《2023年中央空调工程购销安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中央空调工程购销安装合同.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023年中央空调工程购销安装合同（完整）-知书文档网 中心空调工程 安装 合同 编 号： 签订地点： 发包方( 甲方) ： 承包方( 乙方) ： 根据中华人民共和国合同法和建筑法等相关法律、法规及规定，结合本工程详细状况，在友好协商根底上，双方达成如下协议。 一、词语涵义 第 第 1 条 词语涵义 建立工程施工合同文本，由建立工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建立工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有商定外，应具有本条款所给予的涵义： 1、发包方(简称甲方)： 2、承包方(简称乙方)： 3、工程： 3.1 工程名称： 3.2 工程地点： 3.3 工程内容
2、：材料供给及安装调试 3.4 承包范围：附属设备、材料供给，设备安装、管道制作安装，新风系统，空调电气，系统调试（所用的设备、材料按双方认可的安装工程预算书及施工图中的品牌，规格，数量等要求）。排风系统不包含在本合同承包范围内。 4、经济支出：设计变更、技术洽商必需经双方代表签字认可，工程变更同样采纳合同价款计算，工程变更局部工程款按预算价在工程竣工时一次结算支付。 5、工期：合同总工期 天，假日雨天包括在内。 6、开工日期：乙方收到工程预付款和甲方发出的工程进场通知书后三天内进场施工。 7、图纸：乙方用以施工的全部图纸(包括设计变更、配套说明和有关资料)，由乙方供应经甲方代表批准(签认)。
3、第 第 2 条 甲方工作 甲方按协议条款商定时间和要求，一次或分阶段完成以下工作： 1、办理本工程及相关工程的建立、开工的合法手续和证照。 2、施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。按当地政府和有关部门对施工场地交通、生产生活污水、雨水排放和施工噪音等治理规定办理有关手续； 乙方施工用水、用电费用由甲方支付。 3、负责协调各工种之间的协作工作； 4、在工地范围内供应施工场地、设备材料存放用的仓库、施工人员办公场地； 5、甲方不按合同商定完成以上工作造成延误，担当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。 第 第 3 条 乙方工作 乙方按协议条款本合同商
4、定的时间要求做好以下工作： 1、向甲方代表供应工程进度规划及相应进度统计报表和工程事故报告； 2、乙方应遵守当地政府和有关部门对施工场地交通、生产生活污水、雨水排放和施工噪音等治理规定； 3、乙方进场后必需抓好安全生产工作。施工人员必需遵守工地的有关规章制度和安全生产制度，若因乙方人员违规造成一切事故的，由乙方自行负责一切责任并赔偿有关损失。若由于甲方或第三方责任造成事故，引起乙方损失的，则由甲方或第三方赔偿乙方损失。 4、按合同的要求做好与本工程有关的施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作； 5、保证施工现场清洁符合有关规定。修理好损坏的市政绿化带和人行道，使之道路畅通等，担当因违反
5、有关规定造成的损失和罚款。交工前将施工现场清理洁净，将自身造成的废物清理洁净。 6、试机费用由乙方担当。 二 、施工组织设计和工期 第 第 4 条 暂停施工 甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停顿施工，妥当爱护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表签发复工令后连续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方担当经济支出，相应顺延工期； 停工责任在乙方，由乙方担当发生的费 用，工期不予顺延。 第 第 5 条 工期延误 对以
6、下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认， 工期相应顺延。 1、工程量变化和设计变更； 2、非乙方缘由停水连续小时、停电连续小时以上、暴雨连续 4 小时以上造成停工； 3、不行抗力，指因战斗、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及七级以上台风，五级以上地震等对工程造成损害的自然灾难； 4、合同中商定或甲方代表同意赐予顺延的其他状况。 乙方在以上状况发生后天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后天内赐予确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认； 乙方逾期提出报告，甲方即可视为没有发生。 三 、质量与验收 第 第 6
