《2023年小区绿化承包合同(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年小区绿化承包合同(篇).docx（69页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年小区绿化承包合同(篇) 随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应当怎么制定才合适呢？下面是我帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。 小区绿化承包合同篇一 工程地点：_ 建设单位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_园林绿化工程施工，本着相互协作、紧密协作的原则和保证工程顺当进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数
2、量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化_类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的_%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项_%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期_年月日。 3、竣工日期_年月日。 五、双方责任： (一)甲方责任： 1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收，并按合同规定
3、办理结算。 相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书 (二)乙方责任： 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、担当绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。 六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 代表(签字)：_代表(签字)：_ _ 年 _ 月 _ 日_ 年 _ 月 _ 日 小区绿化承包合同篇二 发包方(甲方)： 承包方(乙
4、方)： 签订时间： 依据中华人民共和国民法典及国家有关工程承包条款的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条 项目工程 一、工程名称：湖北化纤股份有限公司绿化工程 二、工程地点：湖北化纤股份有限公司 三、承包范围和内容 (一)设计图纸范围内和施工招标图纸、答疑的一切内容。 (二)下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即： 1、本合同及附件 2、投标书及投标报价表 3、施工图纸 4、标价的工程量清单 5、构成本合同组成部分的其它文件 (三)上述文件将相互补充，若有不明确或不一样之处，以上列次序在先者
5、为准。 四、工程造价：以乙方投标中标价20xx370.00元(大写： 贰佰叁拾叁万肆仟叁佰柒拾元整)。 五、工期要求 (一)依据工程量和甲方要求，双方商定工程总工期为180日历天。 (二)开工前，乙方3天内向监理方，甲方发出开工申请书，并报送施工进度安排和施工组织设计，监理下达开工令后方可施工。 其次条 工程质量 一、工程质量等级：优质工程 二、乙方必需严格根据施工图纸、技术要求和国家相关施工规范进行施工并接受甲方、监理及质量监督部门监督。 三、乙方在施工过程中必需遵守下列规定： 1、乙方供应的植物必需符合程预算书清单规定的规格和植物种类，并经甲方和监理验收后，方可用于施工。 2、隐藏工程必需
6、经甲方、监理方认可后方可进行下道工序。 3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保养及养护，质量保活期以验收竣工之日起24个月。 第三条 工程价款的支付与结算 1、乙方根据设计图纸及建设要求完成全部工程后，经监理、监督和甲方有关人员初验合格并经监理签证之日起15天内，甲方付给乙方30%工程款。乙方要根据设计图纸完成全部工程，并供应管理和养护处植36个月具体安排和方案。 2、6个月后，甲方再付给乙方50%工程款。 3、12个月后，经甲方组织监理、监督等部门验收后苗木成活率及苗木保存率达到100%以上，草坪覆盖率达99%以上，其它设施完好并经监理签证的后，甲方再拨付乙方10%工程款，剩余10%工程款作
7、为该工程的保修资金。养护期满后赐予拨付。 甲方： 乙方： 年月日 小区绿化承包合同篇三 项目名称：_ 建设地点：_ 建设单位：_（以下简称甲方） 施工单位：_（以下简称乙方） 签约时间：_年_月_日 签约地点：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称：_私家花园工程。 （二）建设地点：_ （三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条工期 该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。 （一）如遇下列缘由工期顺延：
8、1、未刚好签审施工图纸和施工组织安排； 2、设计变更； 3、甲方未能按期提交施工场地； 4、连续4小时遇雨和停水、停电； 5、未按合同规定时间拨付工程款项； 6、遇不行抗拒因素。 （二）竣工验收： 1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。 第三条工程合同总价及支付方式 （一）结算依据： 1、依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计
9、算；小品项目按市场价定价； 2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价； 3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书； 4、竣工图。 （二）合同金额： 1、本合同暂定造价6万元； 2、工程竣工验收后按实结算。 （三）合同金额的支付时间： 1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。 2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%； 3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整（更改） 本工程涉及设计调整（更改
10、）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。 第五条质保期 （一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部xx年第80号令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。 （二）成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。 第六条双方的责任 （一）甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方； 3、负责帮助办理施工的各项进场手续； 4、负责协调现场各施工单位间的关系； 5、若施工变更应以书面形式通知乙方
11、； 6、按合同规定时间按时付款。 （二）乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作； 4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工； 5、负责施工中的成品爱护。 第七条甲、乙双方现场代表及责任 （一）甲方施工负责人：_ 现场代表：_ （二）乙方施工负责人：_ 土建：_ 绿化：_ 现场代表：_ （三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 第八条材料的认定及选购 （一）乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。
12、 （二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 （一）甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条争议解决方式 在合同履行中
13、，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方（盖章）_乙方（盖章）_ 法人代表：_法人代表：_ 托付代理人：_托付代理人：_ _年_月_日 小区绿化承包合同篇四 发包方： 承包方： 依据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守： 第一条：工程概况 公园绿化种植工程 工程地点： 工程承包范围和内容：按图纸结合实际地形、栽植乔木、灌木、地被等品种 承包方式：由乙方包工、包料
