《土木工程专业工程监理期末考试试卷及参考答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土木工程专业工程监理期末考试试卷及参考答案.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、土木工程专业工程监理期末考试试卷 3 及参考答案一、 单项选择题共 20 题，60 分1、社会监理企业没有任何合同责任和义务为被监理单位供给直接的效劳，这说明社会监理具有3.0A、 公正性B、 独立性C、 效劳性D、 科学性正确答案： B2、对工程中的合同争议，监理工程师应首先承受的方式。3.0 A、 仲裁B、 诉讼C、 协商解决D、 当事人向合同治理机关申请调解正确答案： C3、建设工程监理组织协调方法中最具有合同效力的是。3.0A、 会议协调法B、 交谈协调法C、 状况介绍法D、 书面协调法正确答案： D4、工程监理机构应依据合同有关条款审查施工单位报送的延长工期报审表，签署监理审核意见，
2、并在收到该表之日起的规定时限内回复。3.0 A、 7 天B、 14 天C、 28 天D、 30 天正确答案： B5、延期批准是指当发生非施工单位缘由造成的持续性影响工期的大事时，所做出临时延长合同工期的批准。3.0A、 专业监理工程师B、 总监理工程师C、 总监理工程师代表D、 监理员正确答案： B6、在建设工程进度掌握工作中，监理工程师所实行的合同措施是指。3.0A、 建立进度协调会议制度和工程变更治理制度B、 协调合同工期与进度打算之间的关系。C、 编制进度掌握工作细则，并审查施工进度打算。D、 准时办理工程预付款及工程进度款支付手续正确答案： B7、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异
3、时，由承包方担当工程量变动风险的合同是。3.0A、 估算工程量单价合同B、 固定总价合同C、 纯单价合同D、 本钱加酬金合同正确答案： B8、某工程在合同履行过程中，由于法规变更导致承包商本钱增加，以下关于承包商补偿的说法中正确的选项是。3.0A、 业主应赐予承包商补偿B、 业主不赐予承包商补偿C、 竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D、 通过仲裁打算是否赐予承包商补偿正确答案： A9、建设工程质量治理条例规定，必需依据工程设计要求、施工技术标准和合同商定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进展检验，未经检验或检验不合格的不得使用。3.0A、 施工单位B、 建设单位C、 监理单位D、
4、总承包单位正确答案： A10、我国建设领域推行工程法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同治理制，其中核心的制度是。3.0A、 工程法人负责制B、 招标投标制C、 工程监理制D、 合同治理制正确答案： D11、某工程工程的施工合同，因发包人托付的设计单位供给的设计图纸错误， 给承包人造成施工损失，依据建设工程施工合同示范文本的规定，以下关于担当该损失责任的说法中正确的选项是。3.0A、 由设计单位直接向承包人担当违约责任B、 由发包人和设计单位对承包人担当连带违约责任C、 发包人先向承包人担当违约责任，再向设计单位追究违约责任D、 发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后再将设计单位支付的赔
5、偿金转交给承包人正确答案： C12、依据建设工程监理合同示范文本的规定，监理合同的有效期指的是 。3.0A、 合同签订日至监理人收到监理酬劳尾款日B、 合同签订的开头日至完成日C、 合同签订日至合同商定的完成日D、 合同商定的开头日至工程验收合格日正确答案： A13、施工合同履行过程中，承包人应承受监理工程式的合理化建议而节约的施工本钱，提高了工程经济效益监理，人按监理合同专用条款的商定获得经济嘉奖，奖金应当由谁支付？3.0A、 托付人B、 承包人C、 托付人和承包人共同D、 政府主管部门正确答案： A14、建设工程施工合同示范文本规定，发包人负责选购的材料使用前需要进展试验，关于检验责任的说
6、法正确的选项是哪一个？3.0A、 发包人负责检验，费用由发包人担当。B、 承包人负责检验，费用由发包人担当。C、 发包人负责检验，费用由承办人担当。D、 承包人负责检验，费用由承包人担当。正确答案： B15、在合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险安排，对合同双方均显公正的是。3.0A、 单价合同B、 固定总价C、 可调总价D、 本钱加酬金正确答案： A16、依据标准设计招标文件中的通用合同条款，以下工程勘察合同组成文件中，优先解释挨次排在中标通知书之前的事。3.0A、 合同协议书B、 专用合同条款C、 勘察费用清单D、 通用合同条款正确答案： A17、依据标准勘察招标文件中的通
7、用合同条款，发包人应向勘察人供给的文件资料是。3.0A、 施工测量放线成果B、 岩土工程钻方案。C、 标志桩定位报告D、 建筑总平面布置图正确答案： D18、依据标准施工招标文件中的通用合同条款，发包人依据实际状况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是。3.0A、 承包人修订的进度打算和赶工措施，发包人供给的条件和追加的合同价款。B、 发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的嘉奖方法。C、 发包人修订的进度打算和嘉奖方法，承包人提出的赶工措施和追加的费用。D、 承包人修订的进度打算和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款正确答案： A19、依据标准施工招标文
8、件中的通用合同条款。3.0A、 执行监理人编制的施工安全措施打算。B、 要求发包人供给劳动保护用具。C、 制定安全操作规程D、 担当施工现场全部人员工伤事故的赔偿责任正确答案： C20、某工程的工作内容和技术经济指标格外明确，工期 10 个月，估量施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合承受的合同计价方式是。3.0A、 固定总价合同。B、 可调总价合同C、 固定单价合同D、 可调单价合同正确答案： A二、 多项选择题共 6 题，30 分1、依据标准设计招标文件中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有。5.0A、 设计人在合同商定的时间内，未能获得发包人按合同商定应支付的设计费用。B、 因发生不行抗
9、力大事，导致涉及工作严峻受阻。C、 发包人未按合同商定，对涉及人提出确实认事项进展答复，导致设计滞后。D、 设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定E、 设计人所供给设计文件的设计深度不符合设计合同商定正确答案： AC2、依据标准施工招标文件中的通用合同条款，发包人仅限于赐予承包人费用补偿的情形有。5.0A、 法规变化引起的价风格整。B、 监理人的指示错误。C、 因不行抗力停工期间的工程照管。D、 发包人供给图纸延误E、 重检验隐蔽工程质量正确答案： AC3、依据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人施工工程部人员治理的主要措施有。5.0A、 在施工现场设立特地的质量检验机构。B、
10、 施工人员的质量教育和技术培训。C、 严格执行标准和操作规程。D、 现场施工人员的职称和执业资格审查E、 定期考核施工人员的劳动技能正确答案： ABCE4、依据标准设计施工总承包招标文件中的通用合同条款规定，承包人有权提出工期和费用索赔的情形有。5.0A、 不行预见的物质条件B、 发包人缘由导致工期延误C、 监理人的指示错误D、 发包人供给的材料延误E、 特别恶劣的气候条件正确答案： BCD5、监理人对专业施工分包合同治理的主要工作内容有。5.0A、 审查分包人施工资质B、 审查分包人承受的施工工艺和保障措施。C、 直接订正旁站巡察中觉察的分包人无视质量的行为。D、 觉察分包工程的施工影响到发
11、包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指示进展调整E、 接收分包人的索赔报告正确答案： AB6、以下导致工程拖期的缘由和情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有。5.0A、 特别恶劣的气候条件。B、 属于承包单位自身以外的缘由。C、 工程拖期大事发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差。D、 工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位缘由引起E、 监理工程师对已隐蔽的工程进展剥离检查，经检查合格而拖延的时间正确答案： ABE三、 简答题共 2 题，10 分1、某建设工程系外资贷款工程，业主与承包商依据FIDIC土木工程施工合同条件签 订了施工合同。施工合同专用条件规定：钢材、木材
12、、水泥由业主供货到现场仓库， 其他材料由承包商自行选购。施工过程中发生了如下大事：大事 1：当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主供给的钢筋未到，使该项作业从10 月 3 日至 10 月 16 日停工该项作业的总时差为零。大事 2：10 月 7 日至 10 月 9 日因停电、停水使第三层的砌砖停工该项作业的总时差为4 天。大事 3：10 月 14 日至 10 月 17 日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工该项作业的总时差为 4 天。为此，承包商于 10 月 20 日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10 月 25 日送交了一份工期索赔计算书和索赔依据的具体材料。其计算书的主要内容如下：
13、工期索赔：大事 1.框架柱扎筋：10 月 3 日至 10 月 16 日停工计 14 天大事 2.砌砖：10 月 7 日至 10 月 9 日停工，计 3 天大事 3.抹灰： 10 月 14 日至 10 月 17 日迟开工，计 4 天总计恳求顺延工期：21 天问题：承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？5.0 正确答案：承包商提出的工期索赔不正确。3（1） 框架柱绑扎钢筋停工 14 天，应予工期补偿。这是由于业主的缘由造成的，且该项作业位于关键线路上。3（2） 砌砖停工，工期不予补偿。由于该项停工虽属于业主缘由造成的，但该项作业不在关键线路上，且未超过工作总时差，对工期没有影响
14、。3（3） 抹灰停工，不予工期补偿，由于该项停工属于承包商自身缘由造成的。3同意工期补偿：14+0+0=14天32、某大厦工程全高 22 层，建设单位以公开招标的方式托付了某监理公司担当了大厦施工阶段的监理工作，并签订了托付监理合同。在监理过程中，监理工程师现场巡察检查 时觉察了以下问题：（1） 在墙体钢筋绑扎过程中由于钢筋绑扎困难无法施工，施工单位未通过监理工程师同意便将预留洞口移动了位置并缩小了尺寸。（2） 三层钢筋混凝土柱的钢筋、模板已通过检查验收，可在混凝土浇筑过程中觉察模板胀模。（3） 四层钢筋混凝土柱，钢筋绑扎完后未阅历收，施工单位便擅自合模并预备浇筑混凝土。（4） 五层楼板的钢筋、模板通过监理工程师验收合格并已办理签证，但在混凝土浇筑完成后觉察有一个电专业预留孔未经监理工程师检查验收。针对以上问题，监理工程师对以上发生的问题应如何处理?5.0 正确答案：（1） 责令停工。要求施工单位找设计单位拿出处理意见，如需要变更设计，责令施工单位按设计变更后的图样进展施工。3 分（2） 责令停工。要求施工单位查找胀模的缘由，并进展加固处理后再进展施工。3 分（3） 责令停工。要求撤除模板，检查钢筋合格后，再进展下道工序的施工。3 分（4） 责令停工。由电专业监理工程师进展验收，合格后予以签认，否则，返工重做。3 分