《关于工程居间合同范文汇编6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程居间合同范文汇编6篇.docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 关于工程居间合同范文汇编6篇 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就（以下称该工程工程）引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与该工程的建立单位签订该工程工程的工程设计合同。 二、乙方的义务 1、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成工程设计合同，那么在甲方的工程设计过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责供应
2、资质证书、营业执照等相关资料，帮助乙方和建立单位进展合同谈判。 2、 假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的工程设计合同。甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、 假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 4、工程合同税费以及乙方合同酬劳相关的税费均由甲方担当。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式。 1、甲方工程设计合同金额超出元/平方米的局部均为本工程居间费用。（工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积） 2、居间胜利后，在每次甲方收到建立单位拨付工程款后3个工作日内，按建立单位拨款70%比例进展计算支付乙方居间费，直至完成居间费用支付。
3、 3、甲方以现金或转帐的方式支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 六、合同终止 1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 七、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 八、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 工程居间合同 篇2 托付人： 以下简称甲方 居间人：以下简称乙方 依据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作
4、事项，经双方友好协商达本钱合同如下条款，以资各方共同遵照实行。 第一条 乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现托付乙方进展搭桥媒介效劳、促成该小区的设计合同成立；详细细节均在正式签订设计合同中表达。 其次条 酬劳计算： 居间人促成合同成立的居间酬劳效劳费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳效劳费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。 笫三条 居间效劳费的支付 设计合同成立生
5、效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。 第四条 相关责任事项 1、甲方假如没有与开发商签订该工程设计合同的，甲方不需支付本酬劳效劳费；甲方如私自与开发商进展协商签订本工程设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳效劳费。 2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成马上视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生效。 3、甲方向乙方承诺本工程设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳效劳费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当
6、全部经济法律责任。 第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。 托付人签字： 居间人签字： 年月日： 工程居间合同 篇3 依据中华人民共和国合同法其次十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定，经托付方和居间方当事人协商全都，本着诚恳信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。 托付方： 居间方： 工程名称： 工程地点： 第一条：事项确认 托付方确认是经居间方介绍才获得该工程工程信息，并确认居间方为托付方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程施工合同的居间人。 其次条：托付方责任： 1、具有完全民事行为力量和支付居间费的人，具
7、有能够担当该工程工程的施工力量。 2、能与居间人签订该工程工程的居间协议，诚恳信用履行该工程工程的居间协议。 第三条：居间方责任： 1、给托付方供应精确工程信息及工程工程地址。 2、自行担当该工程工程活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至托付方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程工程的承建施工合同。 3、在施工期间，居间方应积极协作托付方处理，施工事务时，以及施工过程中托付方和矿主方的协调工作。 第四条：托付方与矿主方龙里县 巨潮矿产品有限公司签订该工程工程施工合同之日起，居间人的居间活动完毕，此工程工程居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。 1、托付方与建立方签订该工程工
8、程：重晶石开采，石方、土方的开挖。 2、托付方重晶石石方每立方，土方硅矿。 第五条：付款方式 1、托付方按每月进度款足额支付居间费给居间方。 2、托付方得到建立方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。 3、该工程完工之后，托付方得到建立方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。 第六条：如托付人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按工程并且要托付方与建立签订的工程工程总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。 托付人： 居间人： 身份证： 身份证： 电 话： 电 话： 年 月 日 工
9、程居间合同 篇4 甲方（托付人）： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 乙方（居间人）： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 甲乙双方为了依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就_省_市_装修工程工程（以下称该工程工程），引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该装修工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方供应信息，或仅为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，
10、均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建立单位供给材料品种及单价等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金_万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建立单位所签订装修合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程工程真实牢靠、
11、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，
12、则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为装修工程合同金额的_%。 2、乙方帮甲方胜利介绍客户，签约装修合同后。建立单位首付定金40%时，甲方将支付乙方全部装修工程5%佣金。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_费用）。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎
13、取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付元违约金；假如违约金缺乏以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：（盖
14、章）： 法定代表人： 合同签订日： 乙方（盖章）： 法定代表人： 合同签订日： 工程居间合同 篇5 甲方：代表签字： 乙方：代表签字： 甲乙双方充分发挥各自优势，依据中华人民共和国合同法经友好协商，依照公平互利的原则，达成如下协议。 一、托付事项： 1、乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方供应该工程的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该工程的运输合同。 2、居间胜利：是指甲方与 签订的书面的合同胜利。 二、乙方义务： 乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的相关信息真实有效，如到达现场无法签订合同胜利，将有乙方担当甲方的来回费用。 三、甲方义务 甲方供应营业执照及资质证书等相关资料，负责
15、和 进展合同谈判。假如居间胜利，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 假如居间胜利，甲方应向乙方一次性支付居间酬劳，假如未准时支付居间酬劳，则逾期每日居间酬劳的1%向乙方支付违约金。 四、居间酬劳的支付方法及支付时间： 1、根据 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间酬劳3000万元。 2、采纳现金方式支付。 五、保密事项； 甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业隐秘，双方不得以其在区间过程中获得的 商业隐秘做出不利于对方的行为，否则有权要求对方担当违约责任。 六、居间终止 ，支付居间酬劳后，本合同终止。 七、争议解决方案 如发生争
16、议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。 八、其他事项 未经双方同意，任何一方不得将本合同托付事项转托付。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间合同 篇6 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 甲乙双方本着优势互补、互惠互利的宗旨，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就工程工程（以下称该工程工程），引荐甲方和该工程的发包方直接洽谈，为甲方供应询问、建议，向甲方供应关于该工程工程的重要信息
17、，并最终促成甲方与发包方签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指甲方与发包方签订书面的工程施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方向甲方供应有关该工程工程的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、发包方供给材料品种及单价等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，够成为甲方与发包方所签订施工合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程工程真实
18、牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 5、乙方在甲方与发包方进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包方的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和发包方进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和发包方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金
19、额的%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同总额的%。 2、首次付款时间为工程施工合同签订后日，甲方付给乙方居间费用总额的%；甲方收到第一次拨款后日内，甲方将剩余全部居间效劳费一次性付给乙方。 3、甲方以银行转帐的方式支付。账户名：，收款账号：。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，自行担当全部居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为。 七、合同终止 1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，由#人民法院管辖。 九、其他事项 1、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。 2、本合同在市县（区）签订。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 年 月 日