14、 其次条：工程期限： 年 月 日至 年 月 日 第三条：工程合同造价 本工程合同预算造价为人民币830000万元，即人人民币捌拾叁万元整(不含税金) 第四条：工程价款的支付与结算 签定合同后，由甲方在工程施工前支付乙方工程款(乔木、灌木的工程量)400000万，即人民币肆拾万元整。 乙方在花苗、草皮进场前由甲方支付350000元工程进度款，即人民币叁拾伍万元整。 工程竣工后，甲方应在二十日内一次付清乙方合同总价的余款。(按实际发生量结算)。 确因甲方拖欠工程款或场地施工，天气等其他因素而影响工程进度造成乙方停工，损失应由甲方担当。竣工日期应予以顺延。 第五条：苗木养护期： 保养期内，凡因乙方施
15、工造成的质量问题苗木不成活的应刚好更换，超过保养期苗木不成活的更换费用由甲方支付，竣工之后的苗木养护费用由甲方担当。 第六条：工程质量和检查验收 本工程质量要求为合格 乙方必需严格按施工图纸操作规范和进行施工并接受甲方现场监督检查。 工程竣工后，由甲方刚好组织竣工验收，合格后，将工程移交给甲方管理。 第七条：负责事项 季节缘由：为提高成活率把部分地苗改为假植苗，规格也相应整体降低调整。 甲方按规定供应施工场地，施工场地的土方平整。 甲方供应场地所需水源、电源和灌水设备。 本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。 发包方： 承包方： 签约日期：年月日 小区绿化承包合同篇
16、五 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺当进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 5、绿化面积： 6、绿化标准： 7、绿化品种： 8、工程造价：大写： 其次条 工程期限 全部工程开工日期，本工程定20_年4月1日开工，全部工程竣工日期：20_年4月18日竣工，合同工期总日历天数18天。 第三条 工程延误与工程奖罚 1、乙方应刚好按期开工，如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种缘由须要停工，应提前24小
17、时书面对甲方提出申请，由甲方视状况确定是否停工。 3、如遇不行抗力，如自然灾难等缘由，工期相应顺延。 4、因乙方缘由造成延期开工或停工的，由乙方担当相应损失。 第四条 甲方工作 1、确保施工面，现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 3、甲方应为乙方供应地下隐藏工程的资料。 第五条 乙方工作 1、乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程担当质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方担当。 第六条 质量验收 1
18、、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于100% 。 2、土建工程及换土工程要按图施工。 3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。 第七条 付款方式 甲方验收合格后付全款。 第八条 争议处理 因履行本合同发生争议，应协商解决。 本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。 第九条 维护 有甲、乙双方协调。 甲方：签字： 乙方： 签字： 小区绿化承包合同篇六 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法及有关规定，经双方友好协议，签订本合同，共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：新村绿化工程 2、工程地点：顶灵村新村聚居点 3、工程
19、总造价：按实际合格清单造价计算。 二、双方职责： 1、发包方： 负责接通施工用水源，平整施工现场，清除建筑垃圾，供应工具房与树苗的看管。 2、承包方： a、负责施工区域临时设施的管理、修理; b、组织施工人员、材料、机械进场。 三、工程期限 1、依据双方约定，总工期为天(日历天)。 2、因甲方供水、电出现问题或节假日、雨天等不行抗拒因素，工期顺延。 四、工程质量 工程竣工后，承包方按规定对工程进行保养管理。 五、付款方式 工程完工后，付完工程总造价的80%，余款在 年 款，所欠款项应按(国家)银行贷款利息结息。 六、附则 1、本合同若有未尽事宜，经双方协商解决，可签订补充协议，作为本合同的补充
20、合同。 2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 小区绿化承包合同篇七 建设单位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 签约时间：_年_月_日 签约地点：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 (一)工程名称：_私家花园工程。 (二)建设地点：_ (三)工作内容：约100平方米环境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条工期 该项目工程总工期
21、_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。 (一)如遇下列缘由工期顺延： 1、未刚好签审施工图纸和施工组织安排; 2、设计变更; 3、甲方未能按期提交施工场地; 4、连续4小时遇雨和停水、停电; 5、未按合同规定时间拨付工程款项; 6、遇不行抗拒因素。 (二)竣工验收： 1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。 第三条工程合同总价及支付方式 (一)结算依据： 1、依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取
22、费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价; 2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价; 3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书; 4、竣工图。 (二)合同金额： 1、本合同暂定造价6万元; 2、工程竣工验收后按实结算。 (三)合同金额的支付时间： 1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。 2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%; 3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保
23、修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。 第五条质保期 (一)质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部xx年第80号令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物(1000元以上)保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。 (二)成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。 第六条双方的责任 (一)甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方; 3、负责帮助办理施工的各项进场手续
24、; 4、负责协调现场各施工单位间的关系; 5、若施工变更应以书面形式通知乙方; 6、按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作; 4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工; 5、负责施工中的成品爱护。 第七条甲、乙双方现场代表及责任 (一)甲方施工负责人：_ 现场代表：_ (二)乙方施工负责人：_ 土建：_ 绿化：_ 现场代表：_ (三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 第八条材料的认定及选购 (一
25、)乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 (二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 (一)甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失; 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失; 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，
26、每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 小区绿化承包合同篇八 绿化工程承包协议书 发包方： _(以下简称甲方) 承包方： _(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，
