《监理工程师《建设工程合同管理》冲刺试卷二（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》冲刺试卷二（含答案）.docx（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、监理工程师建设工程合同管理冲刺试卷二（含答案）单选题1.关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（江南博哥）()。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷 参考答案：A参考解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易
2、安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。单选题2.保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的()内容。A.合理性、可行性评审B.合法性、合规性评审C.合同风险评估D.合同严密性、完整性评审 参考答案：A参考解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合理性、可行性评审。保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解
3、，不存在合同履行障碍。单选题3.建设工程合同管理的法律基础是()。A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任 参考答案：C参考解析：本题考查的是民事责任。建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任，这也是建设工程合同管理的法律基础。单选题4.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是()。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿
4、D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿 参考答案：D参考解析：本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定进行清偿：抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；登记顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿。单选题5.定金合同要采用书面形式，其生效日是指()。A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日 参考答案：C参考解析：本题考查的是担保方式。定金合同从实际交付定金之日生效。单选题6.某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责
5、赔偿的事件是()。A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失B.闪电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分设备拆除重装D.盘点时发现的短缺 参考答案：B参考解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项ACD均属于建设工程一切险的除外责任。因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；盘点时发现的短缺属于安装工程一切险的除外责任。单选题7.关于分包的说法错误的是()。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负
6、责 参考答案：D参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标人如拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察或设计工作进行分包，应遵守招标文件中对分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件的规定。除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。单选题8.关于投标保证金的递交说法错误的是()。A.不作为其投标文件的组成部分B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交 参考答案：A参考解析：本题考查的
7、是工程勘察设计招标文件的编制。投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。单选题9.关于投标文件递交与接收说法错误的是()。A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件 参考答案
8、：C参考解析：本题考查的是工程勘察设计的开标。投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在指定的地点递交投标文件；招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。对于电子招投标，则投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件；投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。单选题10.标准施工招标文件包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，不包括()。A.招标公告B.合同条款C.施工图纸D.工程量清单 参考答案：C参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。标准施工招标文件包括封面格式
9、和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容。单选题11.适用于进行资格预审的公开招标的是()。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告 参考答案：A参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。单选题12.下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是()。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘 参考答案：D参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。现场踏勘
10、是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面了解招标项目情况，减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。单选题13.对资格预审申请文件进行初步审查时，出现()项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。A.二B.一C.四D.三 参考答案：B参考解析：本题考查的是资格预审文件的组成。对资格预审申请文件进行初步审查，只要有一项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。单选题14.某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的
11、办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为()。A.投标人A，投标人B，投标人CB.投标人C，投标人B，投标人AC.投标人A，投标人C，投标人BD.投标人C，投标人A，投标人B 参考答案：B参考解析：本题考查的是最低评标价法。投标人A：4850+485022%=5044
12、（万元）；投标人B：4900+490012%=4998（万元）；投标人C：5000+50002（1%）=4900（万元）。最终评标价由低到高的顺序为CBA。单选题15.工程总承包招标文件资料审查不包括对()审查。A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表B.近年完成的类似施工项目情况表C.近年完成的类似工程设计项目D.勘察设计文件 参考答案：D参考解析：本题考查的是工程总承包招标程序。适用于进行资格预审的资格审查资料，包括“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或
13、）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。单选题16.适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是()。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购 参考答案：A参考解析：本题考查的是材料设备采购招标特点。招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。单选题17.下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是()。A.FOB交货方式下，卖方负责租船
14、订舱B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用 参考答案：C参考解析：本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。CIF（指定目的港）价，卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。单选题18.建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是()有所区别。A.评审要素、量化比较的方法B.招标程序、量化比较的方法C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算方法 参考答案：A参考解析：本题考查
15、的是材料采购招标方式和资格要求。建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，但在评标的评审要素和量化比较方法上有所不同。单选题19.适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是()。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法 参考答案：C参考解析：本题考查的是设备采购的评标。以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期（短于实际寿命期），然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限
