《关于工程居间合同模板7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于工程居间合同模板7篇.docx(29页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 关于工程居间合同模板合集7篇 工程工程建立需要,现托付 落实并促成托付人 签订该工程承包合同,一旦托付方及其指定的中标公司签订该工程承包合同,并收到工程造价总额10%预付时,即视为居间胜利生效。 依据合同法有关规定,本着有偿效劳的原则,一旦签订工程承包合同,托付人同意按如下方式向居间人支付居间费。 一、支付金额:按承包该工程结算时的总工程量总额7%计算。 二、支付方式:托付人在收到甲方预付款当日付居间人工程量总额2%。其后每期收取工程进度款时付给居间5%,并扣除每笔款税金。 三、本居间协议不行撤销、不受时间限制而失效,不受托付人签订协议中缔约双方的违约纠纷影响,托付人对该居间费负有全部的法律
2、责任,居间方不担当任何与工程承包合同相关的连带责任,托付人对此居间协议以及居间工程内容负有保密的义务。 四、此居间合同具有劳务合同的同等法律效力,居间胜利后,托付人如不履行本协议商定的支付酬劳义务,需担当违约责任,违约金为1.1亿元人民币(壹亿壹仟万元人民币)。居间人可向托付人的协议通过甲方从工程款中直接扣除居间费给居间人,对此托付人无异议,居间人可向有管辖权人民法院提出强制执行等措施。 五、中标方与托付人签订工程施工分包合同,托付人收到工程总造价金额10%预付款时,居间合同有效,不收到工程预付款项居间合同无效。 六、工程量总额计算方式:按托付人竣工结算完成工程量计算总造价。 七、在办理承包工
3、程合同期间,托付人与居间人各自负担自己费用。 八、工程竣工结算标准:按最新国家高铁铁路工程预算定额结算不下浮,签约时若下浮,居间费按工程总量7%计算无效,双方另签订补充协议执行。 九、本协议书一式两份,托付人、居间人各执一份;作为向托付人领取居间费凭证。 十、本居间合同自双方签字之日起生效法律效力,至居间费支付完毕后失效。 十一、未尽事宜,居间合同执行过程中消失新问题,双方再签订补充协议执行。 托付人: 居间人: 身份证号: 身份证号: 20 年 月 日 20 年 月 日 工程居间合同 篇2 甲方(托付人): 法定代表人: 身份证号码: 联系地址: 手机: 乙方(居间人): 身份证号码: 联系
4、地址: 手机: 甲乙双方为了发挥各自的优势,依据中华人民共和国合同法及相关法律法规,经双方充分协商,依照公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付,负责就玉皇山文化旅游景观园建立工程工程(北京延庆,以下称该工程工程),推举给甲方,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建立单位或总包单位签订该工程工程的转分包施工合同,取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为托付事项未完成。 二、乙方义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期的主
5、要信息,并供应相关的业务询问效劳,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程根本信息的真实牢靠(但涉及工程审批手续是否齐全、建立资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方询问,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不担当连带责任),最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则,视为乙方供应信息不真实,居间效劳不胜利,甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务,帮助甲方做好各项前期预备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包
6、单位的关系(前提是甲方已经准时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当,否则乙方有权不予协调)。 2.4 在居间效劳过程中,乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续预备。 3.2假如居间胜利,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应仔细履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间
7、酬劳。如遇以下情形(包括但不限于),均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还: 3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的; 3.3.2因甲方技术、资金等缘由,导致甲方无法连续履行建立工程合同的; 3.3.3因施工过程中消失安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建立合同的; 3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利,托付人应当按商定支付酬劳”的规定,甲方完成签订该工程承包工程合同时本合 同马上生效。合
8、同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费: 4.1本工程居间效劳费为工程总造价的8 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准,即工程签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元(税后),作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等缘由,导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过2%),最终一期居间效劳酬劳支付时可作相应调整,多还少补(但消失第3.3条之情形的,不予调整)。 4.2本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后,甲方根据下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间酬劳(税后,不需居间人开具任何发票)。 其中:甲方每次向乙方支付居间酬劳,均与业主方或总包方
9、向甲方拨付工程款项同步。不管其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方; 每次付款时,如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第5.3条执行; 每次支付详细帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件听从。 五、特殊商定 5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。 5.2在居间效劳过程中,甲方为完成托
10、付事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间效劳,也由甲方自行独立担当。假如乙方居间胜利,这费用也不从居间酬劳中扣除。居间酬劳如需纳税,由甲方担当,乙方所得居间酬劳为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。 5.3甲方取得工程建立施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿承受以下处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停顿工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条;追回应兑现的居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金(2日);按所欠居间酬劳局部的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、
11、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.4居间效劳胜利完成后,在工程建立期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定
12、或双方另有书面协议商定的除外。 6.2保密期为五年。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后,本工程工程由第三方获得,乙方未完成居间效劳的,本合同自动终止。 7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。 9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。 9.3本合同不得作任何
13、修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成全都后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。 十、附件 10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件,盖甲方公章予以确认。 10.2乙方身份证复印件。 10.3授权托付书(如需)。 (本合同共5页,以下无内容) 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人(签字):居间人或托付代理人(签字): 合同签订地: 合同签订日期: 工程居间合同 篇3 合同编号: 甲方:乙方: _ 身份证:_ 身份证:_ _ 职位:_ 通讯地址:_ 邮政编码:
14、_ 联系人:_联系人: 电话:_电话:_ 传真:_传真:_ E-mail:_ E-mail:_ 鉴于甲方自有合法的工程承接资质,甲方托付乙方为该公司查找工程工程;乙方亦获知了甲方的上述意愿,乙方情愿承受托付。 双方情愿签订正式合同,并严格履行,以到达双方目的。 鉴于此,双方本着自愿、公平、互惠互利、诚恳信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同遵守履行。 第一条 托付事项 1甲方规划承接乙方接洽的_工程工程,甲方托付乙方为该公司承接的工程进展预审核,乙方承受甲方托付。 2乙方应尽力为甲方查找适宜的工程工程,并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进展工程工程承接,其受托期限为本合同
