《2023年最新公路施工合同(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新公路施工合同(篇).docx（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年最新公路施工合同(篇) 随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。 马路施工合同篇一 乙方： 为确保 高速马路快捷、平安、舒适、畅通，真正给司乘人员供应一条好路，双方依据中华人民共和国合同法、高速马路养护技术规范等相关法律、法规，结合 1、 保洁： 1) 路面干净、整齐，无杂物及散落物; 2) 中心绿化带清洁、无杂草，活动护栏以下干净、无杂物; 3) 护栏板、立柱干净，局部泥浆等污染物随时清除，百米标、分流岛清洁; 4) 桥梁防撞墙
2、、防眩板清洁，伸缩缝清理干净彻底、泄水孔刚好疏通; 5) 泄水槽畅通无杂物淤塞; 6) 雨雪后路面、桥面积水积雪刚好扫除 7) 路肩、边坡整齐无高草，无白色垃圾污染，边沟畅通无淤塞;隔离栅网上无杂物。 2、 小修项目： 1) 路面病害坑槽、沉陷、翻浆、裂缝等处理刚好;缺失标线随时补划; 2) 损坏护栏板、活动护栏、立柱、分流岛、弯头等更换刚好 3) 损坏的路肩及道牙、泄水槽修复刚好; 4) 防眩板的更换、校正、改装; 5) 汛期水毁处理; 6) 路面桥面涵顶匝道除雪、融冰。 月 日常养护工程费用共需约 ，保洁实行总价承包每公里 元，小修实行单价承包，具实计量，日常养护费用日清月结，依据甲方考核
3、状况支付养护费用。 (一)甲方责任： 1、 负责审批每月日常养护安排，刚好向乙方下达养护任务; 2、 每天上路检查验收，检查以双方约定的检查内容进行检查，并依据甲方标准化养护管理方法中的考核方法进行相应惩罚，罚款从当月工程款中扣除; 3、 根据甲方标准化养护管理方法的有关规定，办理养护合同的签定及工程竣工验收结算手续; (二)乙方责任： 1、 负责每日巡查并做好记录，每周刚好上报下周养护安排，待甲方审批后抓紧实施并落实到位，发觉突发状况刚好向甲方报告; 2、 仔细严格履行合同，快速有效的完成甲方下达的各项施工任务，保证保洁、小修的刚好性，以及除雪融冰等其它突发性应急抢险任务的快速完成; 3、
4、听从甲方委派监理的指令，确保施工质量，内业资料完整、规范，上报刚好; 4、 听从甲方路政部门的指挥，平安施工、文明施工、规范施工、组织到位，保证道路畅通; 5、 施工中的一切平安问题由乙方自负。 依据甲方路政部门对养护施工的平安要求，结合养护实际，对乙方提出如下平安施工管理规定： 1、 未做好施工打算，不具备开工条件，不得上路摆标。 2、 施工不得影响通行，更不得随意拦停车辆，严禁施工造成堵车。 3、 施工车辆不得随意调头，逆向行驶或乱停乱放，严峻老化，带病机械不得上路。 4、 施工车辆必需悬挂彩旗等明显标示。车后悬挂施工车辆，随时停车字样。 5、 全部现场作业人员必需着反光背心。 6、 施工
5、作业区必需有施工现场负责人在场，并协作有专职平安防护员。 7、 施工作业区锥标应醒目，摆放整齐、规范，设有渐变段。 8、 标牌摆放符合规范要求，间距适当，其中减速牌不少于3个，间距不小于50米。 9、 坑槽开挖后，尽快补上，不得出现打开的作业区无人防护、看管现象，养生路段必需有养生牌。 10、 夜间施工必需有照明设备，并配警示灯。 在合同履行期间，出现任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。如协商不能解决，任何一方均可向合同签定地的法院提起诉讼。 1、 合同签订时间： 2、 合同签订地点： 3、 本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效。 4、 本合同附件与本合同具有同等效力
6、。 5、 本合同在甲乙双方书面同意的状况下，若就未尽事宜予以修改和补充,则对本合同的任何修改或补充经甲乙双方签订书面合同后，即构成本合同不行分割的部分，与本合同具有同等法律效力。 6、 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 7、 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 马路施工合同篇二 甲方：_乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵xx等、自愿、公允和诚恳信用的原则，现由人民政府(下称发包人)和另一方
7、(下称承包人)公司于_年_月_日共同达成并签订本协议如下： 一、工程概况 工程名称：村通村水泥路 工程地点：_村 二、工程承包范围 承包范围：错车道面层、路面混泥土、马路平安设施，详细数量见工程量清单。 三、合同工期 开工日期：合同签订后具备开工条件凭开工通知经批准后开工 竣工日期：_年_月_日 合同工期总日历xx数80xx左右。 四、质量标准 程质量标准：按马路工程质量检验评定标准为合格工程。 五、合同价款 本合同价款依据简易施工图设计及工程量清单所列数量和单价计算。严格按设计和工程量清单所列数量进行施工。未经发包人及交通主管部门签字同意，不得随意变更和 增加工程数量。否则由此增加的工程造价
8、不予认可。 工程价款：人民币_元大写：_(人民币) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括 1、本合同协议书。 2、标准、规范及有关技术文件。 3、简易设计图纸。 4、工程量清单。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 七、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准。因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准，承包人担当违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由上级工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。 3、检查
9、和返工：承包人应仔细根据标准、规范和图纸要求及合同内容施工，随时接受发包人的检查、检验，为检查检验供应便利条件。工程质量达不到标准的部分，承包人应拆除和重新组织施工，直到符合工程质量标准。因承包人缘由达不到规定标准，由承包人担当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 九、平安施工 1、平安施工与检查：承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。在马路建设过程中出现的一切平安事故由承包人担当。 2、事故处理：发生一切伤、残、亡及其它平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时
