《2023年监理工程师之合同管理通关提分题库(考点梳理).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之合同管理通关提分题库(考点梳理).docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年监理工程师之合同管理通关提分 题库（考点梳理）单选题（共80题）1、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。A.工程施工合同B.裁决人合同C.工程施工分包合同D.专业服务合同【答案】D2、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业 并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确 认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应 当由（）。A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.发包人与发包人代表承担连带责任D.施工企业决定责任承担人【答案】A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.
2、发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C24、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】D25、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确 的是()oA.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包 人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】26、在施工招标投标中，下列
3、投标人的行为不构成没收投标保证金 的情形是（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标B.中标人无正当理由拒绝签订合同C.投标人没有通过资格预审D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】 C27、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后 用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题， 该部分工程需拆除重建，贝心）。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】D28、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过 程中，监理人可以单方面提出终止合同
4、的情况是（）。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】 B29、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。A.通用合同条款B.专用合同条款C.合同附件格式D.合同协议书【答案】 D30、关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）oA.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在 竣工后试验通过前一直有效C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D.
5、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发 包人与承包人共同承担【答案】 D31、关于标准设计施工总承包招标文件的说法正确的是（）。A.适用于设计施工一体化总承包招标B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用c.招标程序与施工招标不同D.项目经理必须具备工程设计类执业资格【答案】A32、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额 为合同价格的（）oA. 10%B. 0. 08%C. 60%D. 0. 8%【答案】 A33、根据建设工程委托监理合同（示范文本）关于监理人义务 的说法，正确的是0A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋
6、设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D34、根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包 人同时签字和盖章的法律文书是（）。A.合同协议书B.履约保函C.预付款保函D.中标通知书【答案】 A35、根据标准设计施工总承包招标文件，工程总承包项目的项目 经理（ ）oA.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】 D36、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的 承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。
7、A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延【答案】37、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构 受理仲裁的前提是当事人提交（）。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书【答案】 B38、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订 之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调 整要求，或者解除合同。A. 30 天B. 60 天C. 90 天D. 180 天【答案】 C39、关于防火门窗设置的要求，正确的是（）A.舞台上部与观众厅闷顶之间的
8、隔墙上的门应采用甲级防火门B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门【答案】 D40、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并 经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B. 14 天C. 28 天D. 30 天【答案】 C41、根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，下 列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）oA.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议【答案】B42、根据标准施工招标文件规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格
9、预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会 提出要求修改【答案】D43、如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装， 则卖方额外应告知买家（）。A.保管方面的特殊要求B.每个包装箱的重量和尺寸C.处理意外情况的方法D.合同设备的数量【答案】B44、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】B45、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保
10、证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。A.书面同意B. 口头同意C.签字盖章D.签字【答案】 A46、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()oA.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】 D47、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间
11、，要求承包人重新试验 和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符 合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D48、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理 人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监 理人员的（ ）通知承包人：A.发包人；姓名及其授权范围B.发包人；职能分工及监理权限C.总监理工程师；姓名及其授权范围D.总监理工程师；职能分工及监理权限【答案】C49、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的
12、劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】3、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函 属于（）oA.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B4、根据标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式 是（）。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A5、下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（ ）oA.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断
13、和 决策负责50、施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包 人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人 的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】B51、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人 的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法 是 （）A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支 付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】 C52、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事
14、件 影响结束后的28日内向工程师提交0A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】 B53、依据物权法的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方 式达成协议的，抵押权人（）oA.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】 C54、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收 条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指 出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A. 7B. 14C. 28D. 56【答案】5
