招投标合同范本.docx

《招投标合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招投标合同范本.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、招投标合同范本篇一：投标文件格式(合同部分) 附件一：合同协议书 合 同 协 议 书 _（发包人名称，一下简称“发包人”）为实施_（项目名称），已接受_（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目_标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书； （2）投标函及投标函附录； （3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单； （8）其他合同文件。 2、上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以合同约定次序在先者为准。 3、签约合同价：人民币（大写）_元（￥_）。 4、承包

2、人项目经理：_。 5、工程质量符合_标准。 6、承包人承诺按合同约定担当工程的实施、完成及缺陷修复。 7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 8、承包人应根据监理人指示开工，工期为_日历天。 9、本协议一式_份，合同双方各执一份。 10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议时合同的组成部分。 发包人：_（单位章）承包人：_（单位章） 法定代表人或其托付代理人：_（签字）法定代表人或其托付代理人：_（签字） _年_月_日 _年_月_日 履 约 担 保 _（发包人名称）： 鉴于_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_（承包人名称，以下简称“承包人”）于_年_月_

3、日参与_（项目名称）_标段施工的投标。我方缘由无条件地、不行撤销地就承包人吕星宇你方订立的合同，向你方供应担保。 1、担保金额人民币（大写）_元（￥_）。 2、担保有效期自发包人于承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。 4、发包人和承包人按通用合同条款第15条变更合同时，我方担当本担保规定的义务不变 担保人：_（单位章） 法定代表人或其托付代理人：_（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 支 付 担 保

4、_（承包人名称）： 依据_（承包人名称，以下简称“承包人”）于_（发包人名称，以下简称“发包人”）于_年_月_日签订的_（项目名称）_标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付担保保函，作为发包人旅行本合同责任的保证金。我方演绎为发包人出具本担保保函。 我方在此代表发包人向你方担当支付（大写）_（币种，金额，单位）（小写：_）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不行抗力等缘由给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于_日内赐予支付，不挑剔、不争论、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。 我方放弃你方应先向发包人要

5、求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。 发包人和承包人按通用合同条款第15条变更合同时，我方担当本保函规定的义务不变。 本保函直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切条款后28天内始终有效。 担保人：_（单位章） 法定代表人或其托付代理人：_（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 预 付 款 担 保 _（发包人名称）： 依据_（承包人名称，以下简称“承包人”）于_（发包人名称，以下简称“发包人”）于_年_月_日签订的_（项目名称）_标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发表人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方情愿就你方供应给承包人

6、的预付款供应担保。 1、担保金额人民币（大写）_元（￥_）。 2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。 3、在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。 4、发包人和承包人按通用合同条款第15条变更合同时，我方担当本保函规定的义务不变。 担保人：_（单位章） 法定代表人或其托付代理人：_（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 篇二：招标文件合同文件范

7、本 第四章 合同条款及格式 GF-11019-0201 建设工程施工合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 制 定 第一节 协议书 第一部分 协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况 工程名称：工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期：合同工期总日历天数 天。

8、 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币） ￥： 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同的约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支

9、付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年 月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发 包 人：（公章）承 包 人：（公章） 居处： 居处： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电 话： 电话： 传 真： 传真： 开户银行：开户银行： 账 号：帐 号： 邮政编码：邮政编码： 第三节 专用合同条款 第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 1 词语涵义 （1）发包人：芜湖市水利基本建设管理局 （2）承包人： （3）监理人：安徽江淮水利建设监理有限公司 （4）质量监督单位：芜湖市水利质量监督站 （5）工程设计单位：芜湖市宏宇工程设计询问公司 （6）附属工程包括以下工程：

10、围墙、门卫室、厂区道路、前池连接段挡土墙、老站泵房和出水闸房及老站区管理房修理、站区排水、路灯及亮化、绿化、站门等 （7）单位工程指： 由施工单位申报，监理单位依据本合同工程内容按水利水电工程施工质量评定规程有关规定进行工程质量评定项目划分，报本工程质量部门认定后的单位工程。 2、合同文件及说明依次 合同文件组成及说明依次：合同文件的优先依次除合同另有规定外，说明合同文件的优先 依次如下： （1）施工合同（包括补充协议、会议纪要）； （2）招标工程量清单； （3）图纸； （4）专用合同条款； （5）通用合同条款； （6）技术条款； （7）经双方确认进入合同的其它文件。 3、语言文字和适用法律、

11、标准及规范 3.1本合同除运用汉语外，还运用语言文字。3.2适用法律和法规 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：水利水电建设工程验收规程 国内没有相应标准、规范时原约定： 4、施工图纸 4.1 4.2发包人对图纸的保密要求： 运用国外图纸的要求及费用担当： 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.1监理单位委派的工程师 姓名：职务： 发包人托付的职权： 须要取得发包人批准才能行使的职权：5.2发包人派驻的工程师 姓名： 职务： 5.3不实行监理的，工程师的职权： 6、项目经理 姓名： 职务： 7、发包人工作 （1 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

12、（3 （4 （5 （6 （7 （8）协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）古树名木的爱护工作： 无 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 8、发包人托付承包人办理的工作 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（2 （3）担当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：（4 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 施工方负责 （6）已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：（7）施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木的爱护

13、要求及费用担当： 施工方负责 （8）施工场地清洁卫生的要求： （9）双方约定承包人应做的其他工作： 三、施工组织设计和工期 10、进度安排 篇三：工程招投标代理合同范本 建 设 工 程 招 标 代 理 合 同 建设工程招标投标办公室 建设工程招标投标协会 依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规、规章，（以下简称托付人）与 （以下简称代理人）就 （工程名称） 的招标事宜，经充分协商， 达成一样看法，特订立本合同。 一、托付人托付代理人的工程（以下简称“本工程”）概况 1、工程地点： 2、工程项目审批文件： 3、资金来源： 4 5、总投资额： 二、托付代理范围 1、

14、托付代理招标内容（有托付的在中打，并说明详细内容， 无托付的在中打）： 勘察设计，详细包括： 施工，详细包括： 监理，详细包括： 设备，详细包括： 材料，详细包括： 2、托付代理范围内单项合同估算价： 3、托付代理的事项（有托付的在中打，无托付的在中打）： 代拟发包方案； 发布招标公告（发出投标邀请书）； 编制资格预审文件； 组织接收投标申请人报名； 审查潜在投标人资格，确定潜在投标人； 编制招标文件； 编制工程量清单； 编制工程标底； 组织现场踏勘和答疑； 组织开标、评标； 草拟工程合同； 编制招投标状况书面报告； 与发包有关的其它事宜： 三、托付人的权利 1、托付人有权参加招投标的有关活动

15、。 2、托付人有权要求代理人刚好供应代理工作阶段性的进展状况。 3、托付人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。 4、托付人有权确定代理人的详细工作内容。 5、如托付人或建设行政主管部门发觉代理人在代理活动中违反有关的法律、 法规或建设程序并经确认，托付人有权要求代理人订正，直至中止合同。 四、托付人的义务和责任 1、托付人在代理人开展招标代理业务之前应根据有关规定办全本项目招标 所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。 2、托付人应当向代理人刚好、无偿、真实、具体的供应招投标代理工作范 围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等）。 3、对代理人提出的书面要

16、求，托付人应当在 日内做出书面答复， 如因此造成的时间延长由托付人负责。 4、在合同履行期间，委派熟识业务、知晓法律法规、工作仔细 负责的 作为托付人的代表，协作代理人工作。 5、托付代理询问项目中如内容、时间等有重大调整，托付人应 当书面提前 日通知代理人，以便调整相应的工作支配，如因此造成的时 间延长由托付人负责。 6、托付人不得泄露依法应当保密的任何信息。 7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机 构备案。 8、担当由于自己过失造成代理人的经济损失。 9、托付方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处 费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报

17、销应由个人支付的费用。 10、托付人应当完成的其它工作： 五、代理人的权利 1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的 人为干预。 2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理托付项目的招标工作。 3、有权建议更换不称职或有其它缘由不宜参加招标活动的托付方人员。 4、如托付人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序， 代理人可以建议托付人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。 5、除发包方案、中标通知书及招投标状况书面报告由托付人盖章签字，中 标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标状况书面报告所形 成的资料、文件均只需由代理人盖章签

18、字。 六、代理人的义务和责任 1、根据国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理 活动。 2、在托付授权范围内为托付方供应招标代理服务，不得将本合同所确定的 招标代理服务转让给第三方。 3、有义务向托付方供应招标安排以及相关的招投标资料，做好相关法律、 法规及规章的说明工作。 4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。 5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。 6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。 7、代理人成立招标代理项目组，并任命 为项目组组长，负责该 项目招标代理工作。项目组组成人员状况见附件一。 8、因代理人

19、的单方过失造成的经济损失，应当向托付人进行赔偿。累计赔 偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。 9、因不行抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不担当责任。 10、代理人不得采纳行贿、赐予其他利益或者诋毁他人等不正值手段进行竞 争； 七、招标代理服务收费的计取 1、依据国家现行取费政策，根据以下计算方法确定招标代理服务费金额： 2、招标代理服务费的支付，采纳以下 方式。 （1） 由托付人支付。 （2） 与投标人约定，由中标人支付。 采纳第（2）种方式支付招标代理服务费的，招标文件必需写明，并包含在 投标报价中。 3、支付招标代理服务费的时间： 八、托付人对代理人完成本合同托

20、付内容的时间要求 1、代理工作起先时间：2、代理工作完成时间：非代理方缘由造成的时间延误，结束时间相应延长；代理结束以完成时间为准。 九、违约和争议的解决 1、由于一方违约造成的损失，由违约方担当，另一方要求违约方接着履行 合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再 赔偿第三方损失。 3、双方对代理合同条款变更时必需另签补充合同条款，补充合同条款作为 本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。 4、托付人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主 管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下 方式解决争议： （1）双方约定向（工程所在地）仲裁委员会申请仲裁。 （2）向有管辖权的人民法院起诉。 十 、合同份数 双方约定合同正本一式三份，双方各执一份，报招投标监督机构一份，副本份，各执 份。 补充条款： 第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页