《2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）高分题库附答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）高分题库附答案.pdf（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）高分题库附精品答案大 题（共io题）一、某省使用国有资金投资的堤防专项整治工程，经过相关部门批准拟采用邀请招标方式进行施工招标。招标人于2 018年 10月 8 日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E 五家投标人发出投标邀请书，其中说明，10月 12 18日9 至 16时在该招标人总工办领取招标文件，11月 8 日 14 时为投标截止时间。该五家投标人均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但投标人A 在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处
2、人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标人A 已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 四家投标人投标，并宣读该四家投标人的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员共由7 人组成，其中招标人代表2人,本系统技术专家2 人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中，评标委员会要求B、D 两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望投标人 B 再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，4 个投标人综合得分从高到低的顺序依次为B、D、C、
3、E,故评标委员会确定投标人B 为中标人。投标人B 为外地企业，招标人于11月 2 0日将中标通知书以挂号方式寄出，投标人B 于口月2 4 日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4 个投标人的报价从低到高的顺序依次为D、C、B、E,因此，从 11月 2 6日至12 月 2 1日招标人又与投标人B 就合同价格进行了多次谈判，结果投标人B将价格降到略低于投标人C 的报价水平，最终双方于12 月 2 2 日签订了书面合同.、从招标投标的性质来看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？、从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中有哪些不妥之处？请逐一说明原因。【答案】L 在本案例中，要约
4、邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。2.在该项目招标投标程序中有以下不妥之处，分述如下：（1）招标人宣布B、C、D、E 四家投标人参加投标不妥，因为投标人A 里然已撤回投标文件，但仍应作为投标人加以宣布。（2）评标委员会要求投标人提出具体、可靠的实施措施不妥，因为按规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，因此，不能要求投标人就实质性内容进行补充。（3）作为评标委员的招标人代表希望投标人8 再适当考虑一下降低报价的可能性不妥，因为在确定中标人前，
5、招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（4）对评标委员会确定投标人B 为中标人要进行分析。如果招标人授权评标委员会直接确定中标人，由评标委员会定标是对的，否则，就是错误的。（5）中标通知书发出后招标人与中标人就合同价格进行谈判不妥，因为招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议、（6）订立书面合同的时间不妥，因为招标人和中标人应当自中检通知书发出之日（不是中标人收到中标通知书之日）起 30日内订立书面合同。二、某市政府投资一水利工程建设项目，项目法人单位委托招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标，并委托有资质的工程造
