《2023年地形图测绘方案地形测绘合同协议(三篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年地形图测绘方案地形测绘合同协议(三篇).docx(86页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年地形图测绘方案地形测绘合同协议(三篇) 方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署详细、周密,并有很强可操作性的安排。那么方案应当怎么制定才合适呢?下面是我帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。 地形图测绘方案 地形测绘合同协议篇一 身份证号: 乙方: 身份证号: 双方本着优势互补、各取所需、共取双赢的原则,在友好、务实的基础上订立本协议。 一、工作依据 1.1、中华人民共和国国家行业标准_。 1.2、中华人民共和国国家标准_。 1.3、_:_、_:_、_:_地形图图式。 1.4、测绘技术设计规定_。 1.5、测绘采纳_坐标系。 二、合作事项 2.1、乙方必需按时按质量
2、完成甲方交给的_农村建设用地复垦项目的前期测量。 2.2、乙方自行打算资料进行外业测量、内业制作,最终将_农村建设用地复垦项目通过_土地勘测规划院或国家测绘局_测绘院审查。 2.2.1、外业测量详细要求 (a)测图范围为复垦范围线外延_m。 (b)采纳全站仪进行全野外数字化测图。 (c)调查片块所在地的权属名称和地名,权属名称应注记到社(组),名称应精确无误。每幢房子上应注记户主姓名,户主姓名均已户口薄为准。 (d)测绘复垦地块周边农业基础设施,包括:浇灌渠、排水沟、蓄水池、积粪坑等。 (e)现状调绘复垦地块与周边地块之间的交通联系状况,调绘相连的田间道、生产路及其附属设施。 (f)描述复垦地
3、块周边土地利用现状,包括:房屋层数、结构性质、主要房屋和附属房屋应分割表示。特别用地(废弃窑子、工矿用地等)分割表示。 (g)具体测绘复垦地块院坝及林盘现状和面积,不同材质院坝、不同树种林盘分割表示。 (h)单个面积大于5亩(含5亩)的复垦地块需测绘与地块最近的主干道。测绘地块与主干道之间距离及大地貌(有无深坑、深槽、大型沟渠等不利于道路施工的地形和设施)。当主干道或大地貌较远,打印出图时不能与复垦点在一张a4或a3规格纸张上反映时,可将主干道或大地貌平移到复垦地块旁边并标注至复垦点的距离。 (i)复垦地块内的重要的地下设施(供电设施、自然气管道、通讯线路等)应测绘上图。 (j)建立“附加信息
4、”图层,将院坝性质、围墙性质、高度、厚度、主要房屋、附加房屋等放入其中。 (k)远近景拍照,拍照至少四组(尽量满意复垦房屋的四个方向)照片,远景应能反应复垦片块全貌以及与周边地貌、地物的关系,近景应能反应地块的全貌(房屋、院坝、林盘地等)。当片块面积较大、房屋较多时,应增加近景拍照数量。 (l)个人宅基地和集体公共房屋(设施)应分开统计面积(但私人宅基地四周的附属用地除外)。 (m)地形图上相同地形、地物要素图层及线型应一样。 (n)图面上的各种注记不能相互压盖。有压盖时必需拖移,同类注记字体的高度、宽度、颜色应一样。 2.2.2、内业制作详细要求。 2.2.2.1、_:_现状图地类面积统计要
5、求。 2.2.2.2、_:_规划分块图地类面积统计要求。 a、土地分类采纳_级分类。 b、各图斑权属名称应调注到社或组。 c.面积统计单位采纳公顷,保留_位小数。 d、对地类图斑依次编号并统计图斑面积,_米以上单线路、沟、坎应单独编号并统计面积,并分类汇总各地类面积。 e、标注复垦地块的权属名称、小地名、用户名、_:_万图幅号、图斑号。 2.2.2.3、_:_万图斑面积统计要求。 a.统计拟复垦地块对应的_:_万建设用地图斑面积,并同时标注复垦地块的权属名称、小地名、用户名、_:_万图幅号、图斑号。 b.按权属进行建设用地图斑面积的汇总。c._:_万图斑面积及其他统计要素与_:_的面积统计合并
6、为一张表。 2.2.2.4、测绘技术总结 a.测绘技术总结的文本格式(字体、字号、段落格式、图表样式、标题分级等)参照测绘技术总结编写规定ch/t1001,统一规范,排版合理,条理清楚。b.其中项目工作量应具体说明项目片区数、片块数、复垦点数、红线总面积、宅基地总面积、宅基地附属地总面积、工矿用地总面积、涉及的总户数。 2.2.3、乙方在规定时间内通过_土地勘测规划院或国家测绘局_测绘院审查。 2.3、乙方自行担当外业测量、内业制作、通过重庆市土地勘测规划院或国家测绘局重庆测绘院审查所发生的一切费用。 2.4、乙方需拿到户主身份证复印件和镇(街)与权利人复垦协议书复印件后方可进行测量。 2.5
7、、乙方面积以_土地勘测规划院或国家测绘局_测绘院出具的审查看法书确认的建设规模为准。 三、供应的成果 3.1、乙方20_年4月25日提交一份_:_万土地利用现状图上的复垦地块分布图、一份复垦地块_:_土地利用现状图和一份复垦地块_:_土地利用现状图台账给甲方。乙方同时向甲方提交户主身份证复印件和镇(街)与权利人复垦协议书复印件一份。 3.2、乙方_年_月_日前通过_土地勘测规划院或者国家测绘局_测绘院审查后,提交4套资料(资料须要与通过测绘审查的资料相同)给甲方。根据2.2.2.2要求,并提交规划分块和规划分表的电子档光盘一张。 四、双方责任 4.1、甲方责任 4.1.1、甲方应在规定的时间内
8、向乙方供应基础资料,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行测绘。 4.1.2、甲方应爱护乙方数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让,或用于本协议以外的项目,如发生上述状况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。 4.2、乙方责任 4.2.1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的测绘要求,进行工程测绘,按协议规定的进度要求提交质量合格的测绘资料,并对其负责。 4.2.2、乙方采纳的主要技术标准为现行国家有关规范标准。 4.2.3、乙方按本协议第三条规定的内容向甲方交付资料及文件。 4.2.4、乙方应爱护甲方的学问产权,不得向第
9、三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。 4.2.5、乙方必需在甲方规定时间内完成项目的测绘工作并通过_土地勘测规划院或国家测绘局_测绘院审查,并拿到审查看法书。即_年_月_日前完成外业测绘、内业制图和面积统计工作,_年_月_日前完成_土地勘测规划院或国家测绘局_测绘院审查,并拿到审查看法书。 4.2.6、乙方的现场测绘人员必需依据项目实地的基本状况进行勘测,若因乙方工作失误影响工程施工,甲方有权扣除相应的测绘费用并赔偿甲方费用损失。 五、协议价款及支付 5.1、乙方按“_元/亩”的单价包干计费(包含:外业测绘、内业制作和通过_土
10、地勘测规划院和国家测绘局_测绘院审查),面积以_土地勘测规划院或国家测绘局_测绘院出具的审查看法书确认的建设规模为准。 5.2、支付方式 乙方完成向甲方按本协议第3.2条规定其次次移交工作成果资料后,依据本协议第5.1条规定的收费标准,按协议价款的_%支付给乙方。待甲方取得市国土房管局对项目备案批准文件后,再支付协议价款的_%支付给乙方。待甲方取得市国土房管局对项目备案批准文件的4个月后,再支付协议价款的_%支付给乙方。项目实施完成并在通过市级部门验收颁发新增耕合格证之后,余下协议价款的_%待项目实施完成并在通过市级部门验收颁发新增耕合格证之后,甲方再一次性支付给乙方。 六、违约责任 6.1、
11、乙方必需在协议约定的工作期限内完成相应的工作,如不能在规定时间内完成,按协议总价款的_日收取违约金。 6.2、乙方第一次提交的资料必需满意本协议。3.1中所提出的要求。若甲方发觉乙方未到实地测量或弄虚作假,发觉一个复垦地块扣除协议总价款的_。 6.3、如因甲方的缘由造成项目不能入库备案以至报废,甲方应在签订协议后_个月内,按上述付款方式将乙方实际完成的各项工作量的费用支付给乙方。 6.4、若乙方未能按时完成工作任务并在约定整改时间内仍未完成工作任务,甲方有权解除协议并另行支配,甲方不支付乙方任何款项。 七、其他 7.1、协议生效后双方均不得单方面终止协议。 7.2、当发生下述状况时双方有权解除