10、按政府有关部门要求处理，由工程承包方担当发生的一切费用。 十、支付 本工程不预付工程款，承包人在完成合同工程量的_%后支付 第一次工程款，支付金额为合同工程价款的_%。其余工程款按交通局相关文件拨付。 支付程序为：村理财小组核实村三委核实镇分管领导审核镇长审批。 十一、工程变更 1、施工中发包人需对原工程进行变更，应提前14xx以书面形式向承包人发出变更通知。 2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的干脆损失，由承包人担当，延误的工期不予顺延。 3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包方同意，
11、报乡镇政府_县交通局审批。未经同意擅自更改或换用时，承包人担当由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，延误的工期不予顺延。 4、确定变更价款。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出变更的价格，经发包方同意后执行。经发包方同意增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。因承包人自身缘由导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。 十二、竣(交)工验收与结算 1、通村马路的交竣工验收合并进行。承包人完成合同约定的内容后，且具备竣(交)工验收条件，承包人按现
12、行国家工程竣(交)工验收及_县通村马路竣(交)工验收有关规定，向发包人供应完整竣工资料及竣(交)工验收申请，由县交通局以乡镇为单位，会同乡镇人民政府、村委会、设计单位、施工单位、监督单位、接养单位等部门分批打捆验收。 2、工程竣(交)工验收报告合格后，双方根据协议约定的合同价款进行工程竣工结算。 3、在镇政府交纳的15万元履约和民工保证金，待工程工程竣(交)工验收合格和民工工资支付完毕后方可退回。 十三、质量保修 1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程质量在保修期内担当质量保修责任。 2、工程质量保修期为两年。 3、工程质量保证金按合同总金额的10
13、%扣留，不计息， 两年质量保修期满后，经竣工验收合格一次性付清。 十四、其它 1、如承包人不按设计施工图预算和合同约定，按时、按质、按量施工，发包人有权无条件终止合同，产生的损失由承包人担当。 2、承包人不得将其承包的全部工程转包给别人，也不得将其承包的工程肢解后以分包的名义分别转包给别人。 十五、合同生效与终止 1、双方在协议书中签字后生效。 2、发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。 3、本合同一式六份，发包人、承包人、项目村委会、县交通局、县发展改革局各一份。 发包人：_法定代表人：_ 承包方：_法定代表人：_ _年_月_日 马
14、路施工合同篇三 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法和马路建设施工承包合同条例及马路工程建设的有关规定，结合村道马路建设工程的详细状况，甲、乙双方就该合同段马路工程，在同等互利协商一样的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。 一、工程名称和地点 1、工程名称：徐家镇胡家沟村村道路建设。 2、工程地点：胡家沟村泥结碎石路途经，四、六、七、八社，终点为西河坎，马路总长1.53公里。 二、工程承包范围及内容 该段路基泥结碎石路面，要求路基平整。宽度3.25米，涵洞7处、水沟均由乙方负责。削岩、降坡，由乙方负责。 三、承包方式 本工程实行包工、包料、包质量、包工期、包平安的不变单价承包方式。 四、
15、工程造价 依据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币壹拾万零叁佰陆拾捌元整 五、工程施工工期 本合同施工工期为120天，(雨天除外)，20xx年9月17日开工，于20xx年1月 17日竣工。 六、甲、乙双方的权利，义务 1、甲方的主要权力、义务。 (1)甲方的主要权利 派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。 (2)甲方的主要义务 甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。 负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。 2、乙方的主要权力、义务 (1)乙方的主要权力，开工前按约定领取工程起动款叁万元，￥30000.00元，中途付
16、总工程的款1/2，完工后全部付清。 (2)有权自行选购所需材料及施工人员的调度。 (3)严格根据施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。 (4)制定平安技术措施，担当平安事故所发生的费用。 七、违约责任 本合同签字盖章后生效，双方都要仔细履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的.条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并根据中华人民共和国合同法的有关条款追究违约方的责任。 八、附则 1、本合同一式贰份，合同双方各执一份。 2、合同双方代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协
17、议。 甲 方： 乙 方： 签订日期： 马路施工合同篇四 随着施工标准化的不断推动，越来越多的新型工艺、设备和技术出现在马路建设中，为增进创新意识，加强马路标准化施工，解决平安、质量难题，提高机械化水平，削减人力资源奢侈，我项目部特引进一下标准化工艺。 为节约临时用地，便利施工，提高标准化要求，项目部将梁场、拌合站、试验室、钢筋加工场等统一规划布局，梁场龙门吊轨道与制、存梁台座垂直布置，大大削减了用地面积，而且提梁均采纳单龙门吊提梁，有效提高了龙门吊运用率，削减了提梁过程与其他作业面的冲突，梁场整体布局整齐。 一般龙门吊供电采纳卷线器拖行电力线方法为龙门吊供应动力，卷线器在走过程中会出现电缆线拉