6、价咨询企业编制了招标控制价。招投标过程中发生了如下事件：事件1.招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改为邀请招标方式，并要求在当地承包商中选择中标人。事件2.资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。事件3.招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为3 个工作日；要求投标提交的保证金为12 0万元。事件4.开标后，招标代理机构组建了评标委员会，由技术专家2 人、经济专家3 人、招标人代表1人、该项目主管部门主要负责人1人组成。事件 5.招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经多次谈判，签订了书面合同，合同价比
7、中标价降低2%。招标人在与中标人签订合同3 周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。、说明工程造价咨询企业编制招标控制价的主要依据。2 、指出事件1 中招标人行为的不妥之处，并说明理由。3、说明事件2中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容。4 、指出事件3、事件4中招标代理机构行为的不妥之处，并说明理由。5、指出事件5 中招标人行为的不妥之处，说明理由。【答案】1.（1）工程量清单计价规范。（2）技术标准、技术文件。（3）设计文件、相关资料。（4）工程量清单及招标文件的其他要求。（5）国家、行业发布的定额（6）造价管理机构发布的造价信息。2.事件1 中：（1）“改为邀请招标方式”不妥，
8、因政府投资一水利工程建设项目应当公开招标，如果项目技术复杂，经有关主管部门批准，才能进行邀请招标。（2）“要求在当地承包商中选择中标人”不妥，因招标人不得对投标人实行歧视待遇。3.（1）资质证书和营业执照；（2）资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员情况；（3）是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（4）近 3 年内是否有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故问题；（5）是否符合法律、行政法规规定的其他资格条件。三、某新建项目，建设期为3 年，从银行均衡贷款900万元，其中第 1年 300万元、第 2 年 600万元。若年利率为6%,按季计息
9、，列式计算该项目建设期利息。1、估算建设期贷款利息。【答案】实际利率=（1+6%/4）4 T=6.14%第 1年贷款利息=300/2 x6.14%=9.2 1（万元）第 2 年贷款利息=（300+9.2 1）+600/2 x6.14%=37.4 1（万元）第 3 年贷款利息=(300+9.2 1+600+37.4 1)x6.14%=58.12 (万元)建设期贷款利息=9.2 1+37.4 1+58.12 =104.74 （万元）四、某新建项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2 500万元。某已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购
10、置费的比例分别为4 5%、2 5%,由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1,项目的独立费用按600万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。3.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%,直线法折旧。4.项目流动资金600万元，在运营期第1 年内投入。5.项目运营期各年的营业收入、经营成本、增值税金附加费分别为2 4 00万 元（含销项税 4 00万元）、1300万 元（含进项税170万元）、2 7万元。由于第一年未100%达产，故营业收入、经营成本、增值税金附加费分别为2 000万 元（含销项税34 0万元）、1050万 元（含进项税130
11、万元）、2 5万元。6.项目的调整所得税税率2 5%。7.项目计算时，不考虑预备费。（计算结果保留三位有效数字）。、列式计算项目的建设投资。2 、列式计算项目年固定资产折旧额。3、列式计算运营期第 1年的总成本费用、息税前利润、调整所得税。4 、若该项目初步的融资方案为：建设投资来源为资本金和贷款。贷款共计2 000万元，年初和年中各投入1000万元，贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5 年等额还本、利息照付方式。列式计算运营期前两年应偿还贷款的本息额以及折旧费。【答案】1.建筑、安装工程费=2 500 x（4 5%+2 5%）xl.1=192 5（万元）项目的建设
