《爆破施工合同书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《爆破施工合同书.docx(15页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、爆破施工合同书篇一:爆破工程施工合同 爆破工程施工合同 甲方:贵州吉泰房地产开发有限公司 乙方:六盘水久翔爆破工程有限责任公司 甲乙双方本着同等、自愿、公允、诚恳、信用的原则,经友好协商,依据中华人民共和国合同法、爆破平安管理规程GB6732-2022、爆破作业项目管理要求和民用爆炸物品平安管理条例及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于 花渔洞的“花渔新区”工程 爆破工程的经济责任管理达成以下协议: 一、 工程概况: 工程名称:花渔新区工程 工程地点: 工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。(全部作业的施工机械、水电费及人工、材料费用) 二、
2、工程单价和工程量: 1、 工程单价:含税费) 2、 工程量:以甲乙双方验收方量计算签字为准。 三、 工程计价与结算: 1、 2、 工程款=工程量*单价 工程进度款的支付:施工期间乙方应于每月最终一周的正常工作日内向甲方申报工程进度,甲方按乙方申报的进度在次月5日 前支付实际完成工程量80%的进度款,施工中如甲方不按时支付乙方进度款,导致乙方无法正常施工的责任由甲方担当。 3、 工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续,逾期不支付的,按工程款10%收取滞纳金。 四、 工期要求: 本合同工期: 年 月 日至 年 月
3、日。 五、 双方责权利: 甲方责权利: 1、 甲方向乙方供应精确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施状况, 并保证相关资料真实性。 2、 甲方负责周边房屋现状调查(爆前调查资料甲乙双方各执一份),并协调四邻关系,因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的,由甲方担当,窝工7个工作日以内的费用乙方自行担当。 3、 甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续,因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的,按第三 条相关规定执行。 4、 每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方平安运输民爆物品爆破供应必要条件。 5、
4、1、 乙方责权利: 乙方必需根据所取得的工程爆破设计施工资格证书并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工,不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密珍贵仪器设备及重要建(构)筑物等环境负责特别要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上状况进行爆破作业,由此产生的各种费用由甲方负责支付,不在此单价范围内。 2、 乙方负责编制爆破设计方案爆破施工方案费用乙方负责,办理民用爆炸物品运用相关手续。 3、 乙方须遵守爆破工程建设平安生产有关管理规定,严格依据经审批后的爆破设计方案组织施工,由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切平安事故
5、责任由乙方自行负责。 4、 严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方听从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方担当。 5、 乙方爆破作业人员必需持证上岗,并严格按平安作业证规定的作业级别进行爆破作业 6、 根据爆破作业项目管理要求、民用爆炸物品平安管理条例和爆破平安规程GB6732-2022及相规定,必需进行爆破平安评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破平安评估和平安监理费用由乙方担当。 7、 乙方严格根据爆破设计方案爆破施工方案实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方担当。 8、 9、 各单项工程施工的人
6、员、设备进出场费用由乙方自理。 在合同执行过程中,如遇国家出台新法律、法规,本合同与新法律、法规有冲突时,乙方有权修改本合同责权利,乙方按新法律法规规定执行。 六、 平安责任: 1、 甲乙双方必需严格执行爆破作业项目管理要求、民用爆炸物品平安管理条例、爆破平安规程等国家、省、市有关规定,做好平安防护工作。 2、 乙方依据爆破区域实际条件刚好优化爆破参数,科学管理。细心施工,确保爆破振动限制在国家规范允许范围内。 3、 如发生重大爆破平安事故,乙方应按国家相关规定马上上报上级主管部门(同时通知甲方),并按政府有关部门规定处理,担当一切责任。 七、 违约责任 除不行抗力的缘由,任何一方不履行合同,
7、均要担当违约责任。 1、 甲方担心合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应担当违约责任。 2、 如乙方缘由不按期完工给甲方造成损失的,由乙方担当并赔偿甲方损失。 八、 工程停建或缓建的处理: 由于政策改变,不行抗力以及甲乙双方之外的缘由导致工程停建或缓建,是合同不能接着履行,乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作;按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出供应必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。 九、 工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。 十、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。 甲方:
8、乙方: 法人(签字):法人(签字): 篇二:爆破工程施工合同书 爆破工程施工合同书 甲方:武川县中后河乡岩金选厂 乙方:内蒙古山澄爆破有限责任公司 为了发展生产,平安生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在同等自愿,互惠互利的基础上,依据合同法和爆破平安规程(GB6 732-2003)及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一样看法,定立本合同。 一、工程名称和地址 1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉 2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂 二、承包爆破施工工程的方式和范围 1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探
9、)矿许 可证、平安生产许可证及相关证照,同意乙方承包。 2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。 三、合同期限: 承包为一年,从2022年4月10日至2022年4月9日止。 四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限 1、甲方向乙方供应的年、月爆破作业安排,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆 破员每月4000元,一名平安员每月4000元,2名库管每名每月2000元,(餐饮住宿由甲方负责)计12000元,技术服务费每月28000元,共计40000元。 2、合同期限为一年,
10、因甲方的缘由导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算。 五、甲方的权利和义务 l、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、平安生产许可证及相关证照。 2、甲方向乙方供应甲方年、月爆破作业安排和火工品的品种和用量,供应施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方刚好办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。 3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切平安责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不担当一切平安事故责任。 4、甲方有权监督乙方的爆破施工及平安运用,并负责爆破区域的人员撤离,平安警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方
11、负责,事故责任由甲方担当。残炮、哑炮的解除工作由乙方负责,甲方帮助,在排渣过程中如发觉被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必需刚好通知乙方人员解除。甲方人员必需在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。 5、甲方保证乙方炸药库的正常运用。 六、乙方的权利和任务 1、乙方必需具备合法有效的企业法人营业执照、爆破 作业单位许可证及相关爆破人员的证照齐全。 2、乙方人员严格根据爆破平安规程(GB6 732-2003)操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。 3、乙方配备1名爆破人员,1名平安人员,2名库管人员,严格执行危爆物品管理条例的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,须要乙方增加
12、爆破人员、平安员等,由甲方根据所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,项目负责人依据工作须要向乙方领导汇报,由乙方确定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则,影响甲方的施工和进度,以及平安事故责任由甲方担当,乙方概不负责。 4、因甲方设备陈旧或平安检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破平安事故,由甲方担当全部责任。 5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。 6、因甲方的缘由导致不具备爆破条件或者存在平安隐患,乙方有权
13、拒绝爆破作业,责任由甲方担当。 七、因政策或政府部门或其他不行抗力的缘由致乙方不能正常生产经营的,乙方不担当责任。 八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一样,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。 九、违约责任 1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。 2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。 十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必需信守本协议,诚恳履行,不得恶意曲解本协议。 本协议一式三份,双方各执一份,县公安局存档一份。 甲方(盖章
14、): 乙方(盖章): 甲方(签字): 乙方(签字): 开户行: 开户行: 账号:账号: 年月日 年月日 篇三:爆破工程施工合同 爆破工程施工合同 发包人:杭州徐拓建设有限公司 以下简称(甲方) 承包人:淳安县华远古建工程有限公司以下简称(乙方) 依据中华人民共和国合同法、民用爆炸物品平安管理条例爆破平安规程等有关法律、行政法规,经甲乙双方友好协商,发包人将高铁新区文昌路青石湾段(省道路口)土石方开挖工程整体发包给承包人爆破施工。双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况: 工程名称:高铁新区文昌路青石湾段(省道路口)土石方开挖工程 工程地点:淳安县