7、 条 检查和返工 乙方应仔细根据标准、标准和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时承受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工修改的费用。因甲方不正确订正或其它非乙方缘由引起的经济支出，由甲方担当，工期顺延。 以上检查检验不应影响施工正常进展。如影响施工正常进展，检查检验不合格、影响正常施工的费用由乙方担当。除此之外影响正常施工的经济支出，属甲方责任的，由甲方担当，相应顺延工期。 达不到合同条件的局部，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合合同条件。因乙方缘由达不到合同
8、条件，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。因甲方缘由达不到合同条件，由甲方担当返工的经济支出，工期相应顺延。 第 第 7 条 隐藏工程和中间验收 工程具备掩盖、掩盖条件或到达协议条款商定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐藏和中间验收 48 小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进展隐藏和连续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。 工程质量符合标准要求，验收 24 小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已经 批准，乙方可进展隐藏或连续施工。 四 、合同价款与支付 第 第
9、8 条 合同价款及调整。 本空调工程合同总造价工程款为人民币： 元整 （￥ 元 元） ）。本合同价款商定后，任何一方不得擅自转变。但商定当发生以下状况时可作调整： 1、双方代表确认的设备、工程量增减； 2、双方代表已确认的设计变更或工程洽商； 3、合同商定的其它增减或调整。 第 第9条 条 工程款支付 1.本合同签订后 3 天内,甲方向乙方支付工程合同总造价的 30%人民币 支付给乙方。乙方应将此款用于乙方供给的主的要材料的订购，乙方要确保所供给的材料到货时间不影响工期。 2. 每两层空调管网完工（配电、与装饰协作的风口等工作除外）后 3 天内，甲方将工程款（即占总造价的 %） 元整( ￥ 元
10、)支付给乙方。 3. 空调工程完工验收合格后 7 天内,甲方将工程款余款 元整(￥: 元)付清给乙方。 4. 工程质保金 元整(￥: 元)，自工程验收合格之日起满一年后 7 天内甲方向乙方付清工程质保金。 第 第 10 条 竣工验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方代表供应完整竣工资料和竣工验收申请报告。完整的竣工(资料)文件和竣工图要交给甲方代表。甲方代表收到竣工验收申请报告后，10 天内组织有关部门验收，并在验收通过后天内赐予批准或提出修改意见。乙方按要求修改并担当由自身缘由造成修改的费用，由乙方负责修理直至验收合格。如 15 天内甲方未能组织竣工验收的，亦应视
11、为工程验收合格。甲方不能按商定日期组织验收，应从商定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及保管费用，并支付工程余款。 2、竣工验收报告批准后一周内，乙方将竣工工程交付甲方。 第 第 11 条 竣工结算 1、竣工验收报告批准后，乙方应按合同向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算，甲方代表收到结算报告后一周内向乙方支付工程款。如有争议，先将无争议局部付清， 争议局部应在甲方收到结算报告后一周内提出异议。 2、工程竣工验收后，甲方未能准时支付工程余款则需付余款利息（年息 10%），在甲方未能准时付清工程余款前，设备的全部权仍属于乙方。甲方付清工程余款后设备的全部权即转移给甲方。 第 第 12 条 保修
12、 1、 机组保修期为整机自调试验收合格之日起 12 个月。 按国家有关规定，工程安装质量（包括零部件如末端设备、水管阀门等）保修一年。保修期从本工程验收通过之日算起。保修期间，乙方应在接到修理通知在工作时间 8小时或非工作时间 24 小时内派人修理，否则，甲方可托付其他单位或人员修理。因乙方缘由造成的费用，由乙方支付。因非乙方缘由造成返修经济支出，由甲方担当。若因甲方缘由造成工程停工超过半年以上的，工程保修期由甲乙双方另行协商，但保修期限不应长于 12 个月。 乙方承诺所承包的工程超过工程合同规定的壹 壹年保修期后，实行终身优待有偿效劳。 六 、争议、违约和索赔 第 第 13 条 争议 甲乙双
13、方因合同发生争议不能解决时，要求调解、起诉的，可采纳以下两种方式解决： 1、施工治理部门调解； 2、向本工程所在地人民法院起诉。 发生争议后，除非消失以下状况的，双方都应连续履行合同，保持施工连续，爱护好已完好工程： 1、双方认为合同确已无法履行； 2、双方协议停顿施工； 3、调解要求停顿施工，且为双方承受； 4、法院要求停顿施工。 第 第 14 条 违约 甲方代表不能准时发出必要指令、确认、批准，不按合同商定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它致使合同无法履行的行为，应担当违约责任( 包括支付其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等)，工期相应顺延。 乙方不能按