12、投资=2 500+192 5+600=502 5（万元）2.固定资产投资=502 5（万元）固定资产折旧额=502 5x（1-5%）/10=4 77.375（万元）3.第 1 年总成本费用=经营成本（不含进项税）+折旧+摊销+利息=（1050-130）+4 77.375=1397.375（万元）或1050+4 77.375=152 7.375（万元）（其中进项税为130万）第 1年息税前利润=营业收入（不含销项税）-经营成本（不含进项税）-增值税附加-折旧=（2 000-34 0）-（1050-130）-2 5-4 77.375=2 37.62 5（万元）第 1年调整所得税=2 37.62 5
13、x2 5%=59.4 06（万元）4.建设期利息=1000 x6%+1000 xl/2 x6%=90（万元）运营期第1年年初借款余额=2 000+90=2 090（万元）等额还本=2 090/5=4 18（万元）运营期第 1年利息=2 090 x6%=12 5.4 00（万元）运营期第1年应还本付息=4 18+12 5.4=54 3.4 00（万元）运营期第 2 年利息=（2 090-4 18）x6%=100.32 0（万元）运营期第2 年应还本付息=4 18+100.32=518.32 0（万元）五、某企业为满足某施工项目的要求，购买新型号混凝土运输机械,该机械出厂为60万元（含税），运杂费
14、费率为5%,采购及保管费费率为0.7%,运输保险费费率为0.4 5%,以上费用计算基础均为含税价格。该机械工作期间仅消耗柴油，设备残值率5%,总寿命台时为15000h,发动机额定功率2 4 7kW,发动机油量消耗综合系数0.059。由于定额缺项，需编制此机械的补充台时费定额。台时费由折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、动力、燃料消耗费、机上人工费组成。折旧费（元/h）=机械预算价格（元）x（1-残值率）+寿命台时（h）修理及替换设备费（元/h）=折旧费x修理及替换设备费费率（%）安装拆卸费（元/h）=折旧费x安装拆卸费费率（%）动力、燃料消耗费=发动机额定功率x工作时间x发动机油量消耗综合系
15、数经调研，该新型号施工机械的修理及替换设备费费率为176%,安装拆卸费费率为13%,每台时消耗人工L 2工时。人工预算价格为：工长9.2 7元/工时，高级工8.57元/工时，中级工6.62 元/工时，初级工4.64 元/工日才；柴油预算价格为8.3 元/kg（含可抵扣增值税13%）。二、问题1.求该施工机械运杂费。2.若施工机械出厂价含13%可抵扣增值税，编制该施工机械一类费用。3.不考虑材料补差，编制该施工机械二类费用，并结合问题2计算该施工机械台时费。以上计算结果均保留两位小数（涉及百分数的保留百分数小数点后两位）。【答案】问题1：施工机械运杂费:运杂综合费费率=运杂费费率+（1+运杂费费
16、率）x采购及保管费费率+运输保险费费率=5%+（1+5%）xO.7%+0.4 5%=6.19%运杂费=施工机械出厂价（含税）x运杂综合费费率=600000 x6.19%=3714 0（元）问题2:基本折旧费=（施工机械出厂价一可抵扣增值税+运杂费）x（1-残值率）7 总寿命台时=600000-600000（1+13%）xl3%+3714 0 x（1-5%）-15000=35.98（元）修理及替换设备费=折旧费x修理及替换设备费费率=35.98xl76%=63.32（元）安装拆卸费二 折旧费x安装拆卸费费率=35.98xl3%=4.68（元）六、XX省某大型泵站工程，初步设计已经批准，建设资金来
17、源已经落实，项目占用土地、居民迁移工作已经进行了动员，上级主管部门认为该项目已具备公开招标条件。招标文件按 水利水电工程标准施工招标文件编制，部分内容如下：（1）2 019年 6 月 1 3 日9:00 17:00在该单位xx市xx路xx楼xx房间出售招标文件。投标人在提交投标保证金后才能购买招标文件。（2）投标文件递交截止时间6 月 30日 10时00分。开标时间与投标截止时间一致。投标文件（3 份正本，4 份副本，共 7 本）应于开标当日投标截止时间3 小时前送达开标地点，逾期送达的，招标人将拒收（开标地点：xx市xx路xx楼会议中心）。（3）投标有效期自招标文件发出之日起至投标截止之日止
18、，投标保证金应在投标有效期截止日后30日内保持有效。招标投标过程中，有如下情况发生：（1）共 有 A、B、C、D、E、F 六家单位投标，其中A 单位在6 月 15日以书面形式向招标人提出招标文件相关疑问，要求招标人予以澄清。招标人于6 月 16日以书面形式向A 单位发出澄清文件。（2）7 月 1 日评标委员提出书面评标报告，推荐3 名中标候选人，未标明排名顺序。7 月 3 日，招标人确定B 单位中标并公示，于 7 月 5 日向B 单位发出中标通知书，并于7 月 10日与B 单位签订了合同。（3）招标人于7 月 12 日将中标结果通知了其他五家单位，并将其投标保证金退还。（4）招标人于 7 月
