《2023-2024一级建造师之一建工程法规知识集锦.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级建造师之一建工程法规知识集锦.pdf（104页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023-2024 一级建造师之一建工程法规知识集锦姓名：学号：得分：1、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。A.乡（镇）B,县C.市D.省正确答案：B2、关于建设工程代理的说法，正确的是（）2 0 1 6A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代表关系正确答案：C3、根 据 建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。A.未取得
2、安全生产许可证擅自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动正确答案：D4、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪正确答案：D5、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C.建设工程在超过合理使用
3、年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实正确答案：C6、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任正确答案：A7、在保证项目完整
4、性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的 是（）。A.丙设计单位直接对甲建设单位负责B.丙设计单位仅对乙设计单位负责C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任正确答案：A8、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款正确答案：C9、2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不
5、满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满5 0岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长正确答案：A10、关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正确的是（）。A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员C.施工作业班组必须设置专职安全巡查员，对本班组的作
6、业场所进行安全监督检查D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责正确答案：B11、王某应聘到施工单位，双方于4月1 5日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月1 8目，王某拟解除劳动合同，则（）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前3 0日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位正确答案：C1 2、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果5 0%时D.完成全部工
7、作成果前正确答案：B1 3、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿正确答案：C1 4、下列制定法的形式中，属于部门规章的是（）。A.建筑法B.重庆市建筑市场管理条例C.城市房地产开发经营管理条例D.必须招标的工程项目规定正确答案：D1 5、下列关于质权的说法，正确的是（）。A.质物不需要转移占有B.质押的标的只能是动产C.著作权里的财产权可以作为权利质押D.建设用地使用权可以质押正确答案：
8、C1 6、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。（2 0 1 2）A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩正确答案：A1 7、根 据 建筑法的规定，（）工程在施工前必须办理施工许可证。A.投资额为2 5 万元的低层住宅B.造价为6 0 0 万元的抢险救灾C.总投资5 0 0 0 万元的军用房屋建筑D.建筑面积为8 0 0 0 m 2 的市政广场建设正确答案：D1 8、关于行政行为特征的说法，正确的是（）。A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为正确答案：B1 9、根 据 民法典，除担保合同另有约定之
9、外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定B.可变更C.无效D.可撤销正确答案：C2 0、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为正确答案：C2 1、下列纠纷、争议中，适用于 仲裁法调整的是（）。A.财产继承纠纷B.劳动争议C.婚姻纠纷D.工程款纠纷正确答案：D2 2、根 据 民法典，关于代理的说法，正确的是0 （2 0 1 3）A.代理人在授权范围内实施代理行为
10、的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为正确答案：A2 3、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼 间()，夜 间()。A.4 0 d B (A),2 5 d B (A)B.5 5 d B (A),4 0 d B (A)C.7 0 d B (A),5 5 d B (A)D.85 d B (A),7 0 d B (A)正确答案：C2 4、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()(2 0 1 4)A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构
11、申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁正确答案：D2 5、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3 月 2 0 日，停止出售的时间为3 月3 0 日，提交投标文件的截止时间为4月2 5 目，评标结束的时间为4 月 3 0 日，则投标有效期开始的时间为()。A.3 月2 0 日B.3 月 3 0 日C.4月2 5 日D.4月 3 0 日正确答案：C2 6、按 照 建设工程施工合同（示范文本）的规定，在合同履行过程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答复，否则视为同意延期。A.7日内B.2
12、 天内C.7 2 小时内D.4 8小时内正确答案：D2 7、从不同类型法律的关系来看，下列关于工程建设审计结论的说法中，错误的是0。A.当事人可以约定以审计结论作为合同的结算依据B.审计结论与合同价款不一致并不一定能影响合同效力C.审计结论任何时候都不能作为合同案件的判决依据D.合同约定不明或约定无效时，审计结论可以作为判决依据正确答案：D2 8、建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B.进入被检查单位施工现场进行检查C.实施查封、扣押D.作出行政处罚决定正确答案：B2 9、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开
13、工日期为2 0 18年5月1 0日并于5月1 5日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月2 0日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10 Ho该建筑工程一切险责任的起始日期为()。A.2 0 18年5月1 0日B.2 0 18年5月1 5日C.2 0 18年7月2 0日D.2 0 18年8月1 0日正确答案：C3 0、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于()。A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任正确答案：C3 1、借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术方案C.施工设备
14、D.施工业绩正确答案：A3 2、关于专利权期限的说法，正确的是()A.发明专利权和实用新型专利权的期限为2 0 年B.外观设计专利权的期限为15 年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的右效期自授子之日起计算正确答案：B3 3、关于劳务派遣的说法，正确的是()。(2 0 15)A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担正确答案：B3 4、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成
15、有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权正确答案：B3 5、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销正确答案：B3 6、发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同O oA.没有成立B.有效成立C.效力有待确定D.竣工验收合格后方有
