《2023年最新水电装修工程合同水电工程装修合同(9篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新水电装修工程合同水电工程装修合同(9篇).docx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年最新水电装修工程合同水电工程装修合同(9篇) 随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情须要用到合同，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我带来的优秀合同模板，希望大家能够喜爱! 水电装修工程合同 水电工程装修合同篇一 乙方：_(承包方) 本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1.装修施工地点：_ 2.工期： _年_ 月_ 日 至 _年 _月_ 日 其次条 材料供应的约 1.甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并明所须要 材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。甲方负责选购供应的
2、材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，材料领出仓库后由保乙方管，乙方不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方选购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方 3.乙方供应的材料，乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必
3、需工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好运用性，乙方自行承工具修理费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb_及建筑装饰装修工程质量验收规范。 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不
4、得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前，有责任对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 4.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安。 6.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 7.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 开工后每个工人预付生活费，每月班组按实际工作量80%支付工资，工程验收合格后支付余款95%，余款5%一年后付清。 2. 乙方承包内容：
5、1)。临时施工用水用电安装及维护 2)。水电开槽、布线、穿线、强弱电桥架安装、埋槽 3)。后期有水电施工过程的垃圾须要归堆 4)。水电施工的穿墙、楼面钻孔、切割、堵洞 5)。开关面板安装:(墙面暗合、地插底盒要按图纸或甲方要求做定位平整，暗合用水泥沙浆粉平) 6)。小五金、马桶、洁具的安装 7)。后期全部图纸内灯具的安装 8)。本工程全部弱电系统不在本合同范围内，如须要施工按弱电图纸要求另外结算 9)。如需安装弱电桥架按6元每米结算 10)。二楼机房供应电源，厨房水电安装，不包设备安装 11)。安装空调主电源及风机电源到指定位置、消防协作施工预留好接口 12)。甲方供应原设计图、平面更改图纸外
6、的工程量及中途变更的工程量另外协商 3.工程结算方式： 按实结算：一层面积：_、二层面积：_、三层面积：_、四层面积：_、五层面积：_、塔楼面积：_ 第六条 违约责任： 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 _元的违约金。 2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_元违约金。 第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条 合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。
7、合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条。其它约定： 1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。 2.经过第三方监理确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。 3.因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 4.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或
8、不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。 5.遵守工程平安生产管理规定并严格执行，平安责任和费用由乙方担当。 第十条 附则 (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 (二)本合同签订后工程不得转包。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至工程保修期完后终止。 (五) 水电工程保修壹年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水电装修工程合同 水电工程装修合同篇二 甲方：_(发包方) 乙方：_(承包方) 本着相互信任的原则，就甲方
9、的水电工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1.装修施工地点：_ 2.工期： _年_ 月_ 日 至 _年 _月_ 日 其次条 材料供应的约 1.甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并明所须要 材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，材料领出仓库后由保乙方管，乙方不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方选
10、购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方 3.乙方供应的材料，乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必需工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好运用性，乙方自行承工具修理费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb_及建筑装饰装修工程质量验收规范。 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.工程
11、竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前，有责任对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 4.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安。 6.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 7.未经甲方许可
12、，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 开工后每个工人预付生活费，每月班组按实际工作量80%支付工资，工程验收合格后支付余款95%，余款5%一年后付清。 2. 乙方承包内容： 1)。临时施工用水用电安装及维护 2)。水电开槽、布线、穿线、强弱电桥架安装、埋槽 3)。后期有水电施工过程的垃圾须要归堆 4)。水电施工的穿墙、楼面钻孔、切割、堵洞 5)。开关面板安装:(墙面暗合、地插底盒要按图纸或甲方要求做定位平整，暗合用水泥沙浆粉平) 6)。小五金、马桶、洁具的安装 7)。后期全部图纸
13、内灯具的安装 8)。本工程全部弱电系统不在本合同范围内，如须要施工按弱电图纸要求另外结算 9)。如需安装弱电桥架按6元每米结算 10)。二楼机房供应电源，厨房水电安装，不包设备安装 11)。安装空调主电源及风机电源到指定位置、消防协作施工预留好接口 12)。甲方供应原设计图、平面更改图纸外的工程量及中途变更的工程量另外协商 3.工程结算方式： 按实结算：一层面积：_、二层面积：_、三层面积：_、四层面积：_、五层面积：_、塔楼面积：_ 第六条 违约责任： 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 _元的违约金。 2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_元违约金
14、。 第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条 合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条。其它约定： 1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认状况下，
15、甲方有权不支付乙方相关费用。 2.经过第三方监理确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。 3.因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 4.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。 5.遵守工程平安生产管理规定并严格执行，平安责任和费用由乙方担当。 第十条 附则 (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 (二)本合同签订后工程不得转包。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至工程保修期完
16、后终止。 (五) 水电工程保修壹年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水电装修工程合同 水电工程装修合同篇三 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、装饰装修工程合同条例及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的有关事项，并结合本工程详细状况，双方达成如下协议,共同守约。 第一条工程概况 1.1工程名称： 地点： 1.2 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书) 装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方
17、同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。 1.3 承包方式：经充分协商双方确定为_类承包方式。 a类为包工包料b类为包工不包料 1.4依据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为 元，金额大写(人民币) 。 设计费为 元，金额大写(人民币) 。 1.5 施工期限:依据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。 自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。 1.6 如遇下列状况,工期相应顺延。 1.6.1按施工打算规定,不能供应施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除，影响进场施工。 1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更，供应工程资料不准致使设计方案变更或出于施工无法进行而影
18、响进度。 1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。 1.6.4甲方现场负责人监理签证不刚好而影响下一道工序施工。 1.6.5因甲方材料供应不刚好而影响施工。1.6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 1.6.7因政府行为、自然灾难等人力不行抗拒的因素，而延误工期。 其次条工程监理 若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第三条甲方义务 3.1 开工前_天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。 施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐藏工程进行24小时检查
19、验收，合格后并签署看法，由乙方保存作为竣工验收依据。 3.2 不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 3.3 做好刚好供应工作，发觉材料不足时需马上补足。 3.4 参加工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。 第四条乙方义务 4.1 施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。 4.2 保证施工现场的整齐。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。 第五条工程变更 工程项目或施工方式如需变更，双方协商一样，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。 第六条工程验收 6.1 隐藏工
20、程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐藏工程24小时进行检查，验收合格并签署看法，由乙方保存作为竣工验修依据。 6.2工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。 第七条工程款交付方式 7.1 第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_%，即_元。7.2其次次于工程进度的_%时，甲方支付合同总额的_%，即_元。 7.3 第三次于工程进度的_%时，甲方支付合同总额的_%，即_元。 7.4 工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程
21、结算清单，七日内付清余款。 第八条违约责任 8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 8.2 未办理验收移交手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。 8.3 因单方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 8.4 甲方未按期支付其次(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_元。 8.5 由于甲方缘由，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_元。 8.6 由于乙方缘由，工程质量达不到双
22、方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。 8.7 由于乙方缘由，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。 第九条保修 9.1 本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。 9.2 乙方供应终身修理服务，保修期外的修理费用由甲方负责。 9.3 人为破坏及外来因素，甲方指定或供应材料的质量缘由，自然灾难和人力不行抗拒的因素等缘由造成的损失不在保修范围。 第十条纠纷解决方式 本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或干脆向法院提起诉讼。 第十一条其它项目详细规定 11.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费(此
23、费用不在工程价内) 11.2 工程竣工决算以实际工程量计算为准。 11.3 增减项目由双方协商，双方签证为依据。第十二条附则 12.1 本合同经甲、乙双方签字后生效。 12.2 甲、乙双方干脆鉴定合同，本合同一式_份，甲乙双方各执_份。 12.3 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。 12.4 本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证，以爱护合同双方当事人的合法权益。 12.5 合同的其它附件。 第十三条其它约定条款 发包单位 承包单位： (盖章) (盖章) 地址：地址： 托付代理人：托付代理人： 联系电话：联系电话： 签约地点：签约地点： 水电装
24、修工程合同 水电工程装修合同篇四 发 包 人：(以下简称甲方) 承 包 人：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1.1 工程地点：_。 1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。 1.3 工程承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式。 (1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、部分包料(承包人供应装饰装修材料表)，发包人供应部分材料(发包人供应装饰装修材料表);(3)承包人包工、发包人包料(发包人
25、供应装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_ 年_月_日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：_元，小写：_元(家庭居室装饰装修工程报价单)。 其次条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应： (1)发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修
26、工程设计图纸)，设计费(大写)_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条 发包人义务 4.1开工前_天，为承包人入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 4.2 供应施工期间的水源、电源; 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 4.5 施工期间发包人仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4.6 参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行平安施