19、2 5 日向xx省水利厅提交了该工程招标投标情况的书面报告。【问题】1 .招标人在起草招标文件中存在哪些不妥之处？并做简要分析。2.从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中有哪些不妥之处？请逐一说明原因。【答案】1.招标人在起草招标文件中的不妥之处及分析（1）“2019年 6 月 1 3 日9:00 17:00在该单位xx市xx路xx楼xx房间出售招标文件”不妥，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少 于 5 日。投标人在提交投标保证金后才能购买招标文件”不妥,应该是在递交投标文件的同时，按“投标人须知”前附表规定的金额、担保形式和投标文件格式规定的保证金格式递交投标保证金，并作为其投
20、标文件的组成部分。（2）“投标文件（3 份正本，4 份副本，共 7 本）”不妥，首先，投标文件正本应为1份，副本4 份。正本只能有一份，以保证投标的唯一性。（3）应于开标当日投标截止时间3 小时前送达开标地点，逾期送达的，招标人将拒收”不妥，根 据 中华人民共和国招标投标法第二十八条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点。第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，其补充、修改的内容为招标文件的组成部分。（4）“投标有效期自招标文件发出之日起至投标截止之日止”不妥，投标有效期应从招标
21、文件规定的提交投标文件截止之日起计算。（5）“投标保证金应在投标有效期截止日后30日内保持有效 不妥，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。2.招标投标程序中的不妥之处及原因：（1）“A单位在6 月 15日以书面形式向招标人提出招标文件相关疑问，要求招标人予以澄清”不妥，A单位应该在投标截止时间1 7天前，即6月1 3日以前向招标人提出。（2）招标人于6月1 6日以书面形式向A单位发出澄清文件”不妥。首先，招标文件的澄清应该在投标截止时间15天前，如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。其次，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源
22、。（3）“7月1日评标委员提出书面评标报告，推荐3名中标候选人，未标明排名顺序”不妥，应该标明排名顺序。（4）“7月5日向8单位发出中标通知书”不妥，因为招标人7月3日确定中标人需公示且公示期不得少于3日，应在7月6日及以后向B单位发出中标通知书。（5）“招标人于7月1 2日将中标结果通知了其他五家单位，并将其投标保证金退还”不妥，招标人应在投标有效期内,以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人，所以本例中招标人应在7月6日向B单位发出中标通知书的同时，将结果告知其他五家单位。（6）“招标人于7月25日向x x省水利厅提交了该工程招标投标情况的书面报告”不妥，招标人在
23、确定中标人后，应当在1 5日之内按项目管理权限向水行政主管部门提交招标投标情况的书面报告，所以本例中不应迟于7月21日。七、中部某市为提升城市防洪能力，改善流域生态环境，拟对当前水系进行综合治理，工程任务以堤防加固为主，兼顾河道整治。该工程位于汉江某二级支流上，目前正处于初步设计阶段。其建筑工程包括堤防加固工程、河道整治工程、房屋建筑工程和其他建筑工程。已知：（1）堤防工程4204.64万元，河道整治工程1055.89万元，导流工程150万元，施工交通工程132万元，辅助生产厂房、仓库和办公用房100万元，交通工程中对外公路工程86万元、运行管理维护道路工程120万元，供电设施工程89万元，施
24、工供电工程54万元，施工房屋建筑工程92万元，其他施工临时工程30.38万元，机电设备及安装工程11.85万元，金属结构设备及安装工程58.31万元，独立费用764.73万元，基本预备费为工程一至五部分投资合计的5%,价差预备费不计。（2）值班宿舍及文化福利建筑工程投资按主体建筑工程投资百分率计算：1）枢纽工程：投资W50000万元时，取 1 .0%1 .5%；50000万元投资 100000万元时，取 0.5%0.8%0 2）引水工程：取 0.4%0.6%。3）河道工程：取 0.4%。（3）室外工程按房屋建筑工程投资（不含室外工程本身）的 15%20%计算，本工程取下限。（4）其他建筑工程投
