《2023年-建设设计合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-建设设计合同模板.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、GF20000209建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）讨论稿工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：中华人民共和国建设部监制家工商行政管理管控局计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内本次项目开始施工，负 责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计相关问题和参加竣工 验收。在一年内本次项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按 所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6. 2. 6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让 发包人提交的产品图纸等相关技术经济资料。如发生以上情况并给发包人 造成经济损
2、失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7. 1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设 计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据 设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付； 超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7. 2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费, 每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天 以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的 上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同本次项目停缓建，发包人 均按7.1条规定支付设计费。7. 3设计人对设计资料
3、及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由 于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外， 应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责 任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%o7. 4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及 设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该本次项目应收设计费的千分 之二。7. 5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定 金。第八条其他8. 1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关相关 问题时，双方应另行签订补充协议或相关技术咨询服务合同。8. 2设计人为本合同本次项目
4、所采用的国家或地方标准图，由发包人 自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文 件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8. 3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当 注明其规格、型号、性能等相关技术指标，设计人不得指定生产厂、供应 商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人 承担。8. 4发包人委托设计人配合引进本次项目的设计任务，从询价、对外 谈判、国内外相关技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设 计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8. 5发包人委托设计人承担本合同合适的内
5、容之外的工作服务，另行 支付费用。8. 6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8. 7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设 行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲 裁书面协议的，可向人民法院起诉。8. 8本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。8. 9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8. 10本合同生效后，按规定到本次项目所在省级建设行政主管部门 规定的审查部门备案。双方认为必要时，到本次项目所在地工商行政管理 管控部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即
6、行终止。8. 11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可 的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同 等法律效力。8. 12其它约定事项：发包人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住 所：设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住 所：邮政编码:邮政编码:电 话：电 话:传 真：传 真:开户银行：开户银行:银行帐号：银行帐号:建设行政主管部门备案：鉴证意见:（盖章）备案号：备案日期： 年 月 日（盖章）经办人：鉴证日期： 年 月 日发包人：设计人：发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同
7、依据下列文件签订：1. 1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建 设工程勘察设计市场管理管控规定。1. 2国家及地方有关建设工程勘察设计管理管控法规和规章。1. 3建设工程批准文件。第二条 本合同设计本次项目的合适的内容:名称、规模、阶段、 投资及设计费等见下表。序号分本次项目名称建设规模设计阶段及合适的内容估算总投资 （万元）费率%估算设计费 （元）层数建筑面积 （m2）解决方 案初步设计施工图1本次项目总体规划 及 解决方案设计2本次项目初步设计 及 施工图设计3本次项目总体环境 设计-2-说 明具体设计合适的内容及设计费用详见附表第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号
8、资料及文件名称份数提交日期有关事宜1本次项目用地红线图（含电子文件）2本次项目设计任务书及本次项目策划报告书3本次项目规划设计要点4本次项目工程地质报告5本次项目各阶段的批复文件第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1本次项目规划设计文本本次项目施 工图分批分 期提供，设 计费用也分 期分批支 付。2本次项目解决方案设计文件3本次项目初步设计文件4本次项目施工图设计文件5本次项目各阶段电子文件6本次项目环境设计解决方案、施工图7本次项目总体规划平面图第五条 本合同设计收费估算为 元人民币（大写：）0具体设计费用及支付进度详见附表。付费次序占总设计费
9、 %付费额 （元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明:1 .提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2 .在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3 .实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。 实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4 .本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任：6. 1发包人责任：6. 1. 1发包人按本合同第三条规定的合适的内容，在规定的时间内 向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不 得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及
10、文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第 四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有 权重新确定提交设计文件的时间。6. 1. 2发包人变更委托设计本次项目、规模、条件或因提交的资料 错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除 需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应 按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作， 应按收费标准，相应支付设计费。6. 1. 3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件 时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量
11、，向设 计人支付赶工费。6. 1. 4发包人应为派赴现场处理有关设计相关问题的工作人员，提 供必要的工作生活及交通等方便条件。6. 1. 5发包人应保护设计人的投标书、设计解决方案、文件、资料 图纸、数据、计算软件和专利相关技术。未经设计人同意，发包人对设计 人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合 同外的本次项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向 发包人提出索赔。6. 2设计人责任：6. 2. 1设计人应按国家相关技术规范、标准、规程及发包人提出的 设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资 料，并对其负责。6. 2. 2设计人采用的主要相关技术标准是：6. 2. 3设计合理使用年限为 年。6. 2. 4设计人按本合同第二条和第四条规定的合适的内容、进度及 份数向发包人交付资料及文件。6. 2. 5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查， 并根据审查结论负责对不超出原定范围的合适的内容做必要调整补充。设