《关于工程居间合同范文汇总八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程居间合同范文汇总八篇.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 关于工程居间合同范文汇总八篇 甲方托付方(盖章)：乙方居间方(盖章)：法人代表或托付代理人：法人代表或托付代理人：联系地址：联系地址： 电话：电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就(以下称该工程)，引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条例全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方承诺向甲方供
2、应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。 2、乙方应保证该工程工程真实牢靠，各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条其次款执行。 3、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务。假如能够达成施工合同签订，并入场施工，视为居间胜利，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利
3、和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的%。 2、合同签订后，在甲方进入施工现场内，甲方应向乙方支付%的居间费用、拨款后，内应支付剩余的居间费。 3、甲方可以转账或现金的方式支付，由乙方供应指定账户转账或现金支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应
4、向甲方支付违约金，同样甲方违反保密义务，应向乙方支付的违约金。 六、合同终止 1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 七、争议解决方式 1、假如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉。 八、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日： 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人： 工程居间合同 篇2 甲方(托付人)： 乙方(居间人)： 工程名称：
5、甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法，及相关法律法规，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付，负责就(以下称该工程工程)，引荐甲方，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与总承包单位签订该工程工程的专业分包合同，取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完成甲方与总承包单位签订专业分包合同，即视为乙方全部完成居间效劳托付事项。甲方未签订专业分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期的主要信息，并供应相关的业务询问效劳，开展与总承包方有效的协调，并促
6、成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程根本信息真实牢靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后，由甲方自行向总承包方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任，最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间效劳不胜利，甲方不予支付任何居间效劳酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期预备工作。为甲方协调争取并达成专业分包合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经准时的履行了本合同商定的义务，向乙方足额支付了相应的居间效劳酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交
7、通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调。 2.4在居间效劳过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措，并做好签订合同前所需的手续预备。 3.2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订专业分包合同。甲方履行专业分包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间效劳酬劳。如遇以下情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间效劳酬劳不得索还
8、。 3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的; 3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法连续履行专业分包合同的; 3.3.3因施工过程中消失安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止专业分包合同; 3.3.4其它非不行抗力缘由导致的停工、中止。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 4.1依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同成立的，托付人应当根据商定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程工程专业分包合同时，本合同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费： 4.1.1本工程居间效劳酬劳合同金额为人民币(大写)：万元，小写
9、：元(税后)，作为甲方支付给乙方的居间效劳酬劳。 4.1.2本合同签字生效，甲方与总承包方签订专业分包合同后，总承包方第一次支付甲方工程款的同时，一次性全部支付清乙方的间效劳酬劳万元，特别状况延迟支付不得超过3日。 4.1.3甲方支付乙方居间效劳酬劳时不需要居间人开具任何发票，详细账号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。 五、特殊商定 5.1甲方承诺向乙方、建立方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。 5.2甲方支付给乙方的居间效劳酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间效劳酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。 5.3甲方取得工程工程专业分包合同后，若恶意躲
10、避或有意拖延支付居间效劳酬劳，本合同自动转为甲方公司欠居间人居间效劳酬劳的欠条;追回应兑现的居间效劳酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金 3(2/日);按所欠居间效劳酬劳局部的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.4居间效劳胜利完成后，在工程建立期间，若建立方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 53.5本居间合同为不行撤销、不行更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企
11、业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间效劳酬劳的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面商定的除外。 6.2保密期为五年。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，本工程工程专业分包合同由第三方获得，乙方未完成居间任务的，本合同自动终止。 7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 8.1有关本合同或在执行本合同中
12、发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 9.2本合同一式贰份，双方各持一份，均具有同等法律效力。 9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成全都后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间合同 篇3 托付方： ( 以下简称甲方) 居间方： (以下简称乙方) 甲乙双方依
13、据中华人民共和国合同法的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款： 一、甲方托付乙方： 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。 二、工程、工程概况(以正签工程，施工合同为准) 1、工程工程名称： 2、工程工程地点： 3、工程工程内容： 4、工程工程造价： 三、居间费用： 1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (酬劳)。 2、无论合同名称或工程，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的酬劳都要如约履行。 3、本合同在执行过程中完毕，甲方在上述发包方连续签订装修工程合同也要按合同执行。 四、居间费用(酬劳)付款方式： 1、工程酬劳：
14、按本工程总造价3%提取酬劳(税后)，以实际发生工程量为准。 2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。 五、违约责任： 甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。 六、合同及法律生效： 本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。 甲方： 乙方： 年月日： 工程居间合同 篇4 托付人： 以下简称甲方 居间人：以下简称乙方 依据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达本钱合同如下条款，以资各方共同遵照实行。 第一条 乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商