25、资按照主体建筑工程的3%计算。【答案】分析要点：本案例重点考核项目类型的划分、各项工程的造价构成，本工程属于河道工程中的堤防工程，根据题干信息情况，各项工程费用构成如下。房屋建筑工程包括：辅助生产建筑、仓库、办公用房、值班宿舍及文化福利建筑以及室外工程。建筑工程包括：主体建筑工程（堤防加固工程和河道整治工程）、交通工程（对外公路和运行管理维护道路）、房屋建筑工程、供电设施工程和其他建筑工程。施工临时工程包括：导流工程、施工交通工程、施工供电工程、施工房屋建筑工程和其他临时工程。工程部分静态投资包括：建筑工程投资、机电设备及安装工程投资、金属结构设备及安装工程投资、施工临时工程投资、独立费用和预
26、备费（基本预备费和价差预备费）。工程静态总投资包括：工程部分静态投资、建设征地移民补偿投资、环境保护工程投资、水土保持工程投资。答案：问题1:主体建筑工程投资=堤防工程投资+河道整治工程投资=4 2 04 .64+1055.89=52 60.53（万元）辅助生产厂房、仓库和办公用房：100万元值班宿舍及文化福利建筑工程投资=0.4%x52 60.53=2 1.04（万元）室外工程投资=（100+2 1.04）x15%=18.16（万元）房屋建筑工程投资=辅助生产建筑、仓库和办工用房投资+值班宿舍及文化福利建筑投资+室外工程投资=100+2 1.04+18.16=139.2 0（万元）八、某承包
27、人承包引水补水工程，分 I、II两个施工区段，按 水利工程标准施工招标文件合同条款签订施工合同，合同价为3000万元。两个施工区段均在最早开工时间开工，合同约定完工日期I区段为2 017年 3 月 1 日，II区段为2 017年 8 月 31日。总进度计划上 I区段为关键线路上项目，II区段为非关键线路上项目，其自由时差为10d,总时差为10d。I区段工程造价为2 000万元，2 017年3 月 1 日完工，完工证书上写明的实际完工日期为2 017年 3 月 1 日,签发完工证书日期为2 017年 3 月 10日；II区段工程造价为1000万元，2 017年 10月 10日完工，完工证书上写明
28、的实际完工日期为2 017年 10月 10日，签发完工证书日期为2 017年 10月 15日。各区段工程质量保证金为各自工程造价的3%。合同中对工期延误的处罚规定为：I区段工期每延误Id,按该区段造价的3%。进行赔偿；II区段工期每延误Id,按该区段造价的2%o进行赔偿。在 2 017年11月，I区段发生引水渠道漏水情况，对漏水渠道修补，共计需2 0万元。合同规定，保修期为1年，逾期完工违约金最高限额为合同价的5%o【问题】1 ,分析该工程承包人是否存在违约责任？并确定违约处理方案。2 .按 水利工程标准施工招标文件合同条款规定，所扣质量保证金应何时退还？应给承包人退还多少？【答案】1 ,承包
29、人存在工期延误的违约责任。I区段合同规定完工日期为2 017年 3 月 1 日，实际完工日期按移交证书上写明的日期为2 017年 3 月 1 日，是正常完工时间。II区段合同规定完工日期为2 017年 8 月 31日，实际完工日期按移交证书上写明的日期为2 017年 10月 1 0 日，即延误了 4 0d,虽然II区段为非关键线路上的项目，但其时差只有10d,因此II区段延误责任为4 0-10=30（d）o应对这 3 0d的延误进行违约处理。违约金=1000 x2%x30=60.00（万元）最高限额=3000 x5%=150.00（万元）60万元150万元，故对承包人给予6 0 万元工程误期赔
30、偿处罚。2 .I区段质量保证金总额为：2 000 x3%=60.00（万元）。2 017年 11月，I区段发生引水渠道漏水情况，对漏水渠道修补，共计2 0万元，属需动用质量保证金的情况。II区段质量保证金总额为：1000 x3%=30.00（万元）。按 水利工程标准施工招标文件合同条款规定，质量保证金退还如下：（1）2 017年 3 月 2 4 日之前（3 月 10日后14 d内），由监理人出具质量保证金付款证书，发包人将I区段的质量保证金总额的一半支付给承包 人（退还30万元）。（2）2 017年 10月 2 9日之前（10月 15日后14 cl内），由监理人出具质量保证金付款证书，发包人将
31、区段II质量保证金总额的一半支付给承包人（退还15万元）。（3）2 018年 10月 10日保修期满时，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单，监理人收到承包人提交的最终结清申请单后在14 d内（2 018年 10月 2 4 日之前），提出发包人应支付给承包人的价款60+BOBO-15-2 0=2 5（万元）质量保证金余额，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 d内，将应支付款支付给承包人。九、项目计算期为10年，其中建设期2 年，生产运营期8 年。第 3年投产，第 4年开始
32、达到设计生产能力。L 项目建设投资8700万元。预计投资全部形成固定资产。2.建设期第1年贷款2 000万元，第 2 年贷款3000万元，建设期利息 2 73.6万元；建设期只计息不还款，运营期等额还本、利息照付；建设期贷款利率为6%,流动资金100万全部贷款，利率为5%o 3.固定资产在运营期内按直线法折旧，残 值（残值率为10%）在项目计算期末一次性收回。4.运营期第一年经营成本3500万元，经营成本中的70%为可变成本支出，其它均为固定成本。（计算结果保留两位小数）1、计算建设期利息。2 、计算运营期各年折旧费。3、计算运营期第1 年总成本费用。4、计算运营期第1 年的固定成本、可变成本
33、。【答案】1.第一年：2000/2x6%=60（万元）第二年：（2000+60）x6%+（3000/2）x6%=213.6（万元）建设期利息为:60+213.6=273.6（万元）2.固定资产原值=8700+273.6=8973.6（万元）残值=8973.6xl0%=897.36（万元）年折旧费=（8973.6-897.36）/8=1009.53（万元）3.运营期应还利息包括还建设期贷款利息及流动资金贷款利息（1）运营期应还建设期贷款利息的计算建设期贷款本利和=2000+3000+273.6=5273.60（万元）运营期内每年应还本金=5273.6/8=659.2（万元）运营期第1年应还建设期
34、贷款利息=5273.6x6%=316.42（万元）（2）运营期应还流动资金贷款利息的计算运营期第1年应还利息=100 x5%=5（万元）（3）运营期第1年的总成本费用=经营成本+折旧+摊销+利息+维持运营投资=3500+1009.53+316.42+5=4830.95（万元）一十、2017年，某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，供水公司在2017年 2 月 15日与企业甲依照法定程序以价格0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给企业甲供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。项目建设过
35、程不涉及供水线路改造。2018年 6 月 15日，供水水源项目建成并投入运行。供水公司考虑到供水市场水资源紧缺现象，以及与甲企业签订的供水单价过低，于2 018年5月3 1日以0.5元/m 3的价格将水全部售于乙企业。签订合同时，企业乙并不知道供水公司已与企业甲签订了供水合同。问题：1.根据合同法的有关规定，供水公司与企业甲签订的合同属于哪种合同生效的情形2 .供水公司供水工程完工后，企业甲要求供水，供水公司的解释是,在供水工程完工前，与企业甲所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于企业乙是合情合理的，试根 据 合同法的有关规定，说明供水公司的说法是否正确3.若企业
36、甲坚持要求供水的主张，可考虑哪种争议解决方式法院是否应予以支持企业甲的诉讼4 .若供水公司供水给企业甲，应向企业乙承担什么责任【答案】分析要点：本案例考核合同争议的解决方式，不同解决方式的处理程序，以及合同仲裁或诉讼的时效问题。（1）解决建设工程合同纠纷的方式有四种，即和解、调解、仲裁或诉讼。当合同当事人之间有争议时，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的
37、判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。（2）根据我国 仲裁法的规定，仲裁的原则有：协议仲裁原则，或裁或审原则，协议管辖原则，独立仲裁原则，公正、及时原则，不公开原则，一裁终局原则，法院监督原则。（3）通过仲裁、诉讼的方式解决建设工程合同纠纷的，应当注意和遵守有关仲裁时效与诉讼时效的法律规定。仲裁时效，是指当事人在法定申请仲裁的期限内没有将其纠纷提交仲裁机关进行仲裁的，即丧失请求仲裁机关保护其权利的权利。诉讼时效，是指权利人在法定提起诉讼的期限内如不主张其权利，即丧失请求法院依诉讼程序强制债务人履行债务的权利。答 案：问 题1：该合同属于附生效条件的合同情形。问题2 ：供水公司的说法不正确。尽管在供水工程完工前，与企业甲所签供水合同并未生效，但是，合同已经依法成立。合同法规定：依法成立的合同具有法律约束力，当事人不得擅自变更与解除。问题3：企业甲可考虑采用和解、调解、仲裁或诉讼的方式解决争议。法院应予以支持。合同法规 定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。问 题4 ：供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。