《2023年-水电安装合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-水电安装合同模板.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、水电安装工程劳务分包合同总包方：建筑安装工程有限公司（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例、建设工程质量管理管控条例、房屋建筑工程 质量保修办法以及国家、贵州省有关法律、法规，并结合本工程的具体情况, 双方本着平等互利、协商一致的原则，达成以下协议：第一条、工程概况：1.1 工程名称：（下简称本工程）。1.2 工程地点：o1.3 承包范围：的给排水管道安装、电气 安装的施工。具体包括：a、线管预埋、线路敷设、电气设备安装、避雷装置安 装等全部电气安装工程；b、给排水管道洞口的预留、管道的制作、敷设、安装 笠。具体施工范围
2、以总包方现场指定为准，分包方须完成以上承包合适的内容直 至通过总包方、业主、监理、质检部门验收合格；1.4 承包方式：清包工、包材料耗用、包机械设备、包工期、包质量、包验收合格、包安全，包文明施工。二条、合同工期：2.1合同总工期：本工程工期共个日历天；开工日期：年 月 日（具体开工日期以总包方通知为准），竣工日期： 年月 日。2. 2根据工程总体考虑，总包方可以要求分包方优先完成一个或多个部分或调整 施工顺序。2.3对以下原因造成竣工日期推迟的延误，工期相应顺延。2. 3. 1不可抗拒的自然灾害。2. 3. 2由于重大设计变更导致工程量增加但由此造成的施工费用由总包方承担。2. 3. 3恶劣
3、天气或恶劣天气带来的后果（恶劣天气不致影响工程施 工的除外），以当地气象台记录为准。自有及总包方方移交、委托分包方管理管控、使用材料、机具、设备等 并保证其完好无缺。12o6负责施工界区内施工水电的连接；配合总包方做好与监理、 业主、设计院等部门联系工作，接受管理管控部门的管理管控督导；在施工过 程中，分包方必须遵纪守法，必须遵守总包方的各项规章制度，并接 受总包方各方面的监督和检查。12. 7分包方在施工中必须满足总包方关于CI工作的要求，完成 总包方关于企业形象宣传要求的有关工作，相应费用由分包方承担。 自备符合总包方CI工作及安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等 所有防护用品。分包方不得
4、在施工场张贴、悬挂、书写任何反映其身 份的标语、条幅、文字。12. 8分包方须完善施工图达到顺利施工的目的；执行总包方的施 工组织设计，并按要求编制详细的施工解决方案报总包方审批，只有经总 包方审批后的施工解决方案方可正式使用，但这种审批并不免除分包方的 责任，报总包方审批后贯彻执行。12. 9严格按照本工程设计要求、设计变更通知单和国家现行建筑 工程验收规范进行施工。12. 10分包方需配合总包方进行竣工资料的整理及竣工资料（包括 竣工图）的制作，并承诺在施工过程中必须按总包方要求填报各种技 术及商务资料并达到总包方及上海市的有关要求；所有获得总包方审 批的文件、资料、材料、设备等，并不能免
5、除分包方之所有责任。12. 11负责所承包工程现场成品的保护工作，并保证不损坏其它 施工方的已完本次项目，如有损坏，分包方自费予以修复：负责对施工现 场临设，建筑物及测绘制桩的保护工作：12. 12分包方应负责本工程的施工中所产生的垃圾的清洁工作及生 活区的环境卫生工作，由此引起的一切费用由分包方承担：分包方应 负资本工程所用的材料、半成品、成品等一切施工所需的搬运及装卸 车工作，其费用己包含在合同价格中。12o 13分包方的施工现场必须达到上海市文明工地的标准：按施工安全规范规定，做好预防事故的各项安全措施，确保施工安全和第三者的安全，如因分包方原因发生的工伤、火灾事故由分包方承 担全部责任
6、，并按规定书面报告总包方和主管单位备案；分包方必须 加强施工组织管理管控，保证现场整洁文明，做到文明施工，减少施工噪 声对周围居民的干扰，否则，由出此引起的一切罚款由分包方承担。12. 14分包方应按照IS09002质量体系对工程进行质量的管理和控制，分包方在合同签订后所编制的质量保证体系、质量计划文 件，经总包方审批后方可贯彻实行，以确保完善该质量体系，如在施 工过程中出现质量相关问题，总包方将向分包方索赔所有的经济上及工其 地上的损失。12, 15分包方应按照总包方的IS014001环境管理管控手册91 US014001环境管理管控程序文件体系运作方式运行，满足环保要求。12, 16本工程