15、住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现托付乙方进展搭桥媒介效劳、促成该小区的设计合同成立；详细细节均在正式签订设计合同中表达。 其次条 酬劳计算： 居间人促成合同成立的居间酬劳效劳费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳效劳费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。 笫三条 居间效劳费的支付 设计合同成立生效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。 第四条 相关责任事项 1、甲方假如没有与开发商签订该工程设计合同的，甲方不需支付本酬劳效劳费；甲
16、方如私自与开发商进展协商签订本工程设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳效劳费。 2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成马上视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生效。 3、甲方向乙方承诺本工程设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳效劳费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。 第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。 托付人签字： 居间人签字： 年月日： 工程居间合同 篇5 甲方
17、(托付方)： 地址： 法人代表： 身份证号： 乙方(中介方)： 身份证号： 上述甲方(托付方)托付乙方(中介方)帮助甲方为其(有限公司)进展承包建筑工程，达成居间合同如下： 一、居间事项： 逸涛半岛三期嘉苑别墅工程的其中217栋别墅及相关配套设施的工程施工总分包权。 二、居间任务： 依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人 应当按按商定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包工程合同，并顺当的按施工总分包合同商定的时间、商定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费： 1、当乙方帮助甲方取得该工
18、程施工总分包权，甲方情愿支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费; 2、付款方式： 1)、该居间费在甲方其次次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费。 三、甲方责任和承诺： 本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全
19、体董事会成员全都的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。 乙方促成甲方与该幅土地使用权全部者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与 乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进展工程承包相关事项;如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对 此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不胜利，在半年之内，甲方同意不接触由 乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为胜利论，甲方同意无条件支付乙方中介
20、费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。 五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。 甲方：乙方： 法人代表签章：签名： 日期：日期： 工程居间合同 篇6 甲方（托付人）_ 乙方（居间人）_ 依据中
21、华人民共和国合同法及中华人民共和国劳务法的规定，公民在按劳安排的原则下经甲乙双方共同协商，本着合同有效、互惠、互利、自愿的原则，甲乙双方承诺如下： 一、甲方托付乙方联系_工程合同完成后，乙方以完成托付事宜。 二、付居间费准时限，从居间合同签进场后，甲方并付进场通知单2日为准，（甲方）施工方：第一次交付好处费_万元正，油料由市政甲方供应，工程完工施工方将居间费用一次性付清。 1、施工方每甩一方土居间人抽去_角钱。 2、施工方每运出一方土居间人抽去_块钱，此款工程完毕，一次性付清。此款不含个人所得税。无论合同名称、地点、负责人发生任何变化，托付人付给居间人的居间费都要加约履行。 托付方（施工方）向
22、居间方供应一份施工方和发包方合同作为依据。 三、违约责任： 1、如发生严峻纠纷托付方和签约方不能解决时可提交居间方在本地法院提前诉讼，（诉讼费由甲方施工方担当。） 2、由于居间方在承揽工程业务活动中投入了大量资金，时间和人力，托付方自愿向居间方自付业务费、劳务费及中间费，如托付人顺当签订施工合同进场后，该居间合同已经形成托付方必需支付给居间业务费，作为给居间人的经济补偿，无论托付方与发包方发生任何纠纷，托付方赐予居间的业务费不能以任何理由借口向居间方所退该业务费。 3、由于居间人负责居间义务，在托付方与发包方签订合同后，居间人已经履行完成了居间任务，该工程合同履行与居间方再无关系。 4、未尽事
23、宜，双方协商补充。（如托付方不按时支付，居间人可恳求甲方收回合同）。 四、居间劳务费在工程促成合同签订后，甲方要向居间方按三次交付费用_元，此费用在居间费中扣除，剩余局部按工程进度付清，甲方必需成认居间费用的有效性和合法性。 五、甲乙双方共同遵守合同商定，如违约甲方应赔付给对方肯定的违约金，按工程合同居间费的总额的_%赔付违约金，（甲方在施工安全相关的法律责任上，居间人概不负任何责任），大合同签订后，本合同执行同等法律效力。 六、本合同从签订日期生效。 七、本合同一式_份，甲乙双方各执行_份。 甲方（章）_ 乙方（章）_ 身份证号码：_身份证号码：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日 工程
24、居间合同 篇7 甲方(托付人)： 某某建筑公司 乙方(居间人)： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就*省*工程工程(以下称该工程工程)，引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、 乙方必需向甲方供应
25、有关该工程工程的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建立单位供给材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察， 2、 乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、 乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建立单位所签订施工合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、 乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
26、否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。 5、 乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 6、 乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付
27、，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的*%。 2、居间胜利后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付*元整;在正常施工的两个月内，应支付*;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，按*%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当*差*等*费用)。 六、保密事项
28、1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;假如违约金缺乏以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同
29、托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 工程居间合同 篇8 居间效劳合同 甲方（施工方）： 乙方（居间方）： 甲、乙双方在自愿、公平、协商全都的根底上，就乙方为甲方供应居间效劳事宜，达成如下协议： 一、居间效劳事项： 1、乙方承受甲方托付，负责就 工程工程（以下称该工程工程），向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与 （总建立单位）签订该工程工程的承包施工合同。 2、“居间胜利”是指甲方与 （总建立单位）就该工程签订书面的工程承包施
30、工合同。假如甲方跳过乙方，同乙方介绍的公司签署了另外标段的工程，也视同为乙方完成的居间效劳，甲方应按本合同规定向乙方支付居间效劳费。 二、甲方义务 1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和 （总建立单位）所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则逾期每日按未支付金额的 向乙方担当违约金。 三、乙方义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，帮助甲方对该工程工程全面了解。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。
31、四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为甲方工程承包施工合同金额的 %。 2、在甲方与乙方引荐的 （总建立单位）签订工程工程承包施工合同当日，甲方支付按合同总价的1%共计人民币 元给乙方。甲方进场后，在 （总建立单位）第一笔预付款5%到账之日起3日内支付居间费的50%，即人民币 元；其次笔预付款30%到账之日起3日内支付居间费的30%，即人民币 元；甲方在收到 （总建立单位）第三笔付款之日起3日内付清乙方剩余的20%居间费，即人民币 元。 3、甲方支付的全部款项中不包含应缴纳的税费。 4、甲方支付居间效劳费以 （转账或现金）方式支付。 五、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 六、争议解决方式 如发生合同争议，协商不成，双方同意由乙方所在地人民法院管辖。 七、其他 本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。 （特殊说明：请慎重考虑红色字体局部，依据详细状况以作修正。以上文本敬请参考，如有不全面之处，请结合实际状况再作增删。） 甲方（签章）： 乙方（签字）： 签订日期： 年月日 签订日期： 年月日 签订地点：