《2023年-建设工程施工分包合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-建设工程施工分包合同模板.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程施工分包合同编号NO：发包方：广州市宝盛建设实业有限公司承 包方: 泥水工施工队工程名称：南方日报新闻中心工程地点：广州大道中签约地点：南方日报新闻中心工程施工本次项目部签订日期：2007年 月 日签证编号：广州市工商行政管理管控局监制建设工程施工分包合同发包方（甲方）：广州市宝盛建设实业有限公司承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、本本次项目招标文件、投标文 件及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工 事项订立本合同。第一条工程本次项目（一）工程名称：南方日报新闻中心（二）工程地点：广州在道中（三）承包范围：泥水工工程
2、（四）乙方分包工程：不得再分包或转包。（五）工作合适的内容及承包方式：一、基础及板底以下工程按每平方米63元计算1、承包合适的内容：承台整平浇垫层砂、挖地梁土方和砌砖模板，回填土方，浇承台、地 梁、底板下所有碎，防水保护层。二、底板以上工程1、浇柱和楼板碎按30元/立方米计算（地泵）2、砌砖按每块砖0. 15元计算3、室内批荡按每平方米5. 5元计算三、两栋旧房包柱、侧面凿除地面砂和外侧批荡面按每平方米15元计算第二条工程造价本工程合同价包干包死暂定为（人民币）元正。小写：元。第三条工期1、开工时间以甲方书面通知为准。乙方应考虑配备足够数量的施工人员进场施工，并符合 甲方的总体工期目标。如甲方
3、提出赶工，乙方必须积极配合。2、本工程开工日期为 日期 年月日，竣工日期定为2007年月日。本工 程竣工日期为硬性工期，乙方必须采取一切有效措施保证按期竣工，不得延误。如果因天气原 因造成一天以上不施工的，工期可相应延长。若业主另定节点工期，乙方必须无条件服从，并 采取一切措施实现节点工期目标，可以考虑节点工期奖罚（由现场协商），乙方一定保证工人 100人左右。3、在履约期间，甲方要求提前完工，乙方必须无条件服从业主或甲方的安排，可以考虑奖 罚；如果因乙方原因造成工程的质量、进度、安全及文明施工等方面未能满足业主要求，甲 方有权划分未完成工程量给第三方施工或勒令乙方退场，乙方应无条件服从并承担
4、因此而引起 的一切经济或法律责任。第四条 工程质量标准1、工程质量要求：按国家和广东省现行质量评定标准和施工相关技术验收规范优良标准执 行，同时按甲方质量体系IS09001工程质量管理管控规定（CJCGC1-2001）相关文件执行。 如果乙方在施工中工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工或返工时，乙方必须立 即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。若因乙方原因致工程未一次验收合格， 乙方负担甲方因此所造成的全部损失。2、保修期：乙方保修期从交付使用后保修期一年。第五条材料设备供应该工程主材料由甲方提供，但乙方领用材料使用后，由乙方负责保管。出现丢失或浪费， 从工程款中扣除。第六
5、条工程款支付和结算（-）甲方将工程款按本条款规定划入乙方账户：账号：，委托收款人及身份证号码：（二）预付款：本工程无预付款。（三）工程进度款的支付：1、本工程进度款按每月实际完成工程量合格后在一周内支付80%,余款等甲方验收合格后 一周后支付。2、在甲方收到业方工程款后一周内支付乙方工程款，乙方收到工程款后必须专款专用，以 保证工程进度；乙方应预备一定的自有资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停 工，否则引发的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。3、乙方在收到工程款后，必须保证优先解决工人工资：乙方未收到工程款前，应预备足够的资 金支付工人工资.若发现乙方不及时交付工人工资并导致不良
6、影响时，每发现一次甲方 有权按本合同价5%扣罚乙方，乙方不得有异议。4、当甲方发现乙方有拖欠工人工资行为，甲方有权按乙方提供的工资表数额扣留工程款, 并直接支付给工人，乙方应根据此条款的规定予以承认甲方已将工程款支付给乙方，同时补交 收据。5、当甲方认为乙方应得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工资时，甲方有权扣留在进入本 工程范围内的乙方全部资产。甲方通知乙方三天内不前来缴清所拖欠的工资及有关罚款时，甲 方有权将其扣押的乙方资产折价拍卖以支付以上款项。6、乙方收取工程款的必须按甲方财务制度办理领款手续。（四）工程结算：按实际施工图纸及变更后为准。第七条双方责任（一）甲方责任：1、负责向乙方提供泥
7、水工相关技术交底。2、委派 为现场管理管控代表，负责监督检查施工期间的施工质量、进度、安全、文明施工等，审核工程质量检验评定资料和竣工验收并签证。对施工过程乙方不执行施工规范 及有关施工管理管控规定等有权提出指正，乙方应遵照执行。3、协调组织对工程竣工验收和办理竣工结算。4、如因一些不可预见的客观原因造成工程中途停建、缓建，甲方应配合乙方采取措施弥补 或减少损失。5、若乙方在施工中发生下列情况之一，甲方有权收回全部或部分工程另行安排施工。（1）影响工程质量或进度，经甲方驻场代表书面提出后，在规定的时间内，乙方仍未能实 施有效的返工及质量保证或赶工措施，达不到施工合同约定的质量或进度目标要求；（
8、2）无正当理由延迟开工或停工，在接到甲方驻场代表的警告后仍不开工或复工；（3）未能履行合同规定的义务，又无视甲方驻场代表发出的书面警告；（4）采取弄虚作假手法，将合同工程的任何部份分包出去或自身的施工相关能力与甲方在 进行施工资格审查时有较大出入；（5）乙方不按甲方指示，发现相关问题不及时会同甲方解决，以致出现重大工程质量或不 保证合同工期目标、质量目标及文明施工目标等相关问题，经检查指正而又缺乏有力的保证措施情况下。（二）乙方责任：1、按施工安全规范做好施工质量、安全及文明施工管理管控，指定安全、防火负责人， 物件堆放整齐，道路畅通。凡资施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲
9、 方有关部门。2、委派 为现场管理管控代表，负责施工期间的施工质量、安全等相关问题。配备满足本工程施工的人力、物力，财力，以文明施工工地的要求来组建本次项目班子及进行施 工管理管控，确保本工程高质量、高效率完成。3、做好施工原始记录，按有关规定做好施工原始资料，做好工程量统计工作。4、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。5、对竣工验收后发现因乙方原因造成的施工质量问惠负责免费返工；承担由此产生的一切 经济和法律责任。6、工程竣工后的场地清理（包括施工设备、临时生产及生活设施拆除），并将堆积物、地 面清扫干挣、清理退场，工人必须在上_天内撤离施工现场。7、乙方必须保证