16、运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。单选题20.下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是()。A.勘察单位必须具备法人资格B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质 参考答案：B参考解析：本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。单选题21.建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是()。A.发包人的指示应盖有发包人单位
17、章，并由发包人代表签字确认B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示 参考答案：C参考解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。单选题22.发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，()承担担保规定的义务不变。A.发包人B.设计人C.监理人D.担保人 参考答案：D参考解析：本题考查的是建设工程设计合同文本的构成。发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到
18、该变更，担保人承担担保规定的义务不变。单选题23.发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过()天。A.10B.14C.15D.21 参考答案：B参考解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。单选题24.标准施工招标文件的适用范围是()。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目 参考答案：A参考解析：本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、明用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项
19、目的标准施工招标文件（2007年版）中包括施工合同标准文本（以下简称“标准施工合同”）。单选题25.标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括()。A.合同协议书B.履约保函C.简明施工合同D.预付款保函 参考答案：C参考解析：本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。单选题26.根据标准施工合同，施工合同文件包括()。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准 参考答案：B参考解析：本题考查的是合同文件。合同的组成文件包括：合同协议书；中
20、标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。单选题27.根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是()。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人 参考答案：C参考解析：本题考查的是明确保险责任。建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。单选题28.根据标准施工合同，监理人在工程施工准备阶段的职责是()。A.组织施工图设计交底B.审查承包人质量管理体系C.组织专项施工方案论证D.审查暂估价及暂列金额 参考答案：B参考解析：本题考查的是监理人的职责。监理人对承包人报送的施
21、工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。选项AD，是发包人的职责；选项C，组织专项施工方案论证是施工单位的职责。单选题29.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期 参考答案：A参考解析：本题考查的是施工进度管理。暂停施工并不是承包人的原因引起的，所以应当由发包人承担损失，工期顺延。单
22、选题30.根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。A.1%B.2%C.3%D.5% 参考答案：C参考解析：本题考查的是施工进度管理。承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3。单选题31.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任 参考答案：B参考解析：本题考查的是施工质量管理。发包人供应的
23、材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由发包人负责。单选题32.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应()。A.仅延长工期，不补偿利润B.既不延长工期，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用 参考答案：C参考解析：本题考查的是工程款支付管理。导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也无法合理遇见和克服的情况，应补偿费用但不计利润；若属于发包人应予控制而未做好的情况，如因图纸资料错误导致的施工放线返工，则应补偿费用和合理利润。单选题33.监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款()。A.提前支付B.竣工
24、后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付 参考答案：D参考解析：本题考查的是工程款支付管理。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程进度款同时支付。单选题34.根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担 参考答案：C参考解析：本题考查的是施工安全管理。选项A
25、，承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批；选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。单选题35.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.7B.14C.28D.56 参考答案：D参考解析：本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。单选题36.
26、根据标准施工合同，表明合同终止的行为是()。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效 参考答案：D参考解析：本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。单选题37.根据标准施工总承包招标文件，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是()。A.设计方案最优B.减弱发包人对承包人的监督和检查C.增加设计变更D.增加承包人的索赔 参考答案：B参考解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包合同的缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人
27、的监督和检查。单选题38.根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核 参考答案：A参考解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的
28、标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。单选题39.在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是()。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试 参考答案：A参考解析：本题考查的是合同文件。第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。单选题40.设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计
29、文件审查期限不超过()天。A.7B.14C.21D.28 参考答案：C参考解析：本题考查的是设计管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。单选题41.设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确 参考答案：B参考解析：本题考查的是缺陷责任期管理。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担。单选题42
30、.材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为()。A.7天和48小时B.14天和48小时C.7天和24小时D.14天和24小时 参考答案：C参考解析：本题考查的是包装、标记、运输和支付（材料采购合同）。卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。单选题43.材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括()。A.由买方进行检验B.由卖方进行检验C.有资质的第三方进行检验D.专用合同约定的其他检验方式 参考答案：B参考解析：
31、本题考查的是检验和验收。买方检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：（1）由买方对合同材料进行检验；（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；（3）专用合同条款约定的其他方式。不包含卖方的检验。单选题44.根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是()。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10% 参考答案：C参考解析：本题考查的是材料采购合同的违约责任。除专用合同条款另有约