7、正常的扰民协调工作由总包方和业主负责。分包 方承担因其自身施工不当或违反操作规程等自身原因引起扰民及民 抗造成分包方自己、总包方方、其他所有参与本工程的分包商的所有 责任和经济损失（包括调解民抗的费用支出），确保总包方或其他分包 方免负由分包方引致的所有责任和损失。12. 17施工中由于发生临时停水、停电，分包方应采取补 救措施保证按计划完成施工，且不得要求索要任何费用。12. 18分包方必须有相当的资金筹措实力，工程进度款若因业主原因末支付给总包方，分包方需要筹措资金保证本分包工程的 按期施工，不得借故停工，不得对总包方进行工期、费用等方面的索 赔。12. 19本工程的加工所需的机械设备（除
8、总包方可提供的以外）以及工具由分包方自行负责。120 20中产生的施工垃圾由分包方集中到总包方现场指定 的堆放地点，由总包方负责将施工垃圾运出施工现场、消纳。12.21分包方承包范围内的脚手架由分包方负责租赁、搭设（除 总包方可提供的以外），由分包方搭设的操作整体平台和脚手架可以免费 供其它专业分包方进行交叉作业时使用。12. 22分包方应严格执行总包方的现场管理管控制度及各项管理管控要求。12. 23分包方应严格按照总包方的总体施工组织设计和解决方案进行 施工，未经总包方代表同意，不得擅自更改施工解决方案。12. 24总包方总体计划下按总包方要求的格式编制月度、周生产计划和材料需用计划，每月
9、22日前上报次月施工进度计划及材料需 用计划，每周三前上报本周五至下周四的施工进度计划；经总包方审 批后的施工进度计划一旦下达，必须保证全面完成；为保障各项进度 计划的顺利实施，分包方应按照总包方进度计划要求提前做好劳动力 的组织工作，并根据总包方各阶段进度计划要求提供足够劳动力，如 由于分包方劳动力阶段不足造成工期拖延而必须采取抢工措施，一切 费用由分包方负责。12. 25每月22日提供满足总包方要求的当月形象进度统计报 表。12. 26分包方须提供施工中所需的所有机械及随机所用的电线和配件（除总包方提供的机械以外）等，分包方须提供符合总包方现 场安全规定的电箱及照明用灯具、电线等，负责自身
10、所需供电、工作 面照明及主干管以后的全部供水工作及费用。12. 27分包方必须严格遵守总包方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、消防、保卫的各项管理管控规定，如违反规定，由此造成 的一切责任及损失均由分包方负担。12. 28分包方须完成除总包方所负责的测量放线工作外的 其他施工所必需的测量放线工作，并对其准确性负责。12. 29分包方必须按总包方审核通过（或总包方制定）的冬雨季施工解决方案进行施工，负责冬雨季施工的防雨、防冻工作，其 冬雨季施工的措施必须保证工程质量，冬雨季施工所需的措施费、 人工费用（包含人工降效及抢工费等）由分包方负责，无论发生 任何情况均不作调整。12. 30分包方代表
11、及施工管理管控人员应按总包方要求及时参加 总包方组织召开的月度、周生产例会。12. 31在任何情况下分包方不得以未满足商务条件为由而影响或拒绝工程的继续施工。12. 32分包方除承担本合同规定的违约责任外，还应承担由 于分包方的原因给其它第三方造成的损失的责任。12. 33分包方应负责施工作业面工完场清工作，确保现场文明施工。并将施工作业区的垃圾清运至总民方指定的现场垃圾堆 放点。确保现场文明施工。若分包方不能做到工完场清，则总包 方有权令其它分包完成该本次项目工作，其费用由分包方承担。12. 34分包方须负责自身生活区、办公区及自设仓库的保卫、安全。12. 35若因现场条件限制，由分包方自行
12、解决就餐相关问题，分 包方的施工人员必须在总包方划分的现场区域内就餐，餐后立即 清扫本区域的卫生，分包方不得使用上海市文明规定禁用的塑料 袋和包装袋，防止白色污染；分包方应对自身员工的膳食住宿卫 生和劳动保护负责。12. 36需使用总包方现场已有的垂直运输机械时，须提前24 小时提供给总包方详细使用计划，说明使用的起始时间、材料品 种、规格和最大重量，由总包方统一协调安排后方可使用。12. 27进场10天前向总包方提供企业的营业照、进沪许可证、 企业资质等级、管理管控人员和工人的上岗证、花名册、三证等相关 资料2套，总包方认可后，方可办理进场手续，进场后7天内配 合总包方办理施工人员就业证、暂