14、合同商定的内容，组织施工、施工质量达不到设计和标准要求，或发生其它致使合同无法履行的行为，甲方通知乙方并监视其改正，直致令其停工，所造成的 经济损失和延误的工期由乙方负责担当，并担当相应的违约责任。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述的责任后仍应连续履行合同。 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前 10 天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方担当违约责任。 详细违约条款如下： 1、工程质量不合格的，乙方负责无偿修理，工期不予顺延。 2、工程交付时间不符合规定，超期三日起计罚金，每日按合同总价的 1偿付逾期违约金，总罚金不得超过合同总
15、金额的 1%，工期延误不能超过 5 天，若查超过 5 天，乙方应赔偿本合同总金额的 2%给甲方（非乙方缘由导致工期延误的状况除外）。 3、甲方未能按时付款时，超期三日起计罚金，每日按合同总价的 1偿付逾期违约金，总罚金不得超过合同总金额的 1%，付款期延误不能超过 5 天，若查超过 5 天，乙方应赔偿本合同总金额的 2%给甲方。 4、甲方未能根据合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。 5、工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。 6、甲方未按合同规定付清合同款项时，乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期效劳。
16、合同规定的合同款工程未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的全部权归乙方全部。 7、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同款 10%赔付对方。 第 第 15 条 索赔 甲方未能按合同商定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方向甲方索赔； 乙方按合同、设计图纸标准要求施工，造成质量事故，甲方向乙方索赔： 1、有正值索赔理由，且有索赔大事发生时的有关签证或证据； 2、索赔大事发生后 20 天内，向对方发出要求索赔的通知； 3、甲方或乙方在接到索赔通知后 10 天内赐予审核批准，或要求对方进一步补充索赔理由和证据。 七 、其它 第 第 16 条 不行抗力 不行抗力发生后，乙方应快速实行措施
17、，尽力削减损失，并在 24 小时内向甲方代表通报受灾状况，按合同条款商定的时间向甲方报告损失状况和清理、修复的费用。灾难连续发生，乙方每隔天向甲方报告一次灾难状况，直到灾难完毕。甲方应对灾难处理供应必要条件。 因灾难发生的费用由双方分别担当 ： 1、工程本身的损害由甲方担当； 2、人员伤亡由其所属单位负责，并担当相应费用； 3、造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方担当； 4、所需清理修复工作的责任与费用的担当，双方另签补充协议商定。 第 第 17 条 工程停建或缓建 由于政策变化、不行抗力以及甲乙双方之外的缘由导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行,乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设
18、备的爱护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和双方认可签证的价款。 已经订货的材料由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未准时退货造成的损失由责任方担当。 第 第 18 条 合同附件： ： 空调系统工程安装预算清单。 第 第 19 条 合同的生效与终止 本合同自甲、乙双方代表签字及单位盖章之日起生效，在竣工结算、甲方支付工程款项完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。 第 第 20 条 合同份数 合同正本二份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本二份，由甲乙双方各执一份。 本合同未尽事宜由甲乙双方另行商订。 甲方(章)： 乙方(章)： 地 址： 地 址： 法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 日 期： 日 期：