12、协议。 7.2.1、其中的一方破产或宣告停业清理,且此清理不是出于重组、重建或合并之目的,协议另一方有权解除协议。 7.2.2、未经双方协商,任何一方不得转让协议,否则,协议的另一方有权解除协议。 7.3、因其他不行抗力因素而造成的后果和未尽事宜,由双方协商酌定。 7.4、在项目测量期间,双方工作人员若发生平安事故,由甲、乙双方各自负责。 7.5、本协议双方签字生效,未尽事宜以补充协议为准。本协议一式陆份,甲乙双方各叁份,具有同等法律效力。协议自双方签字盖章之日起生效,履行完毕后,自行失效。 日期:_年_月_日 乙方: 日期:_年_月_日 地形图测绘方案 地形测绘合同协议篇二 书目 错误!未找
13、到书目项。 gf-20_-0203 建设工程勘察合同 岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探 工程名称:_ 工程地点:_ 合同编号:_ (由勘察人编填) 勘察证书等级:_ 发包人:_ 勘察人:_ 签订日期:_ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 第一部分协 议 书 发包人:_ 勘察人:_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定,结合本工程的详细状况,为明确责任,协作协作,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一样,签订本合同,共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称:_ 工程建设地点:_ 工程规模、特征:_ 工程勘察任务托
14、付文号、日期:_ 工程勘察任务(内容)与技术要求:_ 承接方式:_ 预料勘察工作量:_ 工程内容:_ 其次条 发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料,并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
15、 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工,_年_月_日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定
16、的现行收费标准_计取费用;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金、计_元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_时,向勘察人支付预算勘察费的_的工程进度款,计_元;勘察工作外业结束后_天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_,计_元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1
17、.1发包人托付任务时,必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未供应上述资料、图纸,或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并担当其费用。 5.1.4若勘
18、察现场须要看管,特殊是在有毒、有害等危急现场作业时,发包人应派人负责平安保卫工作,按国家有关规定,对从事危急作业的现场人员进行保健防护,并担当费用。 5.1.5工程勘察前,若发包人负责供应材料的,应依据勘察人提出的工程用料安排,按时供应各种材料及其产品合格证明,并担当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件,并担当费用;如不能供应时,应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝
19、工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察,。按本合同规定的时间
20、提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另托付其他单位时,勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外,并依据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_。 5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中,依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量
21、或修改勘察工作的看法。并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度,担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格,不能满意技术要求时,其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘
22、察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50以内时,发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费计_元;完成的工作量超过50时,则应向勘察人支付预算额100的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它
23、约定事项:_ 第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应刚好协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起拆。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖x后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 本合同一式_份,发包人_份、勘察人_份。 发包人名称:勘察人名称: (盖x)(盖x) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 托付代理人:(签
24、字) 托付代理人:(签字) 住 所: 住 所: 邮 政 编 码:邮 政 编 码: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开 户 银 行:开 户 银 行: 银 行 帐 号:银 行 帐 号: 建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见: (盖x) (盖x) 备 案 号: 经 办 人: 备案日期:年月日 鉴证日期:年月日 gf-20_-0204 建设工程勘察合同 岩土工程设计、治理、监测 工程名称:_ 工程地点:_ 合同编号:_ (由勘察人编填) 勘察证书等级:_ 发包人:_ 承包人:_ 签订日期:_ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 第一部分协 议 书 发包人:_ 勘察人:
