《建设工程委托监理合同（二）范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程委托监理合同（二）范文.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程委托监理合同（二）范文委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权 利。第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和 设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的 专项报告。第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包 人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到 终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任监理人责任第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在
2、监理过程中，如果 因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延 长的合同期。第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失 而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二 十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货） 时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人 不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责 任。第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由 于该索赔所导致委托人的各种费
3、用支出。委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承 担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人 要求补偿损失。第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该 索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致 发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及 时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能 全部或
4、部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时 间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执 行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委 托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期 间的责任，双方在专用条款中约定。第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方, 因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同 仍然有效。第三十五条 监理人在应当获得监
5、理报酬之日起30日内仍未收到支付单据, 而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已 暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知, 发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果 第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续 暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后 工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向 监理人发出指明其未履行
6、义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答 复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终 止。监理人承担违约责任。第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。监理报酬第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同 专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起, 还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提 出
7、异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委 托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其他第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复 试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用 的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了 经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包 人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦 不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本 工程使用或复制此类文件。争议的解决第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应 当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根 据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。第三部分专用条件第二条本合同适用的法律及监理依据：第四条 监理范围和监理工作内容：第九条外部条件包括：第十条委托人应提供的工程资料及提供时间: