《关于建筑工程施工合同三篇1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于建筑工程施工合同三篇1.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 关于建筑工程施工合同三篇建筑工程施工合同 篇1 甲方(托付人): 合同编号： 乙方(施工方): 签订日期： 一、装饰施工地点： 二、依据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。 三、工程概况： 1、工程总价： 2、装修内容： 四、关于工程付款方式的商定： 1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币 元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修一年。 2、本合同生效后，甲方按以上付款商定支付乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。 3、乙方工程完毕后、甲方如在2日内不
2、验收、乙方自行验收、甲方应以成认。 五、工程施工变更： 1、施工中如因甲方缘由要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需担当变更产生的施工人工费用协议。如因乙方缘由造成返工的，由乙方担当责任，工期不变。 2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。 3、因不行抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。 4、施工途中、甲方要求工程增加局部，必需根据预算要求，先付款后，乙方再施工。 六、违约责任： 1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应
3、进展补偿。 2、甲方未按合同的商定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的商定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。 3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续构造及设备管线，乙方有权拒绝施工。 七、合同的终止： 1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。 八、合同的生效： 1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。 2、补充合同与本合同有同等的法律效力。 3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。 九、解决合同纠纷方式： 本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进展了仲裁，若
4、未达成，仲裁协议交当地法院裁决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程施工合同 篇2 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称: 地 点: 。 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、 付款方式 六、总工期要求 个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公平开工条件。 2.甲方应按合同付款
5、方式准时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工程款，导致施工无法进展，乙方可停顿施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。 八、乙方责任 1.乙方应根据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证! 财宝值双倍 检索优先 专属呈现 同行沟通 2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任:质量问题由乙方修理解决至合格，延误期每日罚款 元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决方法 未尽事
6、宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁; 其次种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方: 乙方: 年 月 日 建筑工程施工合同 篇3 根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成全都协议并书立本合同以资共同遵照履行： 第1条 工程概况 1.1工程名称：甲方名下私房撤除及修建 1.2工程地点：本市桥口区太平洋 1.3承包范围：旧房撤除，新居重建 1.4承包方式：包工包料 1.5建立工期：本工程自20xx年3月28日开
7、工，于20xx年5月28日竣工 1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求 1.7合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（依据建筑施工完成后实际面积结算） 第2条 甲方工作 2.1开工前10天，向乙方进展现场交底，全部腾空房屋，去除影响施工的障碍物；向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用留意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。 2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进展检查。 2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第3条 乙方工作 3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度规划附件一，交甲方审定。 3.2指
8、派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的.各项事宜。 3.3严格执行施工标准，安全操作规程，防火安全规定，环境爱护规定；严格根据图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录；参与竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。 3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。 第4条 关于工期的商定 4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣
9、工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的商定 5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收标准，建筑安装工程质量检验评定统一标准（等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.
10、3甲，乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 第6条 关于工程价款及结算的商定 6
11、.1本合同生效后，甲方分六次按以下方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。 本合同签署生效乙方派员进驻工程建立场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币元； 第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元； 其次层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元； 第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元； 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币元； 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。 6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交
12、甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。 第7条 关于材料供给的商定 7.1本工程乙方负责选购供给的材料附件二，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。 7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条 有关安全生产和防火的商定 8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程，建筑安装工人安全操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，标准。 8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安
13、全或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条 嘉奖和违约责任 9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。 9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。 9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 第10条 争议或纠纷处理 10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。 10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。 第11条 附则 11.1本合同正本两份，双方各执一份。 11.2本合同履行完成后自动终止。 甲方： 乙方： 日期： 日期： 附件一：施工图纸或作法说明 附件二：乙方供应材料及施工质量要求 1.水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号； 2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于； 3.内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM； 3.钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM； 4.任何墙壁厚度不得小于240MM； 5.其他商定： 延长阅读： 工程质量 验收效果 生产安全