《2023年一级建造师一建工程法规每日一练试卷B卷含答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师一建工程法规每日一练试卷B卷含答案.pdf（51页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共 1 0 0 题）1、某施工企业为了安全生产，建立安全生产保障体系，则正确的做法是。A.应当设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员B.由于企业不超过30 0 人，可以配备专职或者兼职的安全生产管理人员C.企业人员达到30 0 人以上才设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员D.企业可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务【答案】A2、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。2 0 1 4A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B
2、.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件【答案】C3、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法错误的是（）。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.事故发生地与事
3、故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】C4、对于现场的固体废物处理，下列做法正确的是（）。A.转移固体废物出省贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省人民政府环境保护行政主管部门提出申请B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，但可以根据运输实际情况选择路线C.以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，可以缴纳危险废物排污费D.住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过5 0 0 吨【答案】A5、下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是。A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书
4、、仲裁调解书C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书【答案】D6、按 照 民法典的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B.必须在原担保范围一内继续承担保证责任C.可以拒绝再承担保证责任D.同意后，才继续承担保证责任【答案】B7、根 据 工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币2 5 0 万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币8 0 万元C.施工单项合同估算价为人民币3 0
5、 0 万元D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币1 0 8 万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币1 2 0 万元【答案】A8、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.工程监理单位不得与建设单位或设计单位有隶属利害关系B.工程监理单位的监理依据中应当包括地方标准和行业标准C.未经总监理工程师签字，建设单位不得组织工程竣工验收D.监理单位将不合格工程按合格签字，造成损失的，其民事赔偿责任不应超过监理费用【答案】C9、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代表关系【答案】C10、
6、甲公司投标承包了一栋高档写字楼的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了 10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。A.业主方只能要求乙赔偿B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以乙是业主认可的分包商为由而拒绝C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.乙可以拒绝甲的追赔要求【答案】C11、下列合同不属于可变更、可撤销合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.欺诈胁迫损害对方利益而订立的合同C.乘人之危而订立的合同D.恶意串通损害第三人利益订立的合同【答案】
7、D12、下列说法中，不可以进行经济性裁员的是（）。A.甲公司经营不善破产重整B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚D.丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动合同后，仍需裁减人员【答案】C1 3、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】C1 4、根 据 著作权法的规定，著作权包括著作人身权和
8、著作财产权，则不属于著作人身权的是（）。A.发表权B.署名权C.使用权D.修改权【答案】C1 5、可撤销合同中享有撤销权的当事人。应当在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。A.6个月B.1 年C.2 年D.5 年【答案】B1 6、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【答案】C1 7、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是()。A.此种情形属于
9、承诺延误B.此种情形属于承诺超期C.该承诺必然无效D.该承诺是否有效由双方协商决定【答案】A1 8、根 据 民法典，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为()oA.1 年B.2 年C.3 年D.4年【答案】C19、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续C.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级D.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请【答案】
10、B20、根 据 劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是0A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【答案】A21、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。2014A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据
11、本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件【答案】C2 2、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的 是（）。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的【答案】C2 3、施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是（）。A.返回财产B.恢复原状C.赔偿损失D.继续履行【答案】D2 4、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A.费用和工
12、期损失全部由承包商承担B.费用和工期损失全部由业主承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D,费用由业主承担，工期不顺延【答案】A2 5、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是()。A.守法遵章和正确使用安全防护用具B.办理意外伤害保险C.接受安全生产教育和培训D.报告安全事故隐患【答案】B2 6、有关总分包的责任承担说法不正确的是()A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任【答案】D2 7、某博物馆拟对部分建筑文物进行修
13、缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备()。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书CA和 B满足其一即可D.A 和 B必须同时具备【答案】D2 8、根 据 建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起。内，进行建设工程竣工验收备案。A.5日B.1 0 日C.1 5 日D.3 0 日【答案】C2 9、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。2 0 1 6A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前【答案】D3 0、按 照 民法典规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按
14、照（）履行A.履行合同时履行地的价格B.订立合同时履行地的价格C.履行合同时订立地的价格D.订立合同时订立地的价格【答案】B31、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】B32、建设工程质量管理条例规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指
15、从（）之日起计算。A.工程提请竣工验收B.工程移交C.工程竣工验收合格D.工程投入使用【答案】C33、某施工单位将工程转包，给建设单位造成10万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（）。A.赔偿损失B.对主要负责人判处有期徒刑C.降低资质等级D.责令停业整顿【答案】B3 4、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2 年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付
16、工程款D.超过2 年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】A3 5、按 照 绿色施工导则规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于()。A.3 0%B.4 0%C.4 5%D.5 0%【答案】B3 6、根 据 劳动合同法，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。(2 0 1 5)A.1 0 日B.1 5 日C.2 0 日D.3 0 日【答案】D3 7、保证合同的签订人为()。A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人
17、与被保证人【答案】B3 8、建造师甲某的注册有效期将于2 0 0 8 年 6月 1日届满，甲某如需继续执业,最迟应当于()之前申请延续注册。A.2 0 0 8 年 1 月 1日B.2 0 0 8 年 3 月 1日C.2 0 0 8 年 5月 1日D.2 0 0 8 年6月 1日【答案】C3 9、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B40、关于施工许可中“已经确定施工企业”的说法正确的是0
18、。A.已与施工企业签署合作意向B.评标结果已公示C.施工合同已签订D.施工合同已向建设行政主管部门备案【答案】C41、某商品房工程开发商向银行办理抵押贷款2000万元，工程竣工验收后欠施工单位500万元工程款，开发商卖给王某等商品房10套，已支付全部房款，银行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要求拍卖已建成的全部房屋还款，则()。A.银行的贷款在先,拍卖后所得款项由银行优先受偿B.施工企业的工程款优先保障,拍卖后应优先受偿C.开发商卖给王某等商品房1套无效,应该拍卖D.王某等购买的房屋有效,承包人和银行的优先受偿权不得对抗买受人【答案】D42、以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项
19、是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【答案】C43、某房屋建筑工程于2 0 0 9年 3 月 1 5日通过竣工验收，建设单位于2 0 0 9年 3月 3 1 日办理了竣工验收备案手续。按 照 建设工程质量管理条例的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）。A.2 0 1 1 年 3 月 3 1 日B.2 0 1 1 年 3 月 1 5日C.2 0 1 3 年 3 月 i 5日D.2 0 1 3 年 3 月 3 1 日【答案】B44、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是（）。A.我国对工程总承包设
20、立专门的资质B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务【答案】A45、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是（）。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】D46、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟Id。根据我国 民法典的规定，材料供应商的答复是
21、对施工企业要约的（）。A.实质性变更，该承诺有效B.实质性变更，不构成承诺C.非实质性变更，不构成承诺D.非实质性变更，视为新要约【答案】B47、权利人在债务人不履行到期债务时，对债务人或第三人特定的物享有的优先受偿权，称为0。A.用益物权B.担保物权C.保证担保D.处分权【答案】B48、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是（）。A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院C.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人民法院管辖D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中
22、，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）【答案】B4 9、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（）OA.应自事故发生之日起1 5 日内补报B.应自事故发生之日起3 0 日内补报C.应自事故发生之日起1 0 日内补报D.应自事故发生之日起7日内补报【答案】D5 0、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少施工单位的损失1 0 万元，甲单位因此损失1 万元。以下表述正确的是甲单 位（）A.只能自行承担这一损失B.可以要求施工单位支付4.5 万元C.有权要求施工单位支付1 万元D.应当要求施工
23、单位支付5 万元【答案】C5 1、某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是（）。A.需要向县级以上环境保护部门备案B.需要县级以上环境保护部门批准C.需要向县级以上建设行政主管部门备案D.需要向县级以上人民政府批准【答案】B52、根 据 行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()0A.对建设行政主管部门责令停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】D53、在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()
24、。A.抵押B.保证C.质押D.留置【答案】D54、乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙配备专职安全生产管理人员情况，说法正确的是()。A.甲建工集团应当配备，乙分公司和丙项目部可以不再独立配备B.甲建工集团应当配备，乙分公司可以不再配备，丙项目部应当配备C.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部可以不再配备D.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部也应当配备【答案】D5 5、根 据 生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2 0
25、 1 3）A.1 5B.2 0C.3 0D.4 0【答案】C5 6、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（）。A.无效合同具有违法性B.因重大误解订立的合同可撤销C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应的合同，法定代理人追认后合同有效D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1 个月内予以追认【答案】C5 7、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出5 4 0 0 0 元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于0。A.不当得利B.无因管理C.合同D.侵权【答案