13、住证、安全教育上岗证、特种 作业操作证、出入证、健康证、管理管控者安全生产资格证、专业安 全员资格证。以上相关费用由分包方自行承担。12. 38凡图上注明或从施工考虑，所有须预留的孔、洞、槽 等均由分包方负责；由于其它分包方的施工错误需要重新修改洞 口，分包方应为其进行修改。12. 39负责已完工本次项目在竣工验收合格前的保管工作，在竣 工验收合格移交前清理完施工现场。第十三条分包方工作人员13. 1必因为分包方工人自身证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包方承担，因此造成 的总包方的经济损失由分包方承担。13. 2分包方所指派的常任管理管控干部必须是精通相关技术并
14、善于 管理管控人中，否则总包方有权建议更换，分包方应按此分包合同文 件的有关规定向总包方提交班长以上管理管控人员名单接受总包方审 查，审查合格后方可录用，未经总包方批准，施工中不得随意更 换。如分我方未经总包方批准私瞬息万变调整更换人员，亦视为 分包方违约。13.3 分包方应保证所选派的工人必须从事本工种龄3年以上，有20%的工人达到4级以上的相关技术水平，有40%的工人达到3级以上相关技术水平，有20%的工人达到2级以上相关技术水平。分包方 应保持人员的相对稳定，人员不得随意更换，如分包方未经总包 方同意擅自更换人员，总包方有权给予相尖的经济处罚，并不再 办理各种手续。13.4 任何时候，总
15、包方均有权责成分包方开除其任何人员。第十四条暂停施工14. 1总包方代表在确有必要时，可要求分包方暂停施工，并在提 出要求后48小时内提出处理意见，分包主按总包方要求停止施工， 妥善保护已完工程，实施总包方代表处理意见后向其提出复工要求， 总包方代表批准后继续施工。停工责任在总包方，相应顺延工期。停 工责任在分包方，由分包方承担发生的费用。第十五条工程停建或缓建15. 1由于政策变化或不可抗力（以及甲乙双方之外）原因导致 工程停建或缓建，使合同不能继续履行，分包方应妥善做好已完工程， 已购材料、设备的保护和移交工作，接总包方要求将自身机械设备和 人员撤出施工现场，总包方应为分包方撤出提供必要条
16、件。15.2若业主与总包方本工程合同关系终止，本合同视为同时终 止，已完成工作量的结算事宜由合同双方另行协商解决。第十六条安全施工16.1根据谁施工谁负责安全的原则，分包方作为分包必须全面负责施工过程中的安全生产，总包方有负责监督检查的权利。16. 2分包方按有关规定及总包方要求严格执行施工现场安全标准管理管控，采取严格的保护措施，承担由于安全措施不力所造成的责任 和费用。16.3 分包方应贯彻文明施工原则，在施工过程中遵守总包方、 质监、安全、环保等部门的有关规定。16.4 加强现场安全、消防、保卫制度，确保安全施工：加强防盗，防破坏巡逻等安全保卫工作。16.5 安全施工详见本合同附件一之第
17、四章安全生产管理管控协议。第十七条保修1.1 1本工程保修期：分包方须承诺本次项目竣工后，保修期按照总 包方与业主签订的合同中规定的期限执行，且保修服务期满后，并不 免除其自身施工质量责任。1.2 2保修范围同工程承包范围，因分包方之外的原因造成返修 的经济支出，由合同双方另行协商解决。1.3 3在保修期内，分包方在接到通知后24小时内派人修理，否 则总包方可委托其他单位或人员修理，费用由分包方无条件承担或由 总包方直接从保修金中扣除。保修金待保修期潢后一次性结清。第十八条工程分包18. . 1本工程分包方不得另行分包、转包，若有此发生，一经发现，总包方有权单方面随时终止本合同，分包方必须无条
18、件接受，同 时分包方必须承担一切法律责任，并赔偿由此给总包方造成的一切损 失。第十九条新工艺的应用19. 1总包方所采用的新工艺、新相关技术分包方必须积极配合实施，分包方须为总包方提供的先进工艺及相关技术保密。新工艺和新相关技术在实 施前总包方对分包方进行书面交底.第二十条特别条款20. 1为确保本工程的工期和质量，分包方应保证按照总包方的 施工组织设计、总进度计划和质量要求精心的组织施工，保证施工人 员的相关技术水平和数量，所有施工人员必须是分包方自有工人，分包方 在现场配备施工管理管控人员，对施工过程把关，服从总包方的监督检查。 20. 2在履行过程中，若分包方施工进度和施工质量明显不符合
19、 工期及质量要求，总包方有权指令分包方限期在3天内，采取赶工措 施或质量改进措施。若分包方在限期内仍未取得明显的效果，不能令 总包方代表满意，则总包方有权解除合同，同时应赔偿总包方的损失。20. 3分包方须服从总包方及总包方转发工程业主及监理单位的 指令，未经总包方同意；分包方不得以任何理由与工程业主及监理发 生任何工作关系，分包方不得直接致函工程业主方或监理方，也不得 直接接受工程业主方或监理方的指令，如分包方违反此规定，则总包 方将视为分包方违约，并按分包方违约给予处罚：20. 4分包方应保陈总包方免于承担山于分包方或其工人误用总 包方提供的临时工程、总包方的设备和其它设施造成的损害而引致
20、的 一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼贺、指控费和其它开支。20. 5如分包方有任何违反分包合同的违约行为，分包方应保障 总包方免于承担由此违约造成的根据总包方与业主的合同总包方将 负责的任何损害的赔偿费，在此情况下，总包方可从本应支付给分包 方的金额中扣除此笔赔偿费，但不排除采用其它赔偿办法。20. 7分包方应有承担一定风险的相关能力，当总包方资金出现短缺 暂不到位时，分包方应给予充分理解，接受总包方工程款延迟支付的 要求，并妥善安排工作，保证所属工人不干扰总包方的工作。对于分 包方己完成工程的工程款，如业主方尚未向总包方支付此部分工程的 工程进度款，总包方可以延缓支付上述工程款的全部或部分金
21、额。20. 8在总包方与分包方的合同关系解除或分包工程完工或双方未能就本分包工程的后续工程达成协议后，分包方在接到总包方的退场通知后3天内应将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工 现场。分包方承诺无条件接受并不得借任何理由延期退场或不退场。分包方在退场过程当中应保证总包方及其他分包方的财产及已完工 程免于遭受任何损失。对于分包方被施工过程中搭没的临时设施，如 总包方要求拆除，分包方应按总包方的要求予以拆除，并将现场清理干净直至令总包方满意为止。分包方拖延退场，每逾期壹日须向总包 方支付壹万元：逾期退场达10天，总包方强制分包方退出施工现场, 由此引致的一切损失和责任均由分包方承担。第二十一
22、条争议20.1 甲、分包方双方因合同发生争议，以协商为主，协商不能取得一致的，可由有关部门予以调解或仲裁。合同双方都有权向有 管辖权的法院提出诉讼。20.2 争议发生后，陈出现下列情况，双方都应履行合同，保持连续施工，保护已完工程。21. 2. 1合同确己无法履行。调解要求停止施工，且为甲乙双方接受。21. 2. 3仲裁机关要求停止施工.法院要求停止施工。第二十二条违约责任22. 1因总包方原因不按合同约定履行自己的各项义务，应承担 违约责任，工期相应顺延。22.2下列情况之一者属于分包方违约：22. 2. 1施工质量未达到要求或施工过程中总包方认为施工质量存在相关问题。22. 2. 2未按合
23、同约定完成自己的工作和责任。22 . 2. 3因分包方原因不能按工期完工，包括达不到总包方阶段 性工期目标：施工质量达不到规范要求或分包方单方面毁约，分包方 应按合同处罚条款承担责任。23 .2.4分包方未按本合同规定承担责任，而给工程造成隐患时， 应承担违约责任。22. 2. 5以及其他总包方认为分包方违约的，分包方都应无条件 接受，并承担相应违约责任。第二十三条索赔23. 1总包方不按约定履行合同造成工程延误，工期相应顺延。23.2 分包方不按约定履行合同，造成的工程延期和损失均由分 包方承担，并应赔偿给总包方造成的损失。23.3 工期：分包方根据总包方下达的总工期目标和阶段性工期 目标，
24、非2. 3条款的原因，经总包方考核验收，如果由于分包方原因 未达到进度目标要求或工程不能按合同工期按期竣工时，分包方每延 期壹天，分包方须向总包方支付违约金伍仟元/每个日历天直至相应 工程竣工验收合格之日止。（此违约金总包方有权直接从工程款中扣 除）23.4 质量：如因分包方的致使整个工程未数“上海市优良工程”。 则总包方对该分包处以结算总价的20%的罚款。为达到上述标准，分 包方采取各种措施的费用已包含于结算总价中，不再增加任何费用。 若分包方所施工工程若未通过质监部门验收合格，总包方有权拒绝结 算，分包方须向总包方支付由此原因给总包方造成的一切经济损失并 无条件返还总包方已经支付的工程款及
25、其相应利息；经修复通过验收 合格分包方必须支付违约金3元/定额工日。23.5 安全的违约责任由双方在合同附件第四章安全生产管理管控 协议书中明确。第二十四条附则24.1经总包方确认的施工解决方案作为为本合同的附件与本合同具 有同等法律效力。24. 2经合同双方协商签订的工程分包管理管控协议作为本合同的附 件与本合同具有同等法律效力，若工程分包管理管控协议书与本合同有相 抵触之处按本合同条款执行。24.3本合同经双方签字盖章后即生效，待保修期满价款结清后 失效。24. 4本合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本两份，合 同双方各执一份。24.5本合同其他未尽事宜可另订补充合同。（以下无正文）
26、总包方（甲方）：分包方（乙方）： 法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人: 合同签订时间：年 月曰 合同签订地点：合同附件（一）工程分包管理管控协议总包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）第一章：防火安全管理管控协议为认真贯彻贵州省消防管理管控条例，切实加强防火安全管理管控，预防和减少火灾事故，确保施工现场、生活设施和职工人身财产的安全，经双方协商，特签订如下协议，共同遵守执行。1、按照防火工作“谁负责、谁负责”的原则，双方的法定代表人或主要委托负责人全面负责防火安全。2、分包方应按执行总包方制定的十项防火制度，经常对职工开展遵章守纪教育。3、分包方动用明火应向总包方办理动火施
27、工许可证手续，经总包方批准后方可动火。4、分包方动火时应指定防火监护人员并配备消防器材进行监护，对监护和施工人员要签发工作交底书。5、宿舍和施工现场严禁使用电炉或碘鸨灯取暖、烘烤衣服，严禁自砌土灶烧煮食物。6、宿舍内不准私自拉接电线、插座，不准躺在床上吸烟。严禁使用电锅、电炒锅、电炉、电取暖器及易燃液化器具。7、分包方对总包方设置的灭火机、消防箱、消防水带、消火栓等器材设备应加强管理管控爱护。不得随意拆卸、移动、损坏或偷盗。2. 3.4分包方已特别以书面形式提出申请，但仍未能从总包方收、 到施工所急需的指示、图纸、详图或标高，以致影响施工造成工程 停工的。分包方必须在上述情况发生后5天内，就延
28、误的合适的内容和因此发生的经济支 出向总包方代表提出书面报告。总包方在15天内，书面给出分包方公平竣工期 限的延长和经济损失的赔偿，但上述延长和赔偿建立在业主同意就以上延误给予总包方竣工期限的延长和赔偿的基础之上。2.4分包方在2. 3条款情况发生5天内，应就延误的合适的内容和因此产生的工 期延误向总包方提出书面报告，总包方在10天内提出答复意见。第三条质量与 验收3.1 质量标准：达到国家和贵州省有关质量验收标准，同时达到业主、监理、总 包方提出的有关于质量规范规定的标准要求并满足总包方现场相关技术交底质 量要求和图纸设计要求。3.2 施工规程：分包方应认真按照中华人民共和国施工相关技术及验
29、收规范、国 家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求、以达到业主、监 理、总包方要求。如果施工图纸、总包方指令和国家及当地政府施工相关技术及 验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方，分包方应以 质量要求较高者为标准施工。分包方工作人员须接受总包方委派人员及监理的检 查检验。若工程验收不合格，分包方应按总包方代表及委派人员要求返工、修改， 并承担由自身原因导至返工修改的费用。3.3 隐蔽工程的检查：工程具备覆盖掩盖条件，分包方就在自检合格的条件下， 提前24小时通知总包方验收，经验收合格后，方可进行下道工序施工。若总包方 接通知后24小时内无正当理由不进行验收，
30、分包方可视作验收通过，总包方事后 必须在隐蔽工程验收单签字认可。若在规定时间内未经总包方验收认可，或验收 不合格又不整改，自行进入下道工序施工，总包方有权通知暂停施工，或采取必 要的检测手段进行检测。3.4质量相关问题反映：分包方在施工中如发现有质量相关问题或隐患须立即通 知总包方，不得自行处理，甚至未经总包方允许自行处理的，总包方净给予分包 方每发现一次5000元的处罚，并保留其它索赔的权利。8、施工现场除办公室或施工现场指定的吸烟室以外严禁职工吸烟，分包方不得私办职工或管理管控人员小食堂，加工现场内严禁放鞭炮。9、对违反上述规定的，总包方有权对肇事人员按情节轻重分别给予50T000元的经济
31、处罚或清退处分，罚金从分包方工程款中直接 扣除，情节恶劣并造成严重后果的将报请公安、消防部门处理直至追 究刑事责任。10、分包方须明确兼职或专职人员具体负责施工现场防火管理管控工 作并及时书面上报，无兼职或专职人员管理管控时总包方每月向分包方代 取代管费1000元。第二章：文明施工标化管理管控协议分包方应严格遵守政府、行业和总包方有关施工现场文明施工标化管理管控规定，施工时做到文明施工标化管理管控。分包方进入施工现场后 必须自觉执行有关规定无条件服从本次项目部的各项文明施工和标化管 理确保各项管理管控指标达标，如因分包方不能满足本协议要求时总包方 有权对分包方作出经济罚款、停工、直至退场处理。
32、1、分包方必须确保自身施工区域内落手清工作，做到工作面工完料清，施工过程中发生的建筑垃圾当班必须清理驳运至总包方指定 的地面垃圾堆放区域，作业时应根据工作量和定额配置建筑材料严禁 多估冒领，对由于特殊情况造成过剩材料应妥善处理合理利用，严禁 浪费。2、分包方使用的施工机具、电器必须符合安全有关规定，施工中正 确使用、文明操作、妥善保管如发现故意违章或野蛮操作造成损坏或 丢失照价赔偿。3、分包方必须指定专职人员具体负责本次项目文明施工管理管控工作，人员 进出施工现一律持证出入，特殊工种必须持证上岗。分包方施工人员 进场后24小时内必凭身份证、居住证、务工证到总包方综治办办理 施工人员暂住手续、操
33、作证和出入证并缴纳出入证工木费5元/人， 无出入证不得进入加工现场。4、分包方使用的宿舍必须按总包方要求管理管控，不得随意乱放生活日 用品、职工生活日用品如：毛巾、肥皂、脸盆、热水瓶、衣物、鞋帽、 被单、皮相等物品应按总包方规定的式样和位置摆设。不得将施工工 具设备带入宿舍保管，不得乱例饭菜和生活垃圾，遵守作息时间不影 响它人休息，遵守七不规范，不损坏公物，不私留外入过宿，生活区 达到消洁卫生和标化管理管控标准。5、分包方严禁私自拆除或损坏总包方在施工现场或生活区内设置 的各种文明施工和标化管理管控设施。如由于施工需要领拆除时分包方必 须事先打报告申请经总包方书面批准同意后方可实施，加工结束后
34、立 即将设施恢复到位。6、分包方动用施工现场公川建筑材料、机械、工具时必须向总包 方提出书面申请并办理好一切批准手续后方可使用，严禁随意使用。7、分包方在施工现场和生活区内严禁赌博、斗欧、偷窃或随意大 小便，建筑施工材料及施工垃圾工完料清，扫帚、焊条、钻头、切割 片、包装箱、筒、袋、彩条布、元钉、螺丝、开关、插座、铅丝、电 线等材料领用一律自觉将废品带到仓库以旧换新，废品由仓库统一处 理。8、分包方未经总包方同意在施工现场或生活区内不得私自开设小 卖部，宿舍内严禁私接电风扇、音响、电视机、热水器及各种电器插 座。9、切实做好自身工具设备管理管控和相邻单位的施工成品保护工作， 贯彻谁损坏谁赔偿的
35、原则。元丁、螺丝等严格控制定额损耗，损耗控 制在2%以内；回形卡、扣件、钢管、模板应如数归还。所有小型施 工设备工具一律自带、自用、自管、自修，特殊情况需领用的凭颈料 单审批缴纳押金有偿领用。10、分包方必须向总包方书面上报管理管控人员名单如：负责人、综 治员、文施员、安全员、材料员、质捡员、施工员等名单，每周准时 参加本次项目部组织的施工例会，无故不得缺席特殊情况应事先中请批 难。11、分包方如选反以上条款时一经发现除通报批评外视情节轻重 处以501000元经济罚款。12、分包方须明确兼职或专职人员具体负责施工现场文明施工和 标化管理管控工作，无兼职或专职人员管理管控时总包方每月向分包方收取
36、代 管费1500元。第三章：治安管理管控协议为了维护企业和本次项目内部正常施工管理管控秩序，加强本次项目施工治安 管理管控工作确保甲乙双方“治安”管理管控目标的实施，认真贯彻执行上海. 市建筑施工企业治安管理管控处罚条例和有关法律法规，经甲乙双方 友好协商达成如下协议条款，以便共同遵照执行。1、分包方承包总包方或业主发包的工程时应在签订承包合同时必须同时签订“本次项目施工治安管理管控协议条款”，作为签订施工合同的附 件严格执行。同时将施工队伍组织建制登记表交总包方保卫部门备 案。2、分包方必须严格执行上海市人民政府关于上游市外来流动人员管理管控条例（以下简称条例），需到所在地公安派出所办理申报
37、寄住 证户口登记手续申请“上海市外来人员暂住证”。同时向发证机关按 时缴纳城城市建设费，总包方保卫部门和本次项目综治员负责督促检查并 协助办理。3、分包方在签订本协议时，应出示上海市建筑企业管理管控处核发的 “进沪施工许可证”复印件，十天内应将加工人员名册和身份证寄住证资质证或务工证及照片贰张，交总包方保卫部门核验名册办理注册 手续，核发上岗证和施工现场出入证，严禁使用无证盲流人员。4、分包方应建立健全严格的规章制度，严格执行“条例”各项规定，总包方管理管控部门和保卫部门应加强检查督促，凡查获有违反“条 例”规定的行为将参照“条例”有关规定进行行政和经济处罚。5、总包方保卫、安全部门必须对分包
38、方职工进行进场后法制、法规和规章、纪律、安全“四防”教育。分包方单位对所属职工负责日常教育，在布置生产的同时交底安全、防火工作，落实防范措施。总 包方配合做好分包方职工法制教育卡登记工作，甲乙双方必须健全内 部基础资料结累，加强行业管理管控。6、分包方应指定专（兼）职治安管理管控人员，五十人以上的队伍应健全 相应的治保组织，生产班组应指定一名兼职治保人员，治保组织专（兼） 职治安管理管控人员负责本单位人员治安管理管控和安全防范教育，并组织定 期不定期检查抽查，发现安全和治安方面的隐患和漏洞应及时整改。7、甲乙双方互相配合共同加强内部治安管理管控，落实防范措施减少案 件发生，凡分包方内部发生案件