27、工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 5.3 爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通; 5.4 保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。 第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签定书面变更协议(或 第七条 材料的供应 7.1 由发包人供应的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续; 7.2 由承包人供应的材料、设备(承包人供应装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。 第八条 工期延误 8
28、.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延： (1)工程量改变和设计变更; (2)不行抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。 8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。 8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出详细整改方案的，返工费用由承包人担当，工期协商顺延，同一质量问题其次次整改工期不顺延。 第九条
29、质量标准： 双方约定本工程施工质量标准：<住宅装饰装修工程施工规范gb50327-20_>，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人担当。 第十条 工程验收和保修 10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： (1)水电施工改造完工，开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏; (2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工; (3)木工吊顶，木制品完工; (4)油漆工程完工; (5)全部工程完工
30、。 承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。 10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位供应的设备，工程项目收费修理。第十一条 工程款支付方式 11.1 双方约定按以下_方式支付工程款： (1)合同签定后，发包人按约定干脆向承包人支付工程款的40%预付款，即_元;泥工完工后，发包人按约定干脆向承包人支付
31、工程款的40%进度款，即_元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定干脆向承包人支付増加项目后的追加款，油漆工程完工后发包人按约定干脆向承包人支付工程款15%余额款，即_元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_元。 (2)签定合同后首付工程款的20%,即_元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款，按第10.1条分多次(5%-20%)付款，水电改造定位完工验收后付其次次款20%, ( 3 )其他支付方式：_. 11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包
32、人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。 第十二条 违约责任 12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2 未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。 12.3 因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 12.4 发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金
33、发包价2元，十五天后乙方可中止合约。 12.5由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2元。 第十三条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： (一)提交武汉市装饰协会或_仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼。 第十四条 几项详细规定 14.1程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内)。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 14.2施工期间，发包人将外屋钥匙
34、_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁_把，由承包人当场负责安装交付运用。 14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。 第十五条 其他约定事项：_. 第十六条 附则 16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 16.2 本合同签订后工程不得转包。 16.3 本合同一式_份，双方各执_份。 16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水电装修工程合同 水电工程装修合同篇五 乙方：(承包方
35、) 本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1.装修施工地点：安义县前进路 2.工期： 20xx年 月 日 至 20xx年 月 日 其次条 材料供应的约 1.甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并明所须要 材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，材料领出仓库后由保乙方管，乙方
36、不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方选购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方 3.乙方供应的材料，乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必需工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好运用性，乙方自行承工具修理费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-20xx及建筑装饰装修工程质量验收规范。 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自
37、身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前，有责任对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 4.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安。 6.乙方应
38、做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 7.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 开工后每个工人预付生活费，每月班组按实际工作量80%支付工资，工程验收合格后支付余款95%，余款5%一年后付清。 2. 乙方承包内容： 1)。临时施工用水用电安装及维护 2)。水电开槽、布线、穿线、强弱电桥架安装、埋槽 3)。后期有水电施工过程的垃圾须要归堆 4)。水电施工的穿墙、楼面钻孔、切割、堵洞 5)。开关面板安装:(墙面暗合、地插底盒要按图纸或甲方要求做定位平整，暗合用水泥
39、沙浆粉平) 6)。小五金、马桶、洁具的安装 7)。后期全部图纸内灯具的安装 8)。本工程全部弱电系统不在本合同范围内，如须要施工按弱电图纸要求另外结算 9)。如需安装弱电桥架按6元每米结算 10)。二楼机房供应电源，厨房水电安装，不包设备安装 11)。安装空调主电源及风机电源到指定位置、消防协作施工预留好接口 12)。甲方供应原设计图、平面更改图纸外的工程量及中途变更的工程量另外协商 3.工程结算方式： 按实结算：一层面积：2142.6、二层面积：1800.5、三层面积：1899.1、四层面积：1899.1、五层面积：1056、塔楼面积：314 第六条 违约责任： 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。 2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。 第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条 合同的变更和解除： 1.合