10、施工工人在70人100人之间，确保工期内完成。8、乙方施工用机械设备及相关辅助材料的保管工作由乙方负责，若乙方保管不到位造成材 料设备损坏或遗失，由乙方自行负责。9、加强现场管理管控，服从甲方的统一指挥，维护甲方的声誉；在对外关系上，乙方为甲 方的直属施工队伍，否则所造成的一切后果由乙方承担。第八条违约责任（一）、工期延误方面的违约责任1、乙方违反约定单方停工的，承担一般违约责任。2、乙方不能按照合同协议书约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必须按甲方主合同 总价的3%支付甲方违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失；逾期超过5天的，甲方还有权单 方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。（二
11、）、工程质量方面的违约责任1、工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，乙方须向甲方交纳结算总价2%的违约金。（三）、安全生产方面违约责任1、乙方在甲方进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。2、乙方因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行政部门处罚外，乙方必须承担违约责任；发生上述重大事故，甲方视情况严重性，有权部分或全部解除合同。乙方依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补甲方损失的，乙方必须据 实赔偿。（四）、文明施工、环境保护方面的违约责任1、甲方按广州市建设工程现场文明施工管理管控办法（穗建筑1999175号）的约定, 对乙
12、方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担一 般违约责任，并限期改正；如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。2、在政府行政主管部门的检查中，因乙方原因造成施工场地被评为不合格工地的，或者被 通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施 予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除 合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。3、乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居 民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样相关问题累计被投诉2次，或累计被投 诉3次
13、，乙方必须承担责任。（五）、工程分包、转包方面的违约责任乙方擅自分包或者转包工程的，甲方有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经 济损失由乙方负责赔偿。（六）、其他违约责任1、乙方必须服从监理单位管理管控，主动支持监理单位工作，对监理单位的指令，若无正 当理由而公开或变相拒不执行的，乙方须承担严重违约责任，井承担由此造成的一切经济损失。第九条 安全生产、文明施工和防火要求1、乙方施工期间应严格遵守建筑安装工程安全相关技术规程、（建筑安装工人安全操作 规程）、中华人民共和国消防条例）和企业事业单位消防安全管理管控规定和其它相关的 法规，规范。2、乙方在工程施工期间，必须严格按广东省建筑工程
14、文明施工检查评分细则）的优良要 求施工并严格实施国家、部、省和市颁布的有关文明施工管理管控办法和规定。3、乙方必须严格执行甲方质量（IS09001：2000）、环境（IS014001：1996）及职业安全健康管理管控体系(OHSMS18001)文件(附件1),必须积极配合甲方在本工程中实现质量、环 境、职业安全健康管理管控体系的全过程：否则甲方有权更换施工队伍。4、乙方委派的现场管理管控代表同时必须是安全生产直接责任人，对本本次项目的安全生 产负直接责任，同时要设专职安全员，接受甲方及现场管理管控人员对安全生产的监督检查。5、若乙方在施工生产过程中，违反有关消防条例和安全操作规程，导致发生安全
15、、火灾等 事故，乙方应承担全部责任和由此发生的一切费用。第十条工程量的确认1、按施工图纸及设计变更工程量确认。第十一条争议解决方式本合同发生纠纷协商或调解不成时，向天河区人民法院提出诉讼解决。第十二条本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收保修期满并结清款后 失效。本合同正本两份，双方各执二份；副本四份，双方各执二份。甲方:乙方:签约人:签约人:日期:日期:附件1:不拖欠民工工资保证书广州市宝盛建设实业有限公司：根据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理管控条例及国 家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠 民工工资的指示精神，保证南方日报新闻中心工程本
16、次项目施工的顺利进行，确 保该工程本次项目的工程质量和进度，我单位向贵司承诺：一、按国家、省、市及贵公司关于确保农民工工资的有关规定与工人签订协议 书，在协议书中明确民工工资的支付条件和发放的具体时间，并将该协议书报贵 公司备案。二、保证按协议书中的规定按时足额支付民工工资，并按与贵公司所签订的工 程承包合同中的规定的相关条款无条件接受贵公司的监督和检查。三、贵公司一经发现我公司存在拖欠参加本工程本次项目施工的民工工资的行 为，我公司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵公 司的任何针对性的惩罚措施。四、我公司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我公司将无条件接受贵公司代 扣本工程本次项目的工程款直接支付给民工的权力，并对由此造成的一切后果承 担全部责任。五、本保证书自我公司法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效，在原 合同（与贵公司签订的本工程承包合同）有效期满之日失效。保证单位（盖章）: 法定代表人（或授权委托人）:日期： 年 月 日