27、签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程名称： _项目外环境景观及_景观园林绿化工程 ; 2.工程地点：_; 3.工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。 4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 其次条 工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准
28、，竣工日期为_年_月_日。 2.如遇下列状况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者; (4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者; (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代
29、购材料价差款而影响施工进度者; (6)因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度者; (7)发生重大设计变更。 第三条 工程合同造价 1.本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(含税)。 2.根据第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条 材料、设备供应、检验 1.进口特别材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责; 2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪
30、用，丢失或损坏; 3.全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证。 4.已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。 5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方担当;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。 6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。 7.乙方已预定或已选购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。 第五条 工程质量和检查验收 1.本工程质量要求为优良; 2.承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行
31、施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查; 3.发包方聘用的现场监理工程师为_; 4.承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必需经过设计单位和发包方同意并签证后，方可运用。 5.隐藏工程由承包方自检后，填写隐藏工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。 6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 7.工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书
32、，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。 8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。 9.工程交工验收后，园建工程保修期为_年，水电保修期为_年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期_个月，保养水费由发包方担当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在_个工作日内修复。 第六条 施工设计变更 1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。 2.施工图的重大修变更更，必需经发包方、设计单位同意，并于修改前
33、_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。 3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。 4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施; 5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认; (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符;
34、 (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符; (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。 (4)确认的事实必需在_天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方担当。 第七条 双方负责事项 1.发包方 (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐藏的)，并供应有关隐藏、障碍物资料; (2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费; (3)依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水
35、、用电的须要; (4)按规定供应施工场地; (5)合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)向承包方供应完整的施工技术资料_套; (6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点; (7)组织承包双方和设计单位参与的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位; (8)审核承包方工程进度表，刚好向承包方支付工程进度款; (9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。 (10)组织对工程的竣工验收，并按合同规
36、定日期协作承包方办好竣工结算工作。 2.承包方 (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工; (2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度安排、材料设备及成品半成品等进场安排、用水电安排、开竣工通知书、隐藏工程验收单等，并刚好送发包方及有关单位; (3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理; (4)严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付; (5)在交工前应负责保管，并清理好场地; (6)供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收; (7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿
37、修理。 第八条 工程价款的支付与结算 1.签定合同后_个工作日内，支付工程合同总价的_%; 2.乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后_个工作日内付至合同总价_%进度款; 3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后_个工作日内付至合同总价_%进度款; 4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后_天内完成工程结算的审核工作。工程结算后_天内付至结算总价的_%工程款;留结算价的_% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。 5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。 6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 7.本工程造价结算方式按下列状况办理： 7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量 进行计算; 7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用_年_省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价; 7.3 安装工程项目费计取套用_年_省安装工程综合定额按定额计价; 7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按_建设工程造价管理站于_年颁发的_年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮_