应安排专职人员负责现场施工，并出具委托责任 书和相应的身份证明。7、乙方应一次性向甲方支付履约保证金壹万元，项目全 部竣工付款完成后甲方退还给乙方，本履约保证金不予计息。六、质量和平安1、乙方施工前制定施工方案，报甲方审批后执行，以确 保施工质量。2、甲方将安排专人对乙方的施工进行监督管理，甲方现 场管理人员的指令，乙方应无条件听从。3、乙方在施工场区内应遵守工程建设平安生产有关管理 规定以及甲方的各项平安规章制度，严格根据平安标准组织 施工。七、工程验收乙方完成本
31、工程后，应首先进行自检，自检合格后书面通 知甲方，甲方将组织人员进行验收，经甲方验收合格后，乙 方交付给甲方。八、工程量的确认工程计量根据实际发生的工程量计量，土方的工程量根据 压实后体积计量，开工前甲乙双方对场地标高进行测量，乙方完成后双方再重新测量填土标高，从而计算出填土的工程 量。九、合同价款和支付本工程以总价形式承包，经双方确定总价为验收合格后一 月内支付给乙方合同总价款的50%,剩余价款1年内全部付 清。十、争议的解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，由甲、乙双方友 好协商解决，无法解决可向资兴市人民法院提起诉讼。十一、合同生效和终止本合同经双方签字盖章后生效，本项目经甲方验收合格
32、并 支付全部价款后终止。十二、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经双方签 字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 建筑门窗工程承包合同3发包方（全称）：简称甲方）承包方（全称）：（简称乙方）依照中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法 建筑安装工程合同法等相关管理规定及条例，为了明确 经济关系和职责，分工作，相互协作，相互促进，共同多快 好省地完成施工任务，结合本工程的实际情况，本着互利互 惠、自愿诚恳信用的原则，经甲乙双方协商约定全都，签订 如下合同条款共同遵守。一、工程基本概况：1、工程名称：重庆XX公司：厂房、综合楼：2、工程地址：重庆江津
33、XX（杨家店）工业园区内.3、厂房、综合楼总建筑面积：约nooo平方米。4、建筑层数：厂房钢为钢结构一层，办公楼三层，住宿 楼四层，餐厅、厨房一层，建筑总高度14. 70 米。二、工程承包范围、内容及方式：厂房、综合楼窗制作安 装工程（不含内外装饰和水、电安装）本工程整体单项执行双 包工程，包工包料。三、工程计价方式：厂房、综合楼按窗洞口面积计价125. 00元平方米。四、工期要求：1 .签订合同之日起至工程完工20天，详细以实际进场时 间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期，更不能无 理取闹刁难甲方，若乙方无技术力气无人员组织能力，甲方 有权终止合同，乙方自行退场，并按合同价款的50%赔偿给甲 方的违约损失。2 .除人力不行抗拒的自然因素（如停电、下雨、机械故障、 停工待料、）等，按实际天数工期顺延。