《2023年最新工程保证金转让协议书工程保证金转为借条如何书写(十一篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新工程保证金转让协议书工程保证金转为借条如何书写(十一篇).docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年最新工程保证金转让协议书工程保证金转为借条如何书写(十一篇) 人的记忆力会随着岁月的消逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经验和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。信任很多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇一 乙方(施工方)：_ 甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：_ 1.就项目，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的
2、工程修理及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行修理职责，甲方可托付具有相应资质的单位进行修理，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方托付的单位进行修理后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再担当责任。 4.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方担当由此引起的全部法律责任。 6.未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地
3、的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正文) 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ _ 年 _ 月 _ 日 签订地点：_ 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇二 甲方：_ 乙方(施工方)：_ 甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：_ 1.就项目，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程修理及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如
4、乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行修理职责，甲方可托付具有相应资质的单位进行修理，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方托付的单位进行修理后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再担当责任。 4.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方担当由此引起的全部法律责任。 6.未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正
5、文) 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ _ 年 _ 月 _ 日 签订地点：_ 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇三 甲方：_ 乙方：_ 本履约保证金合同由双方于_年_月_日在_市订立。 为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国民法典及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等协商一样，订立本合同。 第一条 鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同约定向甲方供应履约保证金。 其次条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方缘由不能按约定竣工日期竣
6、工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条 保证金额 乙方应当根据中标合同总金额的_%，金额：大写人民币_元(￥_)作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方托付甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条 赔偿 保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行干脆将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条 乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建设工程施工合同支付的资金证明
7、。 第七条 争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条 生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条 其他 本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 法定代表人或授权代理人(签字)：_法定代表人或授权代理人(签字)：_ 日期：_ 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇四 本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据中
8、华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等协商一样，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同约定向甲方供应履约保证金。 其次条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方缘由不能按约定竣工日期竣工、平安生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的合同的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当根据中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲
9、方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的合同的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。 第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方依据乙方的合同履行状况，根据合 同相关约定退还保证金给乙方。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）： 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇五 甲方：_工程有限责任公司 乙方：_市_人民医院 甲方与乙方就市_医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议： 1.甲方
10、因没有达到原合同有关“_杯”工程质量约定，自愿放弃_万元保证金。 2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。 3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“_杯”质量保证金一事向乙方提出任何恳求(包括法律诉讼)。 4.本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇六 甲方：_有限责任公司 乙方：_ 甲方与乙方就市_工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议： 1.甲方因没有达到原合同有关_工程质量约定，自愿放弃_万元保证金。 2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。 3.甲方承诺今后不再就伍拾万元_质量保证
11、金一事向乙方提出任何恳求(包括法律诉讼)。 4.本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇七 甲方：_工程有限责任公司 乙方：_ 甲方与乙方就市_医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：_ 1.甲方因没有达到原合同有关“_杯”工程质量约定，自愿放弃_万元保证金。 2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。 3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“_杯”质量保证金一事向乙方提出任何恳求(包括法律诉讼)。 4.本协议一
12、式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方：_乙方：_ _年_月_日 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇八 甲方：_有限责任公司 乙方：_ 甲方与乙方就市_工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议： 1.甲方因没有达到原合同有关_工程质量约定，自愿放弃_万元保证金。 2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。 3.甲方承诺今后不再就伍拾万元_质量保证金一事向乙方提出任何恳求(包括法律诉讼)。 4.本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程保证金转让协议书
13、工程保证金转为借条如何书写篇九 托付方：_(甲方) 开户银行：_(乙方) 建设单位：_(丙方) 依据_文件精神，_。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下： 1.甲方托付乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程修理及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行修理职责，甲方托付具有相应资质的单位进行修理的，实际发生的费用可以从“
14、质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向修理单位支付修理金。 4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目的确不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意看法，提交甲方一份。乙方必需接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程修理金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的全部法律责任。 6.本协议未竟事宜，按_文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ _年_月_日 _年
15、_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 丙方(签章)：_ _年_月_日 签订地点：_ 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇十 甲方：工程有限责任公司 乙方：市人民医院 甲方与乙方就市医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议： 1.甲方因没有达到原合同有关“杯”工程质量约定，自愿放弃万元保证金。 2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。 3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“杯”质量保证金一事向乙方提出任何恳求（包括法律诉讼）。 4.本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方：乙方： 年月日年月日 工程保证金转让协议书 工程保证金转为借条如何书写篇十一 工程
16、名称： 甲方： 乙方（施工）： 甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议： 1、就_项目，乙方作为施工单位，_年_月_日之前将工程施工保证金人民币共计_元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工平安、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可托付具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方托付的单位
17、进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再担当责任。 4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的干脆损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不行抗力的因素外）。 5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化并做好平安防护措施，并对他们的平安负责，不得违反施工。因乙方导致的平安事故，由乙方自己担当相应的责任及费用。 6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，相互挤压劳务费，拖欠工人工资。 7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩处性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。 本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。 甲方（签章）：乙方（签章）： 签订地点：签订日期：