26、】A5 8、仓储保管企业甲保管了建设单位乙的一批预制构件，保管期满后，乙未支付保管款项，甲无法联系到乙，甲对保管的预制构件享有()权。A.质押B.抵押C.留置D.担保【答案】C5 9、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是()02 0 1 8 真题A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办【答案】D6 0、生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前()个月。A.1B.2C.3D.6【
27、答案】C6 1、某施工企业在安全生产许可证有效期届满时，由于安全生产许可证有效期内未发生死亡事故，经原发证管理机关同意，该安全生产许可证有效期可以延期（）。A.6 个月B.1 年C.3 年D.5 年【答案】C6 2、关于商标权的说法，正确的是（）。A.注册商标的有效期为5 0 年B.注册商标的有效期自申请之日起计算C.注册商标有效期届满，需要继续使用的，应当在期满前1 2 个月申请续展注册D.未在期满前1 2 个月申请续展注册，可给予3个月宽展期【答案】C6 3、某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位必须具备（）。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政
28、主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书C.A和B 满足其一即可D.A 和 B必须同时具备【答案】D6 4、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。2 0 1 6A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B6 5、甲企业向乙银行借款1 0 0万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到1 5 0万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，
29、正确的是（）。A.丙应承担1 5 0万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙 对1 0 0万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】D6 6、乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议,应当在（）提出。A.仲裁庭组成之前B.仲裁庭裁决之前C.仲裁庭首次开庭之前D.法院受理之前【答案】C67、关于物权和债权的特征的说法，正确的是（）。A.物权是财产权B.物权
30、是一种支配权，但需要义务人配合才能行使C.债权是一种绝对权，可以向任何人行使该权利D.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人【答案】A68、申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由0审批。A.国家发展和改革委员会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院对外贸易经济行政主管部门D.国务院建设行政主管部门【答案】C69、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。A.施工人员有权拒绝该指令B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度
31、的顺利开展【答案】A70、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。2017真题A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意【答案】B7 1、合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是（）。A.合同标的B.履行期限C.解决争议的方法D.履行地点【答案】D7 2、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家论证的工程有（）。A.深基坑B.起重吊装工程C.地
32、下暗挖工程D.高大模板工程【答案】B7 3、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（）。A.无效合同具有违法性B.因重大误解订立的合同可撤销C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应的合同，法定代理人追认后合同有效D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1 个月内予以追认【答案】C7 4、建设项目超过()未能开工，建设单位应负责对建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或遮盖，否则由县级以上建设行政主管部门进行处罚。A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.1 年【答案】B7 5、根 据 节约能源法，关于能源消费方式的说法正确的是()oA.政府部门应当对能源消
33、费实行包费制B.用能单位应当对能源消费实行包费制C.政府部门应当建立能源利用状况分析制度D.用能单位应当建立能源利用状况分析制度【答案】D7 6、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。(2 0 1 5)A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】D7 7、根 据 实施工程建设强制性标准监督规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除 处 以1 0万元以上3 0万元以下的罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应 当（）。A.责令停业整顿B.吊销资质证书C.降低资质等
34、级D.依法追究刑事责任【答案】B7 8、某施工现场发生触电事故，导 致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。A.1 5B.2 0C.3 0D.4 5【答案】A7 9、按 照 特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10 日B.15 日C.20 日D.30 日【答案】D80、根 据 全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.以他人名义投标B.将承包的工程违法分
35、包C.允许其他单位以本单位名义承揽工程D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重【答案】C81、根 据 建设工程质量管理条例，工程质量必须实行（）监督管理。A.企业B.政府C.社会D.行业【答案】B82、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）（2013）A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门【答案】C83、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）0A.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B.法院审理行政诉讼案件不适用调解C.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收
36、集证据【答案】B84、（2020年真题）关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。A.自愿性、独立性、保密性B.公权性、强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】B85、按 照 建筑施工场界噪声限值（G B 1252390）规定，某施工单位在城市市区范围内施工，晚上19点21点期间使用物料提升机运输装修材料，由此而产生的噪声限值应为（）分贝。A.55B.65C.70D.75【答案】B86、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()o (2016)A.发证机关核3佥施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.