15、签订之日起至_年_月_日止。 其次条 居间人的权利和义务 1乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方说明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍该公司的相关状况,但甲方书面确认为是商业隐秘的除外。 2乙方应仔细完成甲方的托付事项,根据合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求时机,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议供应联络、帮助、撮合等效劳。 3乙方应尽可能向甲方准时、真实地报告有工程发包意向的第三方的状况。 4乙方在前期办理本受托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,将由甲方担当责任。 5乙方仅为甲方和上述公司的居间方,不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权 债务担当任何责任。 第三条 居间酬
16、劳与费用 1若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同,甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五(5%),即合人民币_元整(¥:_)作为乙方酬金,(该工程所产生的营业税由方担当,若该居间费所产生的所得税由甲方担当);该酬金包含其它相关居间、询问、应酬费用。酬金的支付方式为:现金或个人账户划账; 2付款时间:甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后,支付合同总价的百分之 三(3%),即合人民币_元整(¥:_)作为居间首期款,其余2%(合同总价)的居间费,依据发包方工程进度按比例分两次支付,所收款以收据为凭。 3若乙方未能促成上述承包合同,乙方无权要求甲方支付酬金,其从事居间活动所支出的其
17、它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用) 乙方自行担当。 第四条 合同的解除 1托付期限届满,商定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除; 2本合同商定目的已经实现,乙方收到甲方根据本合同第三条商定的酬金后,甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除; 3托付期限届满之前,不管任何缘由,甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的; 4托付期限届满之前,因不行抗力致使本合同商定目的不能实现的; 5当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的; 6在本合同履行过程中,乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它
18、隐性费用),因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部担当。 7_。 第五条 违约责任 甲方应按时支付相应费用,若违反本合同的商定则视为违约行为,则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金,乙方帮助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。 第六条 声明及保证 甲方: 1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有力量签署并履行本合同; 2甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效; 3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为; 4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本
19、合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人托付授权书),本合同生效后即对合同双方具有法律约束力; 5甲方保证自有资质的真实性及合法性。 乙方: 1乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效; 2在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为; 3本合同的签署人是合法公民或授权代表人,本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第七条 保密 甲乙双方保证对在争论、签订、执行本合同过程中所得悉的”属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐秘、公司规划、运营活动、财务信息、技术信息、经
20、营信息及其它商业或企业隐秘)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。不得利用客户供应的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。 第八条 通知 1依据本合同需要,一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳、书信快递、传真、E-mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。 2一方变更通讯方式或通讯地址,应自变更之日起三日内,以书面或短信形式通知对方,否则,由未通知方担当由此而引起的相关通知责任。 第九
21、条 争议的处理 1本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。 2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或 调解不成的,按以下第_种方式解决 提交有管辖权的仲裁委员会仲裁; 依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。 第十条 不行抗力 1假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务,该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。 2声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方,并在该不行抗力大事发生后准时向另一方供应关于此种不行抗力大事及其持续时间的适当证据及合同不能履行或
22、者需要延期履行的书面资料。声称不行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力大事的影响 3不行抗力大事发生时,双方应马上通过友好协商打算如何履行合同。不行抗力大事影响终止或消退后,双方须马上恢复履行各拘束本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失连续履行合同的力量,则双方可协商解除本合同 或临时延迟合同的履行,且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。 4本合同所称不行抗力是指受影响一方不能合理掌握的,无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克制,并于本合同签订日之后消失的,使该方对本合同全部或局部的履行
23、在客观上成为不行能或不实际的任何大事。此等大事包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会大事如战斗(不管曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。 第十一条 合同的解释、补充与附件 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。 第十二条 合同效力 本合同自双方法定代表人或其授权的托付代理人签字之日起生效。 本合同正本一式_份,双方各执_份,具有
24、同等法律效力。 第十三条 备注 _ _ _ 甲方(签章):_乙方签字(指印):_ 法定代表人:_ _ 托付代理人:_ _ _年_月_日_年_月_日 工程居间合同 篇4 甲方(托付人): 乙方(居间人): 联系地址: 联系地址: 联系电话: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付,负责就引荐衡阳市天嘉置业进展有限公司“天嘉。翰廷 ”消防工程工程给甲方和衡阳市天嘉置业进展有限公司单位直接洽谈,(以下“衡阳市天嘉置业进展有限公司”简称“天嘉置业”)向甲方供应“天嘉置业”的重要信息,
25、并最终促成甲方与“天嘉置业”签订消防工程合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同,视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关天嘉置业公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况等。乙方有义务帮助甲方对“天嘉置业”公司进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于“天嘉置业”公司的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳。 3、乙方在甲方与公司单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责
26、供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和“天嘉置业”公司单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为30万元。 2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间酬劳10万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“天嘉置业”公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方全部并可自