16、效正确答案：B3 7、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开正确答案：A3 8、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。（2 0 1 5真 题）A.中华人民共和国行政法B.中华人民共和国民法典C.中华人民共和国全国人民代表大会组织法D.中华人民共和国政府采购法正确答案：C3 9、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（）。A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理C.只有法律和
17、行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许可证正确答案：B4 0、下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起1 5日内向人民法院提起诉讼C.根 据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年正确答案：B4 1、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任正确答案：A4 2、某甲委托某乙去采
18、购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任正确答案：D4 3、关于保险和保险合同的说法，不正确的是（）。A.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性B.投保人不能是被保险人C.投保人可以是受益人D.被保险人和受益人享有保险金请求权正确答案：B4 4、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应 由（）组织专家论证、审查。A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.监理单位正确答案：C4 5、甲、乙双方因工程款纠
19、纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的有（）。A.二审判决书未经甲方签收B.有新的证据足以推翻原判决C.二审判决适用法律有明显错误D.二审法官应当回避的没有回避正确答案：A4 6、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）o（2 0 1 2）A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的
20、合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效正确答案：A4 7、（2 0 2 0年真题）根 据 企业所得税法，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款正确答案：A4 8、根据我国 标准施工招标文件的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.1 4B.2 8C.3 0D.4 5正确答案：B4 9、下列单项合同中，可以不一招标的是（）,A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为8 0万元的材料采购合同B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为5
21、 0 0万元的材料采购合同C.个人捐资的教育项目中合同估算价为8 0万元的监理合同D.外商投资的供水项目中合词估算价为1 0 0 0万元的施工合同正确答案：A5 0、下列属于诉讼时效中止的情形的是（）。A.权利人对同一债权中的部分债权主张权利B.当事人一方向法院提交起诉状或者口头起诉的C.义务人作出分期履行、部分履行等承诺或者行为的D.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的正确答案：D51、强制性国家标准由（）批准发布或者授权批准发布。A.国务院B.国务院标准化行政主管部门C.国务院工程建设行政主管部门D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会正确答案：A52
22、、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿正确答案：C53、某工程部位隐蔽前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来验收，后监理单位要求检验，但检验后发现质量达到合同约定的要求，则由此增加的费用和延误的工期由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位与监理单位共同正确答案：A54、甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎掉入甲施工企业施工时开挖的
23、沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属 于（）。A.合同纠纷B.权纠纷C.无因管理纠纷D.不当得利纠纷正确答案：B55、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。2 0 1 7A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的正确答案：C56、根 据 建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。(2 0 1 3)A.1 5 天B.1 个月C.2 个月D.3 个月正确答案：B57、在债的发生依据中
24、，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理正确答案：D58、某工程竣工验收合格后第1 1 年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用正确答案：B59、根 据 建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()。A.提供相邻构筑物的有关资料B.制定安全生产规
25、章制度和操作规程C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料正确答案：B6 0、关于劳动合同的履行，下列说法错误的是()。A.固定劳动期限合同可以是5 年、1 0 年，也可以是更长的时间B.非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资C.用人单位变更名称或法定代表人的，不影响劳动合同的履行D.用人单位发生合并或者分立情形的，原劳动合同自动解除正确答案：D6 1、下列关于商标及商标专用权的说法，正确的是()oA.商标专用权的内容只包括财产权B.未经核准注册的商标也可以受商标法保护C.商标专用权即商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权
26、利D.注册商标的有效期自申请之日起计算正确答案：A6 2、伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处()有期徒刑并处罚金。A.3 年以下B.3 年以上5 年以下C.3 年以上7 年以下D.5年以上8 年以下正确答案：C6 3、合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()A.继续履行并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金正确答案：A6 4、债权相对性理论的内涵不包括()。A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性正确答案：D65、某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休
27、息，经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工,并赔偿2 万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系,说法正确的是()。A.构成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系正确答案：C66、设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应当()。A.征求监理单位的意见B.注明生产厂供应商C.征求施工企业的意见D.注明规格、型号、性能等技术指标正确答案：D6 7、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价1 0%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款
28、的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据正确答案：C6 8、甲公司于2 0 1 0年1 0月6日以每桶6 0元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定1 0月2 0日将这批材料送抵指定地点。但直到1 0月2 6日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶6 5元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是0。A.应执行新价格B.应执行原价格C.甲应承担一半价差D.乙应承担大部分价差正确答案：B6 9、根 据 民
29、法典规定，建设工程施工合同不属于()。A.双务合同B.有偿合同C.实践合同D.要式合同正确答案：C7 0、建筑（）应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A.监理单位B.勘察单位C.施工单位D.设计单位正确答案：A7 1、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法,正确的是（）A.合同无效,不应支付工程款B.合同无效,应参照合同约定支付工程款C.合同有效,应按照合同约定
30、支付工程款D.合同有效,应参照合同约定支付工程款正确答案：B7 2、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则 招 标 人（）。A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有敖B.可以认定投标文件有效C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效D.应当认定投标文件无效正确答案：D7 3、甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以8 0 万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付 4 0 万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（）元。A.5 6 万B.8 0 万C.3
31、 2 万D.7 2 万正确答案：A7 4、根 据 全国建筑市场各方面主体不良行为记录认定标准，不属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的正确答案：A7 5、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量1 0 万块，总价款5 万元。后来，砖厂乙因故将3 万元的债权转让给何厂丙，并通知了施工企业甲。依 据 民法典的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。A.乙B.丙C.乙或丙均可D.乙或丙均不可正确答案：B7 6、安装工程一切险对考核
32、期的保险责任一般不超过（），若超过该期限，应另行加收保险费。A.1 5 日B.3 0 日C.2 个月D.3 个月正确答案：D7 7、根 据 环境噪声污染防治法，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续正确答案：C7 8、根 据 民法典，允许单方解除合同的情形是0。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约正确答案：A7 9、建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A.建设行政主管部门
33、B.行业协会C.监理单位D.建设单位正确答案：D8 0、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案正确答案：A8 1、关于行政行为特征的说法，正确的是（）。2 0 1 7A.行政行为具有自愿性B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为不属于执法行为正确答案：B8 2、关于夜间施工，说法正确的是（）。（2 0 1 5真 题）A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告
34、知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外正确答案：D8 3、关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序正确答案：B8 4、按 照 文物保护法的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是()。A.停止施工，配合保护现场B.报告当地文物行政部门C.进行发掘并移交发掘物品D.发掘未结束前不得继续施工正确答案：C8 5、施工合同履行
35、过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在双方就变更内容协商期内合同应()履行。A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止正确答案：C8 6、张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（）合同。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效正确答案：D8 7、甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了 现行建筑施工规范大全资料，乙立即向甲邮寄了 现行建筑施工规范大全两套，共3 8 0元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间（）A
36、.合同已经成立B.合同未成立C.已经完成要约和承诺阶段D.合同是否成立无法确定正确答案：B8 8、根 据 民法典的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（）。A.地震导致己完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付正确答案：A8 9、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根 据 民法典，该合同属于0合同。A.施工承包B.承揽C.信
37、托D.委托正确答案：B9 0、行政强制措施由（）设定。A.法律B.宪法C.部门规章D.行政法规正确答案：A9 1、关于专利权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为2 0年B.外观设计专利权的期限为1 5年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起计算正确答案：B92、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的0。A.建设工程经竣工验收合格，应予支持B.建设工程经竣工验收不合格，应予支持C.发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持D.发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持正确答案：A93、根 据 历史文化名
38、城名镇名村保护条例，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼正确答案：C9 4、关于工程总承包的说法，正确的是（）oA.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称正确答案：A9 5、按 照 建设工程安全生产管理条例，的规定，
39、（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障正确答案：D9 6、实用新型专利权和外观设计专利权自（）起生效。A.审批之日B.申请之日C.领证之日D.公告之日正确答案：D9 7、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月2 0日之前确认，玻璃厂于5月2 5日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。(2 0 1 2)A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约正确答案：D9 8、行政诉讼法规定,行政诉讼期间，法院对行政诉讼的一审判决下列()情形，可以判决变
40、更。A.具体行政行为适用法律、法规错误的B.具体行政行为违反法定程序的C.具体行政行为的工作人员滥用职权的D.具体行政行为的处罚显失公正的正确答案：D9 9、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权()。A.进行和解B.变更诉讼请求C.提起上诉D.提出管辖权异议正确答案：D100、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.死亡2 0人，直接经济损失1000万B.重伤3 0人，直接经济损失2000万C.死亡50人，直接经济损失8000万D.重伤9人，直接
41、经济损失900万正确答案：A101、根 据 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了（）。A.建设单位的安全责任B.工程监理单位的安全责任C.施工单位的安全责任D.勘察、设计单位的安全责任正确答案：C1 0 2、根 据 建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检
42、合格证明正确答案：D1 0 3、某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（）。A.投保人与受益人B.保险人与投保人C.投保人与被保险人D.投保人、被保险人和受益人正确答案：B1 0 4、根 据 民法典，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。2 0 1 7 真题A.施工合同B.买卖合同C.运输合同D.租赁合同正确答案：C1 0 5、下列行为中，属 于 招标投标法明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是()。A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.
43、招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证正确答案：B1 0 6、关于施工现场设置消防通道的说法,正确的是()。A.消防通道满足消防车通行即可B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明D.消防通道的宽度有固定标准正确答案：C1 0 7、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。A.该过路人负有法定的报告义务B.过路人可以直接向相关主管部门报告C.过路人应当在事故发生后2小时后报告D.过路人可以向该施工现场的负责人报告正确答案：C1 0 8、根 据 民事诉讼法，我国
44、权利的最长保护期限为（）年。A.5B.1 0C.1 5D.2 0正确答案：D1 0 9、关于人身保险合同的说法，错误的是（）。A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费正确答案：D1 1 0、（2 0 2 0 年真题）根 据 行政强制法，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关正确答案：Ain、关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.已在企业所在地参加工伤保险的人
45、员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险B.意外伤害保险费由建设单位支付C.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止D.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费正确答案：D1 1 2、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。A.7B.1 0C.1 5D.3 0正确答案：B1 1 3、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用
46、地使用权正确答案：B1 1 4、下列财产中可以设定抵押权的是（）。A.李某承包村里的一座自留山B.某大学宿舍楼C.某国有企业办公大楼D.被海关查封的一批设备正确答案：C1 1 5、建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）。A.应将钢材送到施工现B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库D.可通知建设单位自提正确答案：D1 1 6、某房屋建筑工程于2 0 0 9年3月1 5日通过竣工验收，建设单位于2 0 0 9年3月3 1日办理了竣工验收备案手续。按 照 建设工程质量管理条例的规定，该工程
47、电气管线的最低保修期限截止日期是（）。A.2 O1 1年3月3 1日B.2 0 1 1年3月1 5日C.2 0 1 3年3月i 5日D.2 0 1 3年3月3 1日正确答案：B1 1 7 下列关于法人的相关表述中，错误的是（）。A.法人可以分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类B.具备法人条件，为适应经济社会发展，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得法人资格C.营利法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.机关法人属于非营利法人正确答案：D1 1 8、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。A.诺成合同与实践合同B.双务合同与单务合同C.格式合同与非格式
48、合同D.有名合同与无名合同正确答案：D1 1 9、行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行政管理行为是()。A.行政许可B.行政处罚C.行政强制D.行政裁决正确答案：A1 2 0、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2 0 0 5 年 1 0 月 1日工程通过竣工验收，1 0 月 1 0 日承包人提交竣工结算文件，1 0 月2 0 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2 0 0 6 年 5 月 1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()A.2 0 0 5 年 1 0 月
49、 1 0 日B.2 0 0 5 年 1 0 月 2 0 日C.2 0 0 5 年 1 2 月 1日D.2 0 0 6 年 5月 1日正确答案：B1 2 1、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪正确答案：B1 2 2、建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3正确答案：B1 2 3、（2 0 2 0 年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定
50、金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的1 0%正确答案：C1 2 4、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。（2 0 1 6）A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定正确答案：A1 2 5、关于竣工档案归档的说法，正确的有（）。A.总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施工档案B.实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接