《工程合同纠纷反诉状(标准版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同纠纷反诉状(标准版).docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、本资料为word版可修改、可编辑 工程合同纠纷反诉状标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 工程合同纠纷反诉状 反诉人(本诉被告)：_陕西#国际建设工程有限公司 法定代表人：_#经理 住所地：_西安市碑林区# 被反诉人(本诉原告)：_陕西#实业有限公司 法定代表人：_#经理 住所地：_西安市未央区#反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。 反诉请求：_ 1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的建设工程施工合同; 2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝
2、工损失860000元; 3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。 事实和理由：_ 2012年6月20日，反诉人与被反诉人签订了建设工程施工合同，反诉人承建被反诉人#市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。 合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一
3、度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。 工程已近收尾，合同大部分反诉人已经履行完毕，此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致，所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为，造成农民工工资无法发放，材料供应商欠款利息索赔，给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，为了维护正常市场经济秩序，本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。 综上所述，反诉人认为，合同目的已经基本完成，由于被反诉人迟延支付工程进度款，导致进度放缓，望法院察明案情，依法裁判，依法维护建筑工人的合法权益。 此致 陕西人民法院 反诉人：_陕西#国际建设工程有限公司 _年_月_日 第4页，共4页