《2023年-建设工程设计合同模板2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-建设工程设计合同模板2.docx（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程设计合同建设工程设计合同（1）订立合同双方：建设单位：，以下简称甲方；设计单位：,以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设本次项目的设计任 务，根据建设工程勘察设计合同条例的规定和批准的计划任 务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担 工程的设计本次项目，建筑安装面积为 平方米，批准总投资为 万元，建设地点在O第二条甲方的义务1.甲方应在一年月一日以前，向乙方提交业经上报批 准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、 燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察 资
2、料、需要经过科研取得的相关技术资料。甲方在 年 月设计文件名称和合适的内容交付日期建设单位（盖章）基建负责人签订协议日期设计单位：（盖章）设计室主任：建设工程设计合同（2）建设工程设计合同（GF9 6 0 2 04）本次项目名称：本次项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期：委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1 . 1中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计 合同条例。1 . 2 国家及地方有关工程察设计管理管控法规和规章。1 . 3 建设工程批准文件。第二条 本合同设计本次项目的名称、
3、阶段、规模、投资、设计合适的内容及标准：I序号I本次项目名称I阶段I规模投资I 设计合适的内容及标准I工程特征及附注说明：第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件:I序号I资料及文件名称I份数I合适的内容要求提交时间 II II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日日I II II 年 月日I II II 年 月日II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日第四条乙方向甲方交付的设计文件:I序号I资料及文件名称I份数I合适的内容要
4、求提交时间I日I II II 年 月日I II II 年 月日II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日I II II 年 月日日I II II 年 月日I II II 年 月日II II 年 月日I II II 年 月日日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设 计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的相关技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2 .及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3 .在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计 相关技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙
5、方参加竣工验收。4 .在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工 作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因相关技术上的 特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均 由甲方负责。5 .甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同 意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护 乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1 .乙方必须在一年一月一日以前，向甲方交付初步设计 文件；在年月 日以前，向甲方交付相关技术设计文件; 在一年一月一日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初 步设计文件一式一份，相关技术设计文件一式一份，
6、施工图设计 文件一式 份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。I II II 年 月日I II II 年 月日第五条 甲方应支付合同本次项目的设计费为元（取费计算标准详见表）。设计费的支付方式方法为：5. 1本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的20 %,计元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）；5. 2乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的，计 元。5. 3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计 元。第六条双方责任6 . 1甲方责任：甲方按本合同第三条规定的合适的内容，在规定的 时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件
7、超过规定期限1 5天以内，乙方按本合 同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过1 5天以上时, 乙方有权重新确定提交设计文件的时间。6.1. 2甲方变更委托设计本次项目、规模、条件或因提交 的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时, 双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款 外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；1.1.1 1. 3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方 未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲 方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的 一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支
8、付；6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支 付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违 约金。逾期超过3 0天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同本次项目停缓建, 甲方均应支付应付的设计费；6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时, 甲方应支付赶工费；6.1.6 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及 交通等方便条件；6.1.7 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方 对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的 本次项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。6.1.8 .
9、2 乙方责任：6. 2.1乙方按本合同第四条规定的合适的内容、时间及份 数向甲方交付设计文件；6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施 外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金, 赔偿金最多与免收的设计费金额相等；6. 2. 3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的 设计文件交付时间，每延误一天，应减收该本次项目应收设计费的千 分之二；7. 2. 4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双 倍返还定金；8. 2. 5乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审 查结论负责不超出原定计
10、划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合 同规定时限交付设计文件一年内本次项目开始施工，负责向甲方及施 工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计相关问题和参加 竣工验收。在一年内本次项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作, 可按所需工作量向甲方适当收取 元咨询服务费；9. 2. 6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸 等相关技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。第七条其他7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有 关相关问题时，双方应另行签订相关技术咨询服务合同。7. 2乙方为本合同本次项目所采用的国家或地方标准图，由 甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙
11、方交付的设计文 件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。7. 3 本工程本次项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方 需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。7. 4甲方委托乙方配合引进本次项目的设计任务，从询价、 对外谈判、国内外相关技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承 担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲 方支付。7. 5甲方委托乙方承担本合同合适的内容之外的工作服务, 另行支付费用。7. 6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协 商解决。7. 7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与 承接方应及时协商解释。协商不成时，双方
12、同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协 议的，可向人民法院起诉）。7. 8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充 协议与本合同具有同等效力。10. 9 本合同一式八份，甲乙双方各执四份。7.10 本合同双方签章后，在1 5日内报本次项目所在地省 级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到本次 项目所在地工商行政管理管控部门鉴证。双方履行合同规定的义务后, 本合同即行终止。委托方单位名称：（盖章）章）法定代表人：单位地址：邮政编码：电话：电传：传真：开户银行：银行帐号：签订合同代表（签字）：日期：年 月 日B建设行政主管部门部门承接
13、方单位名称：（盖法定代表人：单位地址：邮政编码：电话：电传：传真：开户银行：银行帐号：签订合同代表（签字）：日期：年 月工商行政管理管控鉴证意见审查意见（盖章）章）审查号：审查日期：年 月审查号：审查日期：年 月 日建设工程设计合同（3）建设工程设计合同订立合同双方：建设单位：，以下简称甲方；设计单位：，以下简称乙方；经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担 工程的设计本次项目，建筑安装面积为 平方米，批准总投资为 万元，建设地点在O第二条甲方的义务1 .甲方应在 年月一日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以
14、及原料（或经过批准的资源 报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要 求的勘察资料、需要经过科研取得的相关技术资料。甲方在年一月一日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能 满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的相关 技术资料。甲方对上述资料的准确性负责。2 .及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3 .在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计 相关技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4 .在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工 作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因相关技术上的 特殊需要进行试制试验，