25、_ 发包人托付勘察人担当_工程项目的岩土工程任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规,经发包人、承包人协商一样签订本合同。 第一条 工程概况 1.1工程名称:_ 1.2工程建设地点:_ 1.3工程规模、特征:_ 1.4工程勘察任务托付文号、日期:_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:_ 1.6承接方式:_ 1.7预料勘察工作量:_ 1.8工程内容:_ 其次条 发包人向承包人供应的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第四条 工期 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 本岩土工程自
26、_年_月_日开工至_年_月_日完工,工期为_天。由于发包人或承包人的缘由,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为_元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20,计_元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。 5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,
27、从应拨付之日起担当应拨付工程费的滞纳金。 拨付工程费时间 (工程进度) 占合同总额百分比 金额人民币(元) 第六条 变更及工程费的调整 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察 6.2本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认,如不确认或不提出修改看法的,变更文件资料自送达之日起第_天自行生效
28、,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人担当。 6.3变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_ _ _ 第七条 发包人、承包人责任 7.1发包人责任 7.1.1发包人按本合同其次条规定的内容,在规定的时问内向承包人供应资料文件,并对其完整性、正确性刚好限性负责;发包人供应上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。 7.1.3发包人应
29、为承包人现场工作人员供应必要的生产、生活条件;如不能供应时,应一次性付给承包人临时设施费_元。 7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地运用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并担当费用; 发包人应向承包人供应工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其详细位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任; 在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,供应相应的防护措施,并担当有关的费用; 以书面形式向承包人供应水准点和坐标
30、限制点; 发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并担当费用。 7.1.5发包人应对工作现场四周建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的爱护负责,对承包人提出书面详细爱护要求(措施),并担当费用。 7.1.6发包人应爱护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特别工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上状况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。 7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 7.2承包人责任 7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其
31、质量负责。 7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责实行补救措施外,应减收或免收干脆受损失部分的岩土工程费,并依据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_。 7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让其次条中发包人供应的技术资料、文件。发生上述状况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。 7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的爱护要求(措施),爱护好工作现场四周的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。 7.
32、2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 第八条 违约责任: 8.1由于发包人供应的资料、文件错误、不精确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、平安事故时,由发包人担当法律责任和经济责任。 8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未起先工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50以内时,发包人应支付承包人工程费的50的费用;完成的工作量超过50时,发包人应支付承包人工程费的100的费用。 8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后
33、仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应担当滞纳金。 8.4由于承包人缘由延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应担当以工程费千分之一计算的违约金。 8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人缘由达不到约定条件,由承包人担当返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人担当违约责任,并依据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。 第九条 材料设备供应。 9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,供应产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验
34、收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新选购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自担当发生的费用。若造成停、窝工的,缘由是承包人的,则责任自负;缘由是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。 9.2承包人需运用代用材料时,须经发包人代表批准方可运用,增减的费用由发包人、承包人商定。 第十条 报告、成果、文件检查验收 10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。 10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。 10.3隐藏工程工序质量检查,由承包人自