《供配电工程合同书_建筑-电气安装工程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供配电工程合同书_建筑-电气安装工程.pdf（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、.-.word.zl-供配电工程合同 .-.word.zl-合同编号：填写甲 与 填写乙 供配电工程合同 _年_月_日填写签约时间 _填写签约地点供配电工程合同 甲发包人：注：须填写营业执照登记的单位全称 包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸
2、文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-注册地址：(注：以营业执照为准)：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)：法定代表人：职务：乙承包人：注：须填写营业执照登记的单位全称 注册地址：(注：以营业执照为准)：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)：法定代表人：职务：发包人填写甲全称以下简称“甲，和承包人填写乙全称以下简称“乙双本着平等互利、友好协商的原那么，依据?中华人民国合同法?、?中华人民国电力法?等
3、法律法规的规定，就甲发包乙供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条 电力建立工程根本情况 1、工程名称：。2、工程地点：。3、工程施工依据：1供电案及工程电力施工图；2“综合管线布置图等所有相关的图纸、文件；3关于本工程的管线综合平衡会议纪要。4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根
4、本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-5、承包式：工程由乙以包工、包料的式承包完成。乙应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。第二条 工程施工案、图纸设计 1、工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批。2、乙应于开工前完成以下全部工作容：1完本钱工程全部电力工程供电案的设计，并报甲审批通过；2完本钱工程配
5、电室以及电力排管的施工图设计，并报甲审批通过；3。3、乙应按及甲的相关规定设计工程供电案和施工图纸等，且所设计的案和施工图纸应同时满足以下条件：1设计的每户的供电容量标准应符合供电工程建立标准的规定；2符合当地规划局关于本工程的管线综合平衡会议纪要的要求。第三条 合同价款 本合同总价款：元，包括乙的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。第四条 工期 1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。2、如遇以下情况，经甲书面签证确认后，工期可计日顺延。包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包
6、人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-1经甲书面同意后的重大设计变更或设计案改变，致使施工中断影响工程进度；2遇不可
7、抗力的自然灾害；3由于甲自身原因导致工程不具备施工条件。第五条 工程款支付式 1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲指定的地堆放后，甲支付总工程款的%给乙。2、工程安装完毕并且通电使用后，甲应支付至全部工程总价款的%。3、工程完工并经甲验收合格后的个工作日，甲应支付至全部工程总价款的%。4、余下工程总价款的%作为工程质量保证金，保修期满后天支付给乙。第六条 工程质量监视与验收 1、乙必须认真按照施工图纸和有关规施工，工程质量必须到达合格以上以甲的验收为准。2、施工过程中，甲有权对工程质量、进度等进展监视、检查，假设发现乙工程质量包括使用的材料、设备不符合电力公司有关规定或有关施工规，甲有权责
8、令乙返工、修改，乙应无条件予以执行，其返工费用、损失由乙自行承当。3、乙应及时提请甲对该工程进展验收，以确保按期竣工。假设验收中发现工程质量不符合合同约定和有关规定，乙应负责无偿修理或返工。4、乙应对工程的安装施工及材料、设备等全部质量问题承当法律责任，除本合同另有约定，不管任原因均不能免除乙承当的质量责任。如因甲使用不当造成的质量问题与乙无关。包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙
9、供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-第七条 甲之义务 1、甲应按照供电管理部门有关供电设施的建立要求提供相关的资料，并对所提供资料的合法性、准确性负责。2、住宅小区配电设施、上下压电缆走廊及户外配电箱等应纳入住宅小区设计的总体规划。甲无偿提供本工程供配电设施用
10、房用地和高、低压电缆线路的走廊通道、计量表箱、分线箱的安装位置，并与小区其他管线和设施进展统筹安排、合理布置。3、住宅楼设计应留有电度表计集中安装的位置。多层住宅应在一楼公共楼道墙面留有相应面积的装表位置，有条件的应在底楼设置专用电度表间，以利住宅美观和为集中远程抄表提供便利。4、为明确双的责任及便于今后的管理，对设在甲部的配电装置应与甲的其他设备或其他性质用途的用房以防火墙形式隔离，并具有独立门户，留有消防通道。5、甲应提供电力工程建立施工所需的条件：1将施工所需水、电从施工现场外部接至约定地点，并保证施工期间的需要。2在设计前期，向乙提供与电力施工有关的地下管网线路资料，保证资料真实准确并
11、承当资料不准确所造成的后果。6、甲应协调施工现场上的各施工企业相互穿插作业关系，及时处理有关问题。第八条 乙之义务 1、乙负责全权办理工程供电部门所需的全部手续。包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手
12、续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-2、乙应在竣工验收合格后提交完整的工程业资料含购进设备的合格证、说明书及有关技术材料的复印件等，以及与实际施工相符的竣工图贰套。3、乙应格按照供配电规要求精心组织施工，工程完工后由乙负责组织申请供电部门竣工验收。4、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安生产等的管理规定，搞好环境卫生和文明施工，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲，因乙原因造成的罚款和损失由乙承当。5、乙应遵守工程
13、建立平安生产有关管理规定，格按平安标准组织施工，并随时承受甲行业平安检查人员依法实施的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患 第九条 保修期及质量保证 1、工程的总体质量到达设计图纸、规要求和甲有关标准。2、乙应格按照甲确认并经甲审定的图纸的型号、规格、品牌及设计参数的要求采购所有设备。3、工程的保修期为工程竣工并正式通电后年。第十条 违约责任 1、甲未按本合同约定向乙付款，每逾期一天，按欠款总额的万分之向乙支付逾期违约金。2、乙未按本合同约定期限完工的，每逾期一天，按合同总价款的万分之的标准向甲支付违约金，因乙逾期造成甲损失的应另行赔偿。第十一条 甲的述和保证 包人注须填写营业执照登
14、记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.
15、zl-1、甲已经取得签署本合同所需的一切政府审批和/或部授权，甲签字人已经取得甲充分有效授权，本合同一经签署即对甲具有约束力。2、甲签署本合同和/或履行其在本合同项下的义务不违反其公司章程和/或已订立的任其他合同，亦不违反任法律、法规或规定。第十二条 乙的述和保证 1、乙已经取得签署本合同所需的一切政府审批和/或部授权，乙签字人已经取得乙充分有效授权，本合同一经签署即构成对乙具有约束力的义务。2、乙签署本合同和/或履行其在本合同项下的义务不违反其公司章程和/或已订立的任其他合同，亦不违反任法律、法规或规定。3、。第十三条 XX 1、本合同双对于因签署和履行本合同而获得的或在合作过程中接触到的、
16、对提供或告知的尚未为公众所知悉的包括但不限于以下信息“XX 信息，应当格 XX：1本合同的各项条款；2有关本合同的谈判；3本合同所效劳的工程的有关各项信息；4对的其它商业秘密或 XX 信息。2、下述信息不应属于 XX 信息：1一能够证明在对信息披露前已经知悉，并且不属于商业秘密信息的；2非因违反本合同而成为公众所知的信息；3从对 XX 信息不承当任 XX 义务的第三获得的信息；4本次工程中已向公众公布的文件中所包含的信息；包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以
17、实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-5按本条第 4 款可以披露的其他信息。3、甲乙双应对所有相关 XX 信息采取格的 XX 措施，并仅限于为本合同目的使用或披露该 XX 信息，除在以
18、下情形下，任一不得披露本条第 2 款所述 XX 信息：1法律法规要求；2任有权政府机关、监管机构或证券交易所要求；3向该专业参谋律师、会计师、评估师等进展必要披露，并且该专业 参谋书面同意遵守相应的 XX 义务；4非因该过错，信息已进入公有领域；5披露事先给予承受书面同意。4、如 XX 信息已被泄露，双均有责任采取必要措施，防止损失和信息进一步扩散，以防止或减少损失。5、一对另一违反本 XX 条款的行为享有追究责任、要求赔偿的权利。6、本合同终止后本条仍然适用，不受时间限制，但是双就上述 XX 事宜另行签署的 XX合同规定有 XX 期限的除外。第十四条 合同的变更 1、本合同未尽事宜，甲乙双可
19、通过书面形式进展修改补充，双未达成书面一致意见的，原合同继续有效。2、在以下情况下，合同可以变更：1双协商同意变更本合同；2。第十五条 合同的解除 1、甲、乙双协商一致可以解除本合同。包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工