15、所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅 费均由甲方负责。5 .甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同 意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。6 .甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让 给第三方重复使用。第三条乙方的义务1 .乙方必须在 年月一日以前，向甲方交付初步设计文件；在 年一月一日以前，向甲方交付相关技术设计文件；在 年一月一日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式 份，相关技术设计文件一式 一份，施工图设计文件一式 份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。年月一日以前，乙方必须向甲方提交 完毕所有设计文件（包括概算文件、材料设
16、备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计， 在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各 阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同 的附件，详见附件（2 ）。2 .乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件, 以及有关设计相关技术经济协议文件、设计标准、相关技术规范、规 程、定额等提出勘察相关技术要求和进行设计，提交符合质量的设计 文件。3 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必 要修改，乙方应负责承担。4 .设计单位对所承担设计任务的建设本次项目应配合施工，进 行施工前相关技术交底，解决施工中的有关设计相关
17、问题，负责设计 变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1 .甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件 交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。年一月一日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件 （包括概预算文件、材料设备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计， 在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各 阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同 的附件，详见附件（2 ）。）2 .乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的
18、批准文件, 以及有关设计相关技术经济协议文件、设计标准、相关技术规范、规 程、定额等提出勘察相关技术要求和进行设计，提交符合质量的设计 文件。3 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必 要修改，乙方应负责承担。4 .设计单位对所承担设计任务的建设本次项目应配合施工，进 行施工前相关技术交底，解决施工中的有关设计相关问题，负责设计 变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1 .甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件 交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按一元 增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2 .原定任
19、务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计 审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3 .甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已 付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时 结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后 天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲 方提交初步设计解决方案后 天内，甲方应向乙方支付%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后 天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程本次项目，施工图阶段的 设计费，
20、可按单项工程设计完成后分别拨付）。第六条奖励与违约责任1 .在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进相关技术或 合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取%奖励 乙方。2 .由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法 进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还 应由甲方按乙方实际损失工日，以每日 元计算增付设计费。3 .甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根 据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4 .由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的%的违约金（甲方可 在设计费中扣除）。5 .因乙方设计质
21、量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务, 并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造 成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付 相应的赔偿责任。第七条其它（略）第八条效力本合同自 年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同合适的内容抵 触。在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双 方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一 部门的，可向 仲裁委员会申请仲裁（向人民法院起诉）。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一
22、式一份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：法定代表人:法定代表人:联系人：联系人：通讯处：通讯处：电话或电报:电话或电报:开户银行：开户银行：帐号：帐号：月一日订附：(1)设计本次项目收费表；(2 ) 工程设计补充协议书。附表1设计本次项目收费表I本次项目编I本次项目名I单位平I设计内I单位造I工程款I投资估I设计费I设计II号 I称 I方米I容 I价(元I量平方I算(元I收费率I费(IIIIII /平方 I 米I)I(%) | 元)|IIIII 米)III本工程委托设计共项平方米投资估算总计元,估计设计费I|总计 元。签订合同时由甲方付给乙方设计费5 0
23、%,暂按元拨付。I注：投资估算为甲方所得，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。建设单位：（盖章）设计单位：（盖章）基建负责人：基建负责人：签订收费协议：年月日附表2工程设计补充协议书本协议依据 号建筑设计合同签订，为原合同的附件。业经 需编制 设计，双方协定。甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：序号 I文件和资料名称I交付日期（或期间）乙方应在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付下列设计文件：I序号 I设计文件名称和合适的内容I 交付日期I建设单位：（盖章）（盖章）基建负责人：设计单位：设计室主任:签订协议日期:2 .原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须
24、具有设计 审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3 .甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已 付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时 结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的 2 0 %的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交 初步设计解决方案后一天内，甲方应向乙方支付%的设计费; 乙方向甲方提交施工图文件后一天内，甲方应向乙方结清全部设计 费（设计周期较长的大型工程本次项目，施工图阶段的设计费，可按 单项工程设计完成后分
25、别拨付）。第六条奖励与违约责任1 .在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进相关技术或 合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取%奖励乙 方。2 .由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法 进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还 应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付设计费。3 .甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根 据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4 .由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误一天， 乙方应向甲方偿付相当于设计费的%的违约金（甲方可在设计费 中扣除）。5 .因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方
26、继续完善设计任务, 并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造 成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付 与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其它本合同自年月日双方签字后生效，全部设计任务完 成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。 补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同合适的内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理管控机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一
27、式 份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）:设计单位（乙方）:代表人:代表人:联系人:联系人:通讯处:通讯处:电话或电报:电话或电报:开户银行:开户银行:帐号:帐号:月一日订附:（1）设计本次项目收费表：（2 ） 工程设计补充协议书。设计本次项目收费表附件1I本次项目I本次项目I单位m2 |设计|单位造价|工程款|投资估I设计费收I设计费II编号I名称I|合适的内容I （元/m2） |量m2 |算（元）I费率（%） I （元）I本工程委托设计共项m2投资估算总计元，估计设计费总计元。签|I订合同时由甲方付给乙方设计费50%,暂按 元拨付。注：投资估算为甲方所提，设计后的投资金额以批准的初步设计 概算或修正设计概算为准。建设单位：（盖章）设计单位：（盖章）基建负责人：基建负责人：签订收费协议 年 月附件2工程设计补充协议书本协议依据 号建筑设计合同签订，为原合同的附件。业经 需编制 设计，双方协定:、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:文件和资料名称 I交付日期（或期间）I二、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付下列设计文件: