《2023年预拌混凝土合同(十四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年预拌混凝土合同(十四篇).docx（74页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年预拌混凝土合同(十四篇) 随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。 预拌混凝土合同篇一 工程名称：_ 买方：_ 卖方：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建设单位：_ 2.施工单位：_ 3.工程名称：_ 4.工程地点：_ 5.运距：_ 其次条混凝土
2、的安排数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异样现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方担当。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发觉有质量异样现
3、象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理看法。 属于甲方浇筑不刚好或振捣、养护不当缘由，责任由甲方担当;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方担当。 5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应刚好组织支配浇筑到工程施工部位。 因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应担当由此给乙方造成的损失。 第四条价款结算及支付 1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。 2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采纳下列第_种方
4、式办理价款结算确认手续。 依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。 依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量办理价款结算，计算施工图预算量执行20_北京市建设工程预算定额。 在供货前甲方应向乙方刚好供应一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。 甲方未按合同约定供应图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第种方式结算。 3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水爱护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。 4.价款支付
5、期限： 本合同项下的工程因非乙方缘由中途停工，导致甲方停止运用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。 5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。 第五条双方义务 1.甲方义务 依据工程进度须要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方供应所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货打算时间。 应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的平安作业环境，并应支配专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的平安，以及车辆驶出现场达到环保要求。 应负责供应现场作业用水及
6、照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等缘由所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。 应指派专人负责对运输到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。 应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。 应担当对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。 2.乙方义务 供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。 乙方车辆及人员进入现场后，应当听从甲方负责人员的统一调度指挥，主动协作甲方，供应优质服务。 应严格根据甲方申请的混凝土浇筑安排，保质、保量、刚好供应混凝土。 接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议
7、后，应按本合同第三条第三款解决。 浇筑混凝土前后，应按要求向甲方供应与混凝土相关的技术质量资料。 第六条违约责任 1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。 2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应担当赔偿责任。 3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应担当赔偿责任。 4._ 第七条争议解决方式 本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向_申请调解解决;协商或调解解决不成的，应根据下列第_种方式解决： 向_人民法院提起诉讼; 向_仲裁委员会申请
8、仲裁。 第八条其他约定事项 1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方 2._ 第九条未尽事宜，经双方协商一样可另行补充约定。 补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。 买方：_卖方：_ 居处：_居处：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 电话：_电话：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 现场联系人：_现场联系人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 签订时间：_签订地点：_ 附件编号：_ 预拌混凝土合同篇二 买方(甲方)：
9、北京公司 卖方(乙方)： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，经协商就预拌混凝土买卖事宜订立本合同。 第一条运用预拌混凝土工程概况 1、建设单位： 2、施工单位： 3、工程名称： 4、交货地点： 5、运距： 其次条预拌混凝土的安排数量、结算单价、供货时间、浇筑方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货质量和数量的确认 1、乙方供应甲方的预拌混凝土应执行现行有效的预拌混凝土质量管理规程(11385)、预拌混凝土(14902)、预拌混凝土强度检验评定标准(107)等相关标准及
10、本合同的约定。 2、甲方应对乙方供货到施工现场的预拌混凝土表观质量、数量及浇筑时间等内容进行核实，并在随车预拌混凝土发货单上签字确认。 如对发货单载明的数量有疑义的，甲方应即时通知乙方;经双方核实后应以书面形式确认供货数量。 数量不足的，乙方应刚好补足。 对施工浇筑过程中预拌混凝土的跑模、涨模、尾车申要预拌混凝土数量不准所造成的损失应由甲方担当。 如经表观检验有质量异样现象的，甲方应即时通知乙方，经双方核实并以书面形式确认;确属乙方责任的，甲方有权作退货处理，乙方应担当由此给甲方造成的损失。 3、乙方供货到施工现场的预拌混凝土，甲方应刚好组织支配浇筑到工程施工部位。 因甲方责任致使运到施工现场
11、的预拌混凝土停留时间过长造成坍落度损失过大或产品失效报废的，甲方应担当由此给乙方造成的损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的预拌混凝土发觉有质量异样现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任。 属于甲方施工缘由导致出现质量问题的，责任由甲方担当;属于产品质量责任的，乙方应担当由此给甲方造成的损失。 第四条价款结算及支付 1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起_日内办结价款结算确认手续。 2、甲乙双方约定，本合同所运用的预拌混凝土(除本条第3款约定部位外)采纳下列第(2)种方式办理价款结算确认手续。 (1)依据合同约定
12、的单价和甲方现场签字确认的预拌混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。 (2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(不含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行现行有效的_市建设工程预算定额。 在供货前甲方应向乙方刚好供应一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。 甲方未按合同约定供应图纸，致使双方就乙方所供预拌混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。 3、对基础桩、垫层、防水爱护层、施工现场路面、临时设施和其他非主体结构和二次结构等部位运用的预拌混凝土(或砂浆)均以合同约定的单价和甲方现场签字确认的发货单载明的数量为准办理价款结算
13、确认手续。 4、价款支付期限： 本合同项下的工程因非乙方缘由中途停工或甲方单方面停用乙方预拌混凝土时，甲方应自停用乙方预拌混凝土之日起3个月内付清所欠价款。 第五条双方其他义务 1、甲方义务 (1)应按时办理预拌混凝土价款结算手续并支付价款。 (2)应依据工程进度须要，提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提出预拌混凝土运用申请单，内容应包括所需预拌混凝土的强度等级、数量及工程浇筑部位、预拌混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货打算时间并作为每次供应预拌混凝土的依据。 (3)应遵守国家和_市的相关平安生产、环境爱护和交通平安方面的法律法规。 应合理合法支配施工进度
14、，应支配专人负责现场调度指挥，并应供应充分的平安作业环境和通行条件，保证乙方车辆及人员进出现场的平安，以及支配必要的冲洗设备和场地，确保车辆驶出现场达到环保要求。 (4)应负责供应必要的现场作业用水及照明设施。 作业现场由于预拌混凝土运输、搅拌、泵送及浇筑等缘由所引起的扰民或民扰问题均由甲方协调解决。 (5)应指派专人(应提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运输到施工现场的预拌混凝土发货单载明的内容进行核实确认。 (6)应遵守国家、_市的有关技术标准、规范要求进行预拌混凝土施工和养护，不得自行添加水、混凝土外加剂等材料，由此引发的质量问题由甲方负责。 2、乙方义务 (1)供货前应到施工现场实
15、地勘察并进行混凝土浇筑平安交底。 (2)应严格根据甲方申请的预拌混凝土浇筑安排，保质、保量、刚好供应预拌混凝土。 (3)以发货单载明的预拌混凝土作为结算依据的，应接受甲方随机抽检所载明预拌混凝土数量、质量的真实性。 (4)应遵守国家和_市的有关平安生产、环境爱护和交通平安等法律法规。 乙方车辆及人员进入现场后，应听从甲方指定人员合理的统一调度指挥，主动协作甲方，供应优质服务。 (5)应按要求向甲方供应与预拌混凝土相关的技术质量资料。 第六条违约责任 1、甲方违约责任 (1)甲方未按合同约定支付价款，经协商甲方仍未支付的，乙方可暂停供应预拌混凝土，直至解除合同;同时乙方可暂留相关预拌混凝土技术资
16、料。 (2)甲方未按合同约定支付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。 (3)甲方未按合同约定履行其他义务的，应按现行有关规定向乙方担当相应的违约责任;给乙方造成损失的，还应担当赔偿责任。 2、乙方违约责任 (1)乙方未按合同约定保质、保量、刚好供应预拌混凝土的，应按现行有关规定担当相应的违约责任，详见本款第(3)条;情节严峻的，甲方有权解除合同。 (2)经国家授权的质量检验部门确认，因乙方供应的混凝土质量问题造成工程质量事故的，乙方应担当赔偿责任。 (3)其他： 由于乙方供应的混凝土发生质量问题，乙方应按合同金额的10%向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方带来的一切
17、损失; 为了保证混凝土浇注的连续性，如因乙方缘由不连续供应混凝土时，在甲方书面通知后仍不能保证连续供应的，甲方有权解除本合同，并另行支配其它单位进行供应，乙方担当由此给甲方造成的各项损失; 乙方人员和车辆在施工现场内移动，由于乙方缘由造成的一切平安事故，一律由乙方负责; 所供商品混凝土必需是乙方本站商品混凝土，不得运用其它搅拌站的商品混凝土，否则，甲方由此所造成的损失由乙方担当。 第七条争议解决方式 本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向申请调解解决;协商或调解解决不成的，应根据下列第(1)种方式解决： (1)向_市_区人民法院提起诉讼; (2)向仲裁委员会申请仲裁。 第八条其他约定事项 1
18、、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前_日书面通知对方。 2、本工程合同总价为：_(人民币大写：_元)，实际结算总价按本合同有关规定办理，但必需经甲方项目经理及经营副经理共同签字确认。 3、乙方供应的混凝土必需达到本工程的技术质量要求，混凝土强度必需达到设计强度的115%。 4、本工程所需的全部混凝土，如乙方在浇注中途以任何缘由停止向甲方供应混凝土，乙方担当由此产生的全部损失，并在合同价格的基础上每方减15元作为双方最终结算价格。 5、双方约定工程底板扣除钢筋含量，其它工程部位不扣除钢筋含量进行结算。 6、冬施费及泵送费按双方共同确认的量计算。 7、本合同项下部分或全部
19、权益不得转让给第三人。 8、每次付款前乙方需向甲方供应等值的正式发票。 因乙方缘由无法供应正式发票所造成的损失由乙方担当。 第九条未尽事宜，经双方协商一样可另行补充约定。 补充约定按本合同后附样式办理签约事宜，所签补充约定为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第十条在签订合同时甲乙双方应供应法人单位授权证明及相应的资质材料，甲乙双方合同签约代表如不是法定代表人，应供应授权托付书等相关资料。 第十一条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 本合同及附件一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。 签订时间： 签订地点： 买方(签章)： 卖方(签章)： 居处： 预拌混凝土合同篇三 需 方
20、:_(以下简称甲方) 供 方：_ (以下简称乙方) 为规范商品混凝土购销行为，爱护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照中华人民共和国合同法预拌混凝土(gb/t14902-20_)及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一样，订立本合同。 一、工程名称 二、工程地点 三、供应混凝土量 10600 m3(结算时按实际数量结算) 四、供货期 由 年 月 日至 年 月 日 五、需方托付供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价 六、供货量的确认 1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代
21、表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。 2、需方可对供方供应的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方担当。犹如一批次抽验的数量不少于 2 车，且平均欠量大于 3%时，供方应按该次抽验的总欠量的 2 倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。 七、商品混凝土质量标准要求 供方所供应的混凝土及运用的原材料，其质量应符合国家标准gb14902-20_预拌混凝土及其所引用的相关技术标准。 八、需方的基本权利和义务 1、需方应在浇筑混凝土的 1天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方;如遇需方不行
22、预见的状况造成混凝土浇筑时间临时变更的，需方应刚好通知供方。 2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、运用供应必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并支配专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺当进出工地。 3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在 30 分钟内办完查验交接手续，并支配在 90 分钟内卸料完毕。 4、若供方供应的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。 5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。 甲方： 乙方： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代表人： 托付代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 年 月
23、日 年 月 日 预拌混凝土合同篇四 原告：_乐清_有限公司，居处地：_浙江省乐清市北_镇_村，联系电话：_(代理人)。 法定代表人：_，总经理 被告：_杭州_有限公司，居处地：_浙江省杭州市临安市_镇_街_号，联系电话：_。 法定代表人：_，董事长 诉讼恳求：_ 1、判令被告马上支付原告货款49109.3元并赔偿利息损失(按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日)。 2、判令被告担当本案诉讼费。 事实与理由：_ 原告与被告素有业务往来，原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品。20_年4月25日，原被告双方对账确认：_被告应付原告货款99109.3元。后被告向原告支付货款5万元，但余款4910
24、9.3元经原告多次督促被告支付货款，但是被告均以各种理由推托，拒绝付款。原告无奈，只得诉至法院。 综上所述，被告拖欠原告货款49109.3元，已构成违约。为维护原告的合法权益，特依据民法典等相关法律、法规规定提出诉讼，请依法支持原告的诉讼恳求。 此致 _市人民法院 具状人：_乐清_有限公司 _年_月_日 预拌混凝土合同篇五 合同编号：_ 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 联系电话：_联系电话：_ 依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1、建设单位：。
25、2、施工单位：。 3、工程名称：。 4、工程地点：。 5、运距：。 其次条混凝土的安排数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异样现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由
26、此给甲方造成的损失由乙方担当。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发觉有质量异样现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理看法。属于甲方浇筑不刚好或振捣、养护不当缘由，责任由甲方担当;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方担当。 5、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应刚好组织支配浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应担当由此给乙方造成的损失。 第四条价款结算及支付 1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款
27、结算确认手续。 2、甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采纳下列第种方式办理价款结算确认手续。 (1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。 (2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行20_北京市建设工程预算定额。在供货前甲方应向乙方刚好供应一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定供应图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。 3、对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水爱护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结
28、构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。 4、价款支付期限：。 本合同项下的工程因非乙方缘由中途停工，导致甲方停止运用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。 5、甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。 第五条双方义务 1、甲方义务 (1)依据工程进度须要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方供应所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货打算时间。 (2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的平安作业环境，并应
29、支配专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的平安，以及车辆驶出现场达到环保要求。 (3)应负责供应现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等缘由所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。 (4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运输到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。 (5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。 (6)应担当对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。 2、乙方义务 (1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。 (2)乙方车辆及人员进入现
30、场后，应当听从甲方负责人员的统一调度指挥，主动协作甲方，供应优质服务。 (3)应严格根据甲方申请的混凝土浇筑安排，保质、保量、刚好供应混凝土。 (4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。 (5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方供应与混凝土相关的技术质量资料。 第六条违约责任 1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。 2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应担当赔偿责任。 3、乙方未按合同约定履行义务的，应按向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应担当赔偿责任。 4
31、、。 第七条争议解决方式 本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向申请调解解决;协商或调解解决不成的，应根据下列第种方式解决： (1)向人民法院提起诉讼; (2)向仲裁委员会申请仲裁。 第八条其他约定事项 1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。 2、。 第九条未尽事宜，经双方协商一样可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。 买方(签章)： 居处： 法定代表人： 电话： 托付代理人： 电话： 现场联系人： 电话： 传真：
32、 卖方(签章)： 居处： 法定代表人： 电话： 托付代理人： 电话： 现场联系人： 电话： 传真： 签订时间： 签订地点： 附件一：预拌混凝土买卖合同 合同编号： 附件编号： 工程名称：。 工程地点：。 建设单位：。 施工单位：。 浇筑部位 项目 混凝土强度等级 安排数量(立方米) 浇筑方式 供货时间 技术 质量要求混凝土坍落度 水泥品种 外加剂品种 结算单价 (元/m3)混凝土单价 (含运费) 汽车泵泵费 地泵泵费 外加剂费 冬施期冬施费 合计 签署时间：年月日 甲方(盖章)： 托付代理人(签字)： 乙方(盖章)： 托付代理人(签字)： 预拌混凝土合同篇六 出卖人： 合同签订时间： 年 月
33、日 买受人： 合同签订地点： 项目信息工程项目名称： 建设单位： 项目所在地地址： 施工单位： 项目现场负责人： 手机： 项目现场电话： 标的预拌混凝土标记产品编号塌落度(mm)数量(m3)单价(元/m3)浇筑部位、方式及特别要求 泵送合同总量(m3) 付款方式根据下列第 种方式结算货款： 1. 100%预付。 2. 全部货款于 年 月 日前付清。 3. 当月所供砼款于当月月底前100%付清。 4. 每月 日之前付清上月所供全部砼款的100%，以此类推，全部余款最迟于 年 月 日前付清。 5. 每月 日之前付清上月所供全部砼款的 %，余款 %自该批供货首日起 日内付清，全部货款最迟于 年 月
34、日前付清。 6. 以 m3为一付款单位，供完即付100%货款，不足 m3最迟自该批供货首日起30日内付清。全部货款最迟于 年 月 日前付清。 争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或申请调解解决，协商或调解决不成的，应根据下列第 种方式解决。 1、向合同签订地人民法院提起诉讼; 2、向天津仲裁委员会申请仲裁。(如选择其它机构，另行约定) 其他 1. 本合同及附件一式5份：出卖人执2份，买受人执2份，备案1份，具有同等效力，本合同自双方签字、盖章之日生效。 2. 合同货款的计算：合同货款总额=(签收数量单价)。 3. 未尽事宜，双方另行签订补充合同。 4. 其他约定事项： 买受人： (
35、章) 出卖人： (章) 单位地址： 单位地址： 法定代表人： 法定供表人： 托付代理人： 托付供理人： 办公室电话： 办公室电话： 传真号： 传真号： 邮编： 邮编： 银行账户： 银行账户： 预拌混凝土合同篇七 合同编号：_ 工程名称：_ 买方(甲方)：_ 卖方(乙方)：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建设单位：_ 2.施工单位：_ 3.工程名称：_ 4.工程地点：_ 5.运距：_ 其次条混凝土的安排数量、结算单价、供货时间、浇筑
36、泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异样现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方担当。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发觉有质量异样现象的，应在24小时内书面通知乙方进行
37、核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理看法。属于甲方浇筑不刚好或振捣、养护不当缘由，责任由甲方担当;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方担当。 5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应刚好组织支配浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应担当由此给乙方造成的损失。 第四条价款结算及支付 1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。 2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采纳下列第_种方式办理价款结算确认手续。 (1)依据合同
38、约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。 (2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行20_北京市建设工程预算定额。在供货前甲方应向乙方刚好供应一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定供应图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。 3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水爱护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。 4.价款支付期限： 本合同项下的工程因非乙方缘由中途停工，导致甲方停止运用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。 5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。 第五条双方义务 1.甲方义务 (