39、应由分包方组织力量侦破总包方保卫 部门配合，所需办案经费等必要开支由分包方支付。总包方内部发生 案件由总包方保卫部门组织力量侦破，分包方予以配合。8、分包方单位职工必须自觉遵守法律、法规以及总包方单位规定的 规章制度和纪律，施工人员携带物品进出施工现场应凭出入证经总包 方保安人员验证后方可带出，未经批准外运按偷盗论处。9、分包方应加强职工宿舍管理管控，实行定人定位挂牌管理管控制度，落实 宿舍卫生、环境保洁责任制度，杜绝脏乱差现象。10、包方家属亲友不得擅自到总包方单位内部（生活区和施工现场） 住宿，有特殊情况者应书面申请经总包方单位保卫部同意后办理暂住 手续并登记临时暂住户口后方可临时借住，时
40、间不得超过3天。11、严禁各种形式的赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等行为，不 准用公物制作私人用具，凡发生偷盗行为并造成财产损失按原值L 10赔偿，并给予必要处罚。12、施工现场和生活区严禁打架斗殴和聚众闹事，分包方内部打架总 包方有权处罚1000元/次，分包方之间打架总包方有权处罚2000元/ 次，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女非法同居和混居。13、治安联防费、暂住人口管理管控费由分包方承担，总包方在分包方施 工人员进埸时向分包方收取50元/人的综治管理管控保证金，工程施工 结束无违章违规处罚时全额退还给分包方。14、分包方须明确兼职或专职人员具体负责施工现场文明施工和标化管理管
41、控工作，无兼职或专职人员管理管控时总包方每月向分包方收取代管费 1500 元。凡有违反上述规定的行为发生，总包方保卫部门有权对肇事者将根据情节轻重经予教育、50-1000元罚款，对情节恶劣并造成严重后 果者，将报请有关部门给予治安处罚或追究刑事责任，对屡犯经教育 处罚不改的人员及时经予清退。第四章：安全生产管理管控协议为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据上海市招标、承包工程安全管理管控暂行规定和国家有关法规，明确双方的安全生产责 任，确保施工安全，经甲乙双方友好协商达成如下协议条款，以便共 遵照执行。1、分包方必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生 产主管部门颁发的有关安全生产、消
42、防工作的方针、政策、严格执行 有关劳动保护法规、条例、规定。2、分包方应建立健全安全管理管控组织体制，包括抓安全生产的领 导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种 作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检 查制度、安全教育制度等。3、分包方在施工前人认真勘察现场，并及时主动参加总包方组 织的新工人上岗安全生产三级教育培训和考试，认真填写有关安全资 料和卡片，所有施工人员考试合格后方可上峥喋。4、总包方应认真编制本次项目施工组织总设计，并制定有针对性的安全相关技术措施计划。分包方应严格按施工组织设计和有关安全要求组织施工。5、分包方应按总包方的要求自行编制分
43、部分项工程施工组织设计，并制定有针对性的安全相关技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工分部项工程。6、分包方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度 及安全相关技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识 和自我保护的相关能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。7、施工前总包方应对分包方的管理管控、施工人员进行安全生产进场教 育，介绍有关安全生产管理管控制度，规定和要求，分包方应组织召开管 理、施工人员安全生产教育会议，并通知总包方委托有关人员出席会 议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求。分包方必须检查 督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程本次项