32、定外，迟延交付违约金计算方法如下。卖方延迟交付违约金：延迟交付违约金=延迟交付材料金额0.08%延迟交货天数。买方延迟付款违约金：延迟付款违约金=延迟付款金额0.08%延迟付款天数。单选题45.买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着()。A.对合同设备质量的确认B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利C.仅为过程行为D.卖方不再承担合同设备的任何义务 参考答案：C参考解析：本题考查的是监造及交货前检验。买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定
33、对合同设备所应承担的任何义务或责任。单选题46.对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是()。A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定 参考答案：D参考解析：本题考查的是包装、标记、运输和交付（设备采购合同）。选项A，除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不
34、可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记。选项B，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。选项C，如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。单选题47.下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是()。A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方 参考答案：D参考解析：本题考查的是开箱检验、安装、调试、考核、
35、验收。合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：（1）合同设备交付时；（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。单选题48.根据FIDIC施工合同条件，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金 参考答案：B参考解析：本题考查的是施工合同条件典型条款分析。所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险。单选题49.AIA系列合同条件中，D系列指的是(
36、)。A.建筑师行业内部使用的文件B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件C.合同和办公管理中使用的文件D.建筑师企业与项目管理中使用的文件 参考答案：A参考解析：本题考查的是AIA系列合同条件。A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件；B系列：业主与建筑师之间的标准合同文件；C系列：建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件；D系列：建筑师行业内部使用的文件；E系列：合同和办公管理中使用的文件；F系列：财务管理报表；G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。单选题50.AIA系列合同中的核心文件是()。A.A201施工合同通用条件B.工程施工合同C.专
37、业服务合同D.裁决人合同 参考答案：A参考解析：本题考查的是AIA系列合同条件。A201施工合同通用条件是AIA系列合同中的核心文件。多选题1.合同评审的主要内容包括()。A.合法性、合规性评审B.合同实施风险评审C.合理性、可行性评审D.合同严密性、完整性评审E.与产品或过程有关要求的评审 参考答案：ACDE参考解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同评审的主要内容包括：（1）合法性、合规性评审；（2）合理性、可行性评审；（3）合同严密性、完整性评审；（4）与产品或过程有关要求的评审；（5）合同风险评估。多选题2.非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括()。A.社
38、会团体B.社团法人C.合伙企业D.个人独资企业E.事业单位 参考答案：CD参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括：个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务结构等。多选题3.建筑工程一切险加保第三者责任险，应由保险公司承担的保险责任范围包括()。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失 参考答案：ACD参考解
39、析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险如果加保第三者责任险，保险人负责赔偿的范围：（1）在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；（2）被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。多选题4.招标公告或投标邀请书应当载明的内容有()。A.招标人名称B.招标人地址C.招标项目的基本要求D.获取招标文件的办法E.投标人名称 参考答案：ABCD参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。招标公告或投标邀请书应当载明招标人名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项
40、。选项E是投标文件中应载明的内容。多选题5.根据招投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但可以邀请招标的情况有()。A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制B.技术简单、无特殊要求C.只有少量潜在投标人可供选择D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例很小E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 参考答案：ACE参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。根据招投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投
41、标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。多选题6.工程勘察、设计开标评标的主要环节有()。A.接收投标文件B.当众开标C.组建评标委员会D.确定中标人E.编制投标文件 参考答案：ABCD参考解析：本题考查的是工程勘察设计的开标。工程勘察、设计开标评标的主要环节有：接收投标文件、当众开标、组建评标委员会、组织评标、确定中标人、发出中标通知书、订立合同。参见教材P34P35。多选题7.下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是()。A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标D.
42、投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标 参考答案：CD参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。招标公告或投标邀请书的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。多选题8.建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的D.投标报价低于成本又无法提供说明和证据的E.不
43、按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的 参考答案：CDE参考解析：本题考查的是最低评标价法。选项AB，可以经评标委员会修正，投标人予以书面确认的情况。多选题9.关于标准设计施工总承包招标文件，标准设计施工总承包招标文件有()。A.招标公告B.投标保证金C.投标人的资格要求D.评标办法E.发包人提供的资料 参考答案：ADE参考解析：本题考查的是标准设计施工总承包招标文件组成及适用范围。标准设计施工总承包招标文件包括封面格式和三卷七章内容，其中，第一卷包括第一章至第四章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式等内容；第二卷由第五章发包人要求和第六章发包人提供的资料
44、组成；第三卷由第七章投标文件格式组成。多选题10.在材料采购招标中，最低评标价法，是以()作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用 参考答案：ABD参考解析：本题考查的是材料采购的评标。材料招标的最低评标价法，在投标价之外还需考虑的因素通常包括运输费用、交货期、付款条件、零配件、售后服务、产品性能、生产能力等。不考虑运营期的费用。多选题11.机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。A.负责所供货的设备监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质
45、量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训 参考答案：BCE参考解析：本题考查的是设备招标供货及服务要求。选项A，伴随服务中不包括监造。多选题12.设备报价分析要考虑的费用有()。A.设备本体B.辅助设备C.大件运输D.运输保险E.备品备件 参考答案：ABCE参考解析：本题考查的是设备招标工作要点。设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用；还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。多选题13.在设备招标的综合评估法评标中，以下说法正确的是()。A.每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值B.评价值为各独立评价值之和C.最差的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值D.若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决E.综合评价最高者为排名第一的中标候选人 参考答案：ADE参考解析：本题考查的是设备采购的评标。选项B，评价值=评标委员会成员的有效独立评价值之和/有效评委数；选项C，最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。多选题14.以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是()。A.估算寿命期内所需的燃料消耗费B.估算寿命期内所需备件及维修费用C.估算