18、断、遭物体砸伤、漏电等一系列问题，故障率较高，影响龙门吊正常运用。为提高削减龙门吊故障率，项目部采纳滑触线为龙门吊供应动力传输，大大的提高了龙门吊功效，降低了平安风险，从而提高了预制梁生产效率。 1、龙门吊滑触线组成 龙门吊滑触线由轨道固定架、滑纵轨道以及碳刷接触头组成。其中轨道固定架采纳角铁焊接而成，由竖杆及横杆组成，竖杆预埋在地面硬化砼内，横杆呈水平状态与竖杆焊接成整体；滑纵轨道平行于龙门吊轨道，固定于横杆上，滑纵轨道由4根倒凹字型轨道组成，主线分布于倒凹字型顶；碳刷接触头倒挂于滑纵轨道内，另一端与龙门吊主线路连接。 2、龙门吊滑触线优点 （1）故障率低。因滑触线离开地面，分布于龙门吊轨道
19、外侧，运用过程中不存在交叉现象，受其他物体砸伤概率小，因此运用过程中故障率低，仅需更换碳刷接触头即可，大大提高了工效。 （2）触电风险小。滑纵轨道离地面约1m，不与地面接触，且主线固定在轨道凹槽内，运用时平安牢靠。 （3）经济性。滑纵轨道可拆卸，随龙门吊转场而转移，利用率高，经济好用。 传统的梁板养生多是由人工进行，常常出现漏养现象，易产生裂纹。为满意当前的预制梁片规模化、生产工厂化及质量须要，通过大量而细致的工作，自动喷淋养生系统从研制到投入生产，经过多次试验，不断总结，进而形成全自动无线喷淋养生系统。 1、tcpl01全自动无线喷淋养生系统的优点 （1）养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完
20、毕，实现了过程全自动限制，喷出的水雾匀称，养护效果极佳，达到全天候、全方位、全潮湿的“三全”养护质量标准。 （2）降低劳动强度。同等数量梁片养护须要35人，而采纳自动喷淋系统，只需设置好参数，无需其他任何操作。 （3）节约用水。喷淋系统中从供水、用水、回收采纳环保理念，养护水经沉淀后重新利用，合理利用了水资源，从而节约用水，又达到爱护了施工环境的目的。 2、系统组成及操作限制 tcpl01全自动无线喷淋养生系统分为：恒压供水系统、plc自动限制系统、无线通信系统、喷淋管网系统。 tcpl01全自动无线喷淋养生系统操作简洁，在限制柜上设置喷淋依次及喷淋时间，喷淋持续时间设定为2min，白天喷淋时
21、间间隔为20min，晚上喷淋时间间隔为30min。 3、现场图片 为加强用管理及用电平安，我标段预制梁场全部配电箱均采纳统一标准化配电箱，配个配电箱均配备漏电爱护器、断电开关以及防水防尘接头6个。 标准化配电箱的优点： 1、削减了施工过程中用电器频繁接电、拆电的次数，提高了施工功效。 2、有效削减了施工场地内私拉乱扯现象，是现场更加干净整齐。 3、大大降低了触电风险，降低了平安隐患。 马路施工合同篇五 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同书和王岭村级马路建设工程施工管理方法的有关规定，为明确甲、乙双方在合同工程中的权利、
22、义务和责任，经双方协商，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：潜江市总口农场关口王岭村级马路建设工程; 2、工程内容：1.44千米水泥砼马路。 二、施工工期 1、开工日期：20xx年 月 日 2、竣工日期：20xx年 月 日 3、总工期：( 个工作日) 4、缺陷责任期：壹年。 三、承包方式 甲方将本工程的实施、完成以及任何缺陷的修复、承包给乙方，乙方负责包工包料包工期，包质量完成本工程(不包括水工配套和路基处理)。 四、合同价款 本合同实行按每公里22.5万元承包。 五、工程价款的支付 乙方材料进场后，甲方首付工程款 万元。乙方完成全部工程量后，按甲方的要求提交竣工资料，竣工验收报告，财务
23、资料要符合国家项目要求，甲方收到竣工验收报告后，组织验收。验收合格，剩余部分在 年 月前结前工程款。 六、工程价款的变更 1、按实际验收的面积与合同面积的差额乘以合同单价办理路面价款的增或减。 2、对于未能达到质量标准又难以修复的，按王岭村级马路工程建设施工管理方法要求调减工程价款。 七、工程质量 本工程按交通部颁布的jtgf80/1-20xx马路工程质量检验评定标准进行质量检验，乙方的工程质量必需符合技术规范和王岭村级马路工程建设施工管理方法的相关要求。详细标准如下： 1、马路曲线：平曲线以沿袭老路基为主，横坡1%1.5%，纵曲线形变坡微小长度为100米。 2、路基：泥结碎石部分，乙方按上述
24、曲线标准，平整修补，碾压密实，经甲方验收合格，方能进行路面施工。 3、路面：王岭村级马路面宽3.5米，厚18厘米，c30砼。 八、其他 1、乙方按甲方的要求提交施工组织安排和进度安排，且随时提交甲方要求的有关工程的全部报表和报告。 2、乙方在本工程实施、完成和修复过程中，所发生的一切费用及损失均由乙方负责，包括施工现场、用水用电等。 3、本工程期为 个工作日，若工期延误，甲方按工程理论价款每天以3予以惩罚。 4、乙方应建立健全平安生产责任制度，负责施工平安和人员平安，并担当因平安带来的责任和损失。 5、甲方负责维护乙方施工期间的社会治安和相关的民调工作，帮助乙方做好施工拌制现场的选址和电力、交
25、通管制的协调。 6、工程实行的总价款包干，不允许因材料人力等价格改变而调价。 7、王岭村级马路工程建设施工管理方法与本合同具有同等法律效力。 本合同一式陆份，合同双方各执叁份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。 建设单位： 施工单位： 代表(签字)： 代表(签字)： 年 月 日 年 月日 马路施工合同篇六 发包方（甲方）：承包方（已方）：风险提示：发包人的相对义务 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮
26、助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经公开招标，甲方将_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点：_。 2、工程总造价：_万元（大写）。 3、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监
27、理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。 4、开工打算甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后接着负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前打算好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料安排、施工组织设计及工程进度安排报给甲方。 5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的13；半年后经复验合格，再付合同价的13；工程初验后15个月阅历收合格
28、，按审计决算付清余款。 6、工程质量风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。 （1）所栽苗木质量必需符合工程要求，不得擅自变更苗木品种、规格及质量，全部苗木必需经过甲方验收合格后方可栽植； （2）施工过程中，乙方必需听从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责； （3）乙方在施工中要细心组织，确保平安，
29、如有事故发生，后果自负； （4）乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物。 7、养护管理和质量要求 （1）大树刚好支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮； （2）栽植后刚好封堰浇透水； （3）刚好中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长； （4）苗木要刚好防治病虫害； （5）苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物； （6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_个月，养护标准达到_，其间发生的费用由乙方负担。 8、违约责任风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，
30、一旦违约状况发生，也有据可依。甲方责任： （1）甲方接到乙方的验收通知书后，刚好按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。 （2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任： （1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或刚好返工，由此造成的损失由乙方自行担当。 （2）乙方必需确保在工期内完成施工任务，除不行抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_元。 9、甲乙双方因合同发生争议 ，向_的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_人民法院起诉。 10、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效
31、。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。1 1、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。1 2、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_年_月_日签订地点：乙方（盖章）：_年_月_日签订地点： 马路施工合同篇七 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定 全部空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。 1.1 工程名称：*道路工程 1.2 工程地
32、点：位于xx市xx区，莘奉金马路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明劳动合同解除与终止施工及验收通过。 1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干) 大 写 元 1.8 质量标准：合格。 1.9 工 期： 工程总日历工期 天。详细开工日期以招标单位书面通知为准。 2.1 图纸 2.1发包人供应： 2.2 技术标准： 2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、xx市相关技术标准、规范; 2.2.2 质量评定执行相关质量检验评
33、定标准。 全部材料必需有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 3.1 发包人的权利和义务 3.1.1 发包人委派的业主代表： 姓名： 职务： 3.1.2 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名： 职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 3.1.3发包人主要工作： 3.1.3.1 负责场地三通一平; 3.1.3.2确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验; 3.1.3.3 供应地下管线布置图、有关隐藏障碍物资料; 3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参与施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底
34、会审纪要; 3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与刚好支配下道工序; 3.1.3.6按合同约定支付工程款。 3.2 承包人的权利和义务 3.2.1 项目经理 姓名： 职务： 项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 3.2.2承包人主要工作： 3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工打算。 3.2.2.2严格根据发包人供应的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。 3.2.2.3 负责编制施工组织安排、工程进度安排、用电安排，并报送发包人及监理单位审核批准; 3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措