27、由支取。 3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,20个工作日内,乙方没有促成甲方与“天嘉置业”公司签订工程承包合同,视为乙方居间不胜利,乙方应将居间酬劳万元退还甲方。 4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方商定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进展挂失处理。 5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间酬劳后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行担
28、当。 五、居间酬劳的担当 居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、诚信原则 1、假如甲方与xxxx公司在本合同托付期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与xxxx公司进展协商并签订股份转让协议,否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。 2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让合同,居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。 3、本合同的有效期(托付期)为20个工作日(自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算)。居间
29、方在此期间必需积极推动xxxx公司与甲方进展实质性洽谈,并帮助甲方和xxxx公司达成实质性成交合同。 七、本合同解除的条件 1、当事人就解除合同协商全都; 2、因不行抗力致使不能实现合同目的; 3、在托付期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务; 4、当事人一方拖延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行; 5、当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 八、合同终止 1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。 2、假如居间胜利,本合同完
30、全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 九、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。 十、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 十一、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人: 法定代表人或托付代理人: 合同签订地: 合同签订日: 工程居间合同 篇5 甲方(托
31、付人): 联系地址:乙方(居间人): 联系地址: 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依据公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付,负责就 工程工程(以下称该工程工程),引荐甲方参与该工程的公开招投标,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方中标并与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 1.2“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方未中标,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1
32、乙方必需向甲方供应有关该工程工程招投标的信息,并有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳。 2.3乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方供应信息不真实,根据本合同其次条第2款执行。 2.4乙方在甲方参加招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好标书的编制。假如能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责标书
33、的编制。 3.2假如居间胜利,则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 4.1本工程居间酬劳为 4.2居间胜利后,随着建立单位拨付工程款的进度支付居间酬劳 4.3甲方可以转账或现金的方式支付。 五、居间活动费用的担当 居间活动费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 6.2乙
34、方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后,假如 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。 7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 9.1乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 9.2本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方(盖章): 法定代表人或托付代理人: 合同签订地: 合同签订日期: 乙方
35、(盖章): 法定代表人或托付代理人: 工程居间合同 篇6 甲方(托付人): 乙方(居间人): 联系地址:联系地址: 联系电话:联系电话: 甲、乙双方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,公平自愿诚信合作的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)。 二:乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息,并承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠,假如乙方供应的
36、信息不真实,乙方无权取得居间酬劳,乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。 四、居间酬劳的结算方法、支付时间和支付方式 1、居间胜利后,甲方按本工程合同每立方2.5元向乙方支付居间效劳费。共 2500万元人民币(税后)。 2、甲方向乙方分三次支付居间效劳
37、费用: 第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。 其次次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。 余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。 3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间效劳费不开发票,不担当任何税费及其它手续费。 五、居间费用的担当 1、如乙方供应的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方担当,如甲方缘由未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方担当。 六、保密事项 1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 七、合同终止 1、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 2、甲、乙双方协议解除
38、合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需供应有效身份证件的复印件附后。 合同签订地: 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人: 法定代表人或托付代理人: 年月日 年月日 工程居间合同 篇7 甲方(居间人): 地址: 联系方式: 乙方(托付人): 地址: 联系方式: 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法,依公平、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达
39、成如下协议: 一、托付事项 1、甲方承受乙方的托付,负责就 工程(以下简称“该工程工程”),向乙方供应关于该工程工程的重要信息,引荐乙方和该工程的招标单位洽谈,帮助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项 乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方供应的信息,或为乙方供应的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。 二、居间期限 从 年 月 日至 年 月 日。 三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为 工程签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。 2、居间胜利后,乙方应在收到第一笔工程预付款三
40、日内,向甲方支付居间酬劳的50%,并在收到其次笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间酬劳。 3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。 四、居间活动费用的担当 居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。 五、双方的权利和义务 1、甲方向乙方供应有关该工程工程的信息,并保证其供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。 3、居间胜利的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所猎取的对方的商业隐秘,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施