44、目合适的内容、特点、甲乙 双方应做好安全相关技术交底，并有交底书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。8、施工期间，分包方必须指派专职人员负责本工程本次项目的有关安全管理管控工作，具体负责制定本次项目安全生产年度、月度和周安全工作计划、检查督促分包方安全生产是否符合施工安全有关规范和规定，定期组 织安全生产检查，及时掌握本次项目施工安全生产管理管控动态，实施安全生 产全方位、全过程的动态管理管控。9、分包方在施工期间必须严格执行和遵守总包方的安全生产、防火 管理管控的各项规定，接受总包方的督促、检查和指导。总包方有协助分 包方搞好安全生产、防火管理管控以及督促检查的义务，对于总包方查出
45、 的隐患分包方必须限期整改，对总包方违反安全生产规定和制度等情 况分包方有权要求总包方整改。10、在生产操作过程中的个人防护用品，由分包方自理，甲乙双方都 应督促施工现场人员自觉穿戴防护用品，施工人员进入施工现场必须 按规定穿好工作服、戴好安全帽，高空及临边作业必须系好安全带。11、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、 工具用具等必须认真检查、发现隐患，立即停止施工，井由有关单位 落实整改后方难施工。一经施工就表示分包方确认施工场所、作业环 境、设施、设备、工具、用具等符合安全要求和处于安全状态，分包 方应对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。12、由总包方提
46、供的机械设备、脚手架练设施，在格设安装完毕提交 使用前，总包方应会同分包方共同按规定验收，井做好验收及交付使 用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，在 使用过程中分包方未经总包方批服不得擅自改变设施工作状态，否则 由此发生的后果出擅自使用方负责：若未经验收，分包方提前使用， 总包方视之为验收合格，由此引起的责任由分包方承担。13、分包方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由分包方自备 （此项条款以主合同约定为准），如甲乙双方需相互借用或租赁，应由 甲乙双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理管控制 度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必
47、 须进行认真检验，井做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工 具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在 使用过程中用于设备、工具因素或使用不当而造成伤亡事故或设备损 坏由借入使用方负责。14、分包方负责施工作业的各类安全防护设施的搭设工作，对施工的 现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和敬告牌不得擅自拆除、 更动。如确实而要拆除更动的，必须书画申请经工地施工负责人批准 并得到甲分包方指派的安全管理管控人员的同意，采取必要、可靠的安全 措施后方能拆除。任何一方人员擅自拆除所造成的后果，均由该方人 员及其单位负责。15、特种作业必须执行国家特种作业人员安全相关技术培训考核管
48、理管控规 定，经省、市、地区的特种作业安全相关技术考核站培训后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的外省市特种作业人员还须经上海市有 关特种作业考核站进行审证教育：中、小型机械的操作人员必须按规 定做到“定机定人”和有证操作：起重用装作业人员必须避守“十不 吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自 操作使用电器、机械设备。16、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸 烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办 理动火审批手续，严格遵守“十不准”规定，严禁使用电炉。冬季施 工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意落实防 火防中毒措施，并指派专人值班。17、分包方需用总包方提供的电气设备在使用前应先进行检测并做好 检测记录，如不符合安全规定的应及时向总包方提出，总包方应积极 整