37、施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止【答案】D87、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是()。A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限【答案】B8 8、根 据 建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被()。A撤回B.撤销C.注销D.吊销【答案】C89、王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲
38、避。王某的行为是行使法律赋予的.（）。A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【答案】B90、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.经建设单位认可，承包人将其承包的部分工程分包给个人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人【答案】A91、甲将自有的一幢房屋卖给乙，双方签订了房屋买卖合同。但在交房前，甲又与丙签订了另外一份合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是0。A.甲与乙之间订立的合同无效B.甲与丙之间订立的合同无效C.乙可以要求丙将返还该房
39、屋D.乙不能取得该房屋所有权，只能要求甲承担违约责任【答案】D92、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结B.和解协议具有强制执行力C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中【答案】C9 3、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。A.检测合格证明B.生 产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明【答案】A9 4、某施工合同约定以 建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约7 0 0 0 万元，发包人应从接到承包人竣工
40、结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）d内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.2 0B.3 0C.4 5D.6 0【答案】D9 5、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承担。A.监理工程师B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】C9 6、某工地发生了事故，造成9人死亡，7 0 人重伤，按 照 生产事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B9 7、关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）oA.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权C.设立建设用地使用权的,
41、应当向登记机构申请建设用地使用权登记D.以划拨方式取得建设用地使用权的,不得将建设用地使用权转让【答案】C9 8、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】D9 9、按 照 文物保护法的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取的措施时（）。A.停止施工，配合保护现场B.报告当地文物行政部门C.进行发掘并移交发掘物品D.发掘未结束前不得继续施工
42、【答案】C1 0 0、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表B.劳动行政部门代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员【答案】B多选题（共 5 0 题）1、建设工程保险的索赔证据一般包括。A.法院的判决书B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.保单以及保单中规定的证明文件【答案】B C D2、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质丁企业D.甲
43、不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位一笔债权转让给丙公司E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位【答案】A B D3、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。A.中国投资的建设项目B.外商投资占4 5%,但技术难度大的建设项目C.全部由外国赠款建设的工程D.外商投资占5 0%的中外联合建设项目E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】C D4、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（）。A.只能按购买A型钢材履行合同B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买B型钢材
44、履行合同D.可以要求撤销该合同E.可以要求确认该合同无效【答案】C D5、要约不得撤销的情形包括（）。A.要约人确定了承诺期限B.要约人用其他形式明示要约不可撤销C.受要约人已为履行合同做了主要工作D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作E.受要约人对要约的内容做出实质性变更【答案】A B D6、关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的7 5%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及
45、于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】A B7、根 据 招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。2 0 17 真题A.使用伪造、变造的许可证件B.投标人之间协商投标报价C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间约定部分投标人放弃中标E.提供虚假的财务状况【答案】A8、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承
46、包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】A C D9、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单
47、位都有义务进行修复或返修D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】C1 0、建设工程实行施工总承包的，生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业（）组成。A.项目经理B.兼职生产管理人员C.监理工程师D.专职生产管理人员E.技术负责人【答案】A D1 1、根 据 民法典，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。（2 0 1 2）A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发
48、生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【答案】D1 2、下列情形中，属于违法分包的有（）。A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的B.未经建设单位同意将专业工程分包的C.分包单位将分包工程再分包的D.将钢结构工程分包的E.专业作业承包人将劳务作业分包的【答案】A B C1 3、根 据 招标投标法实施条例，视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人【答案】B C D1 4、关于商标专用权的说法，正
49、确的有（）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标设计者的人身权由专利权法保护D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面E.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】A B D1 5、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。2 0 1 4A.认为行政机关侵犯其财产权的B.对拘役不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】A C1 6、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量
50、缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是5 0 年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】C1 7、根 据 工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有()(2 0 1 3)A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者