20、竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-2、甲、乙双同意，有以下情形之一的，一可书面通知另一解除本合同。1因不可抗力致使合同目的不能实现；2因一违约致使合同目的不能实现；3一未能履行其在本合同项下的义务，并经另一通知后 15日仍未予 纠正的。3、因一违约导致合同解除的，有过错的一应当赔偿因合同解除给对造成的 损失。第十六条 非弃权条款 一延迟或未能行使其在本合同中的任权利和/或救济不应被视为是对该权利和/或救济的弃权，对此权
21、利或救济的任单一或局部行使，也不应阻碍对任其它局部的行使。一对本合同中任条款的弃权，不应构成对本合同其它条款的弃权，该弃权也不应构成对该条款关于任其它事件或情况的弃权，无论这种事件或情况发生在过去、现在或将来。第十七条 不可抗力 1、不可抗力的定义“不可抗力指超出本合同双控制围、无法预见、无法防止或无法克制、使得本合同一局部或完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其它任无法预见、无法防止或者无法控制的客观情况。2、不可抗力的后果 1如果发生不可抗力事件，一在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自
22、动中止，并且其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该无须为此遭受惩罚或承当责任。包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于
23、开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-2受不可抗力影响的一应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一，并且在不可抗力事件发生后日向另一提供政府部门或公证部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。3发生不可抗力时，双应立即进展磋商，寻求公正解决案，并且要尽一切合理努力使损失降低至最低限度。第十八条 通知条款 甲乙双因履行本合同或与本合同有关的一切通知应以书面信函形式或甲乙双确认的 、电子或类似的通讯式发送至以下地址。采用信函式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特
24、快专递送达。如使用挂号信件或特快专递的，到达日期即为通知日期，如使用 、电子或类似的通讯式，通讯发出日期即为通知日期。如送达甲，那么送至：地址：。：。收件人：。：。：。电子：。如送达乙，那么送至：地址：。：。收件人：。：。：。电子：。包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综
25、合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-第十九条 不得转让条款 未经一事先书面同意，另一不得向任第三转让其在本合同项下的任权利和义 务。第二十条 争议解决 在履行本合同过程中发生的一切争议，双同意按照以下第种式解决：1、向仲裁委员会申请仲裁。2、向仲裁委员会申请仲裁。3、向甲注册地人民法院起诉。4、向合同签订地人民法院起诉。5、向人民法院起诉。第二十一条 其他条款 1、本合同
26、自双签字盖章之日起生效。2、未尽事宜由本合同双另行协商确定。对本合同的任补充或修订需经双以书面形式签署为有效。书面补充合同及本合同的附件构本钱合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式份，甲、乙双各执份，具有同等法律效力。包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图
27、综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-此页无正文，为签字盖章页 甲：_公司(盖章)乙：_公司 (盖章)包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以
28、下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及.-.word.zl-法定代表人或授权代表：签字：日期：法定代表人或授权代表：签字：日期：签约地点：建议填写我签约主体所在地 签约日期：年 月 日 包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职务乙承包人注须填写营业执照登记的单位全称注册地址注以营业执照为准通讯地址注以实际办公地址为准法定代表人职国合同法中华人民国电力法等法律法规的规定就甲发包乙供配电系统工程订立以下协议以共同遵守第一条电力建立工程根本情况工程名称工程地点工程施工依据供电案及工程电力施工图综合管线布置图等所有相关的图纸文件关于本工程安装施工竣工验收合格办妥送电手续第二条工程施工案图纸设计工程所有供电案和施工图纸均由乙负责设计和报批乙应于开工前完成以下全部工作容完本钱工程全部电力工程供电案的设计并报甲审批通过完本钱工程配电室以及