35、施，担当由于自身平安措施 不当造成事故的责任和因此发生的费用; 3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作发包人和监理单位进行质量检查; 3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位供应肆套竣工图及竣工资料; 3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不冲突的其他工作。 3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。 a、本工程采纳综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括全部土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、平安文明施工以及为完成合同约定工作
36、的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。 b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的依据xx市93土建定额再结合xx市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可运用，并作为结算依据。 d.工程报价单详附件，工程量按实结算 e.结算审计承包人付费执行采纳沪建建(20xx)641号，沪价费(20xx)054号文工程造价审核收费标准，
37、由发包人代扣代付 5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%; 5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位缘由产生的质量问题，由承包单位免费修理，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人担当; 施工 6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 6.2承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均由承包人自行负责
38、并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后刚好组织有关单位进行验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改看法。承包人按要求整改，并担当自身缘由造成整改的费用。 7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人供应符合xx市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并供应相应的电子文档资料。 8.1发包人违约： 8.1.1因发包人缘由和不行抗拒缘由造成工期延误，工期顺延，费用不计。 8.2承包人违约： 8.2.1 因承包人缘由，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延
39、误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并担当由此给发包人带来的全部损失。 8.2.2因承包人缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或实行其它补救施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行支配单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人担当。 8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采纳不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发觉一次罚款50
40、00元。 8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。 9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好看法协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。 10.1本合同经双方法定代表人或其托付代理人签字且加盖法人公章后生效; 10.2合同订立时间：20xx年 月 日; 合同订立地点：xx市。 10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。 11.1 投标文件 11.2 招标文件 11.3 道路平面图及标段划分图 11.4 报价书 13.1本合同正
41、本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力; 13.2副本陆份，双方各执叁份。 本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。 发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章) 托付代理人： 托付代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 签订地点： 签订时间 马路施工合同篇八 综合库至瓦头坡马路工程施工平安合同 甲方：陕西嘉煜路桥有限责任公司 乙方：高郡 现因乙方承揽了甲方的综合库至瓦头坡马路工程的劳务机械施工，为了确保平安生产，实现不发生任何平安事故的目标，为了明确甲、乙双方的生产平安责任，现依照 国家有关平安生产的法律法规，签订本合同。 1、仔细贯彻、传达和落实有关平安生产的政策、法规。如发
42、生平安事故，原则上参加事故的调查和协调处理。 2、定期或不定期组织对乙方施工现场的平安生产检查，监督乙方刚好处理发觉的各项平安隐患。 1、坚持“平安第一，预防为主”和“管生产必需管平安”的原则，加强平安教化，增加自己施工队伍人员的平安意识，落实各项平安措施，自觉做好平安生产工作。 2、严格遵守国家有关平安生产的法律、法规、规章的要求，在生产过程中配备专人负责生产平安事务，以确保各项平安措施落到实处，并刚好查处平安隐患。 3、配置平安生产所必需的标记服，平安警示标记牌（栏）等设施。 4、施工现场应按规范要求设置施工与平安警示标记标牌，按日作好标记标牌摆放状况的书面记录以及用数码相机进行拍照以保存施工现场的状况并送呈甲方备