15、文昌镇。 工程内容:施工图纸范围红线内的露天土石方爆破开挖。 爆破工艺:岩石松动爆破。 二、承包范围: 1、指定范围内的露天土石方爆破开挖; 2、详细甲方指定红线内以测量为准的剩余土石方爆破开挖; 3、爆破后石渣挖运由发包人自行处理; 4、爆破总量:约3左右,最终以双方实测量为准; 三、合同工期: 1、合同工期总日历天数为:40天; 2、安排开工日期:2022年4月6日; 3、安排竣工日期:2022年5月15日; 四、工程质量级计量标准: 1、爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车位限,块粒0.8立方以上乙方负责改小,块粒0.8以下乙方不负责。 2、发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆
16、破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。 五、合同价款及支付方式: 1、合同款:本合同为单价价款合同,合同单价为/立方米,不含任何税费(大写:柒元贰角/立方米)。 2、合同价款支付:发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付: (1)、在本合同生效乙方机械人员进场起先施工,甲方负责供应炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。 (2)、甲、乙双方没有保证金和预付款,验收合格后30日内一次性支付剩余全部工程款。 六、双方责任与义务: 1、发包人责任义务 (1)、发包人向承包人供应以下资料:甲方负责把炸材运输到工地或工地临时库房,费用由甲方负责(工程完工后扣除)。 (2)、发
17、包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、平安与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理确定或经济惩罚。 (3)、向承包人供应施工场地,帮助做好爆破过程中的平安警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。 (4)、刚好向承包人移交爆破场地,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需爱护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与其他土地产权人之间的纠纷,避开承包人窝工、怠工等。 (5)、做好搬迁人员的宣扬动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝平安生产隐患。 (6)、确
18、保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺当通畅。 (7)、地下需爱护的各类管线,发包人应在地面上设置明显标记并加以爱护。 (8)、发包人根据合同刚好履行支付工程款,因发包人未刚好支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。 (9)、爆破中产生的振动波造成的平安事故,由甲方负责协调解决,如造成损失,由乙方负责。 (10)、甲方为乙方的爆破作业人员足额投保工伤保险、意外损害保险、第三责任险(人均保险额不得少于60万元以上)。 2、承包人责任义务 (1)、承包人指定项目负责人和爆破技术负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展状况,应听从发包人、施工监理、
19、爆破监理、 建管单位的管理。 (2)、承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格根据施工方案组织实施,做到规范施工、平安施工、文明施工。 (3)、实行必要的技术及防护措施,确保四周建筑物及建设施工的平安及人身平安检查,出现违章操作造成的人身及四周建筑物的平安责任事故,由承包人担当相应的责任。 (4)、承包人应在施工现场划定危急区域(爆破警戒区域)。 (5)、承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有肯定的平安距离。 (6)、承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。 (7)、承包人应按规定对
20、作业人员进行上岗平安培训,特别工程必需持证上岗并在许可范围内作业,必需遵遵守法律律、法规,平安作业。 (8)、在施工过程中,如发包人须要承包人暂停作业的,承包人须听从支配。 (9)、承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的平安,并担当平安责任。 (10)、当爆破施工对四周相邻建筑、构筑物平安可能产生危急时,承包人必需实行相应的爱护措施,并对周边人员进行撤离安置。 (11)、在爆破作业中,发觉不明物体时应停止施工,并实行相应的应急措施爱护现场并马上上报上级相关部门,根据国家有关法规要求妥当处理。 (12)、按杭州市公安局2022年3月13日下发的通知要求,乙方委派具有相应资质的爆
21、破作业技术人员到工地实施签字。 (13)、当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身损害。 (14)、非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,刚好向发包人或建管单位报告,妥当处理。 (15)、妥当处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,恳求发包人及当地公安部门出面处理。 (16)、在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切平安事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。 (17)、承包人负责办理相关爆破许可证手续。 七、组成合同的文件: 组成本合同的文件及说明合同文件的优先级别如下: 1、施工合同书。 2、双方
22、有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、违约责任: 1、如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。 2、施工过程中,承包人自行担当施工爆破作业期间一切平安责任,妥当保管爆炸物品,严格根据民用爆炸物品平安管理条例执行,严格根据爆破平安规程进行爆破施工,必需具备专业资质并持上岗证。因发 第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页