15、5、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的 一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工 期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。 A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】 B56、（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）0A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】D57、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成, 但
16、承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输 抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】A58、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中, 应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】C59、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的 进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付
17、B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份【答案】A60、根据建设工程施工合同（示范文本）当组成合同的文件出 现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的, 优先顺序正确的是（）。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】 D61、根据标准施工合同，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前, 仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺
18、陷责任期内D.合同有效期内【答案】 C62、（2018年真题）根据标准施工合同，监理人在施工准备阶段 的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】 C63、根据担保法的规定，（）是指保证人和债权人约定，当 债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行 为。A.抵押B.质押C.保证D.定金【答案】 C64、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参 与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的 名义签字后支付工程款
19、，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授 权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此 时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定【答案】 B 65、下列合同文件中，属于标准施工招标文件中施工合同组成 文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）oA.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书【答案】 D66、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有 中标通知书；专用合同条款；通用合同条款；发包人要求； 勘察纲要；投标函及投标函附录；勘察费用清单；合同协
20、 议书（）A.c.D. （SXWSXSXW【答案】B67、预付款担保的主要形式为（）。A.银行保函B.保兑支票C.银行汇票D.现金支票【答案】A68、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权 范围内行使代理权，这种代理属于（）。A.指定代理B.表见代理C.委托代理D.法定代理【答案】C69、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承 包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方 以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（） 支付。A. 5 ；无条件B. 7 ；无条件C. 10 ； 50%D. 14 ； 80%【答案】B70、在建设工程中，建设
21、实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】A71、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需 要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影 响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】A72、下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是（）。A.代理期间届满B.作为代理人的法人终止C.代理事项完成D.被代理人死亡【答案】D 73、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是A.发包商B.承包商C.监理人D.项目经理【答案】 B74、关于设计合同履
22、行中设计文件审查的说法正确的是()。A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后, 审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为 设计文件已获同意【答案】 D75、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意 违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()A.以履约保函金额为限B.以中标的合同金额为限C.为业主的全部损失D.包括业主的全部损失加违约金【答案】B6、要约与要约邀请的共同特征是（）A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意
23、思表示D.对行为人具有约束力【答案】C7、标准施工招标文件中关于最终结清证书说法不正确的有（）。A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发 包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经 发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支 付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时 也不再承担保修的义务【答案】D8、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）oA.货样买卖适用于即时买卖合同【答案】 C76、（2020年真题）根据标准施工招
24、标文件中的通用合同条款,承包人的施工安全责任是（）oA.执行监理人编制的施工安全措施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】 C77、以下说法符合安全运动条件的是（）。A.遵守自己的步调B.超过负荷身体会崩溃C.注意体重负荷D.以上都是【答案】 D78、一般建筑工程中重要设备不包括（）oA.给排水设备B.楼宇自动化设备C.交通设施D.锅炉暖通及空调设备【答案】C79、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d 内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A. 21B. 28C. 42D. 56【答案】D80、关于建设工
25、程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】B多选题（共40题）1、根据标准施工合同，可以给承包人补偿工期费用和利润的情形有（）。A.监理人的指示延误或错误指示B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求D.异常恶劣的气候条件E.法规变化引起的价格调整【答案】 AC2、工程总承包合同中，监理人职责说法正确
26、的是()A.监理人的职责与权力与标准施工合同基本相同B.发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包 人C.总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包 人D.监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指 示应视为已得到发包人的批准E.总监理工程师可以将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权 或委托给其他监理人员【答案】 ABCD3、以下()属于合同评审的内容。A.合同是否合法、合规B.合同是否严密、完整C.合同的价格是否公平合理D.合同的风险评估E.合同是否经批准【答案】ABD4、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法不
27、正确的有（）。A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据B.包括出厂价，但不含增值税C.应当计入技术商务偏离加价D.不包括运输、保险费E.缺漏项加价不应计入【答案】BD5、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）oA.汇票B.股票C. 土地D.支票E.可以转让的注册商标专用权【答案】AD6、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的（）。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记【答案】BC7、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）A.权利B.义务C.生产D.变更E.消灭【答案】 AB8、施工合同履行中，如果发包
28、人出于某种考虑要求提前竣工，则发 包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.通过监理人向承包人发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】 CD9、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】 AC10、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的 说法正确的是（）oA.有效期自合同签订之日起开始B.至签收
29、最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后7日内支付D.发包人和勘察人变更合同，只有征得担保人同意后，担保人继续 承担担保义务E.属于无条件的、不可撤销担保【答案】 C11、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合 同价格的是（）。A.取消合同中某一项工作转由其他人实施B.改变合同中某一项工作的施工时间C.改变合同中某一项工作的数量D.改变已批准的施工工艺或顺序E.改变合同工程的基线.标高.位置或尺寸【答案】BD12、施工合同的当事人包括（）A.发包人B.发包人法定代表人C.工程师D.承包人E.承包人法定代表人【答案】 AD13、建筑工程一切险加保第三者责任
30、险，应由保险公司承担的保险 责任范围包括（）oA.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近 区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近 区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【答案】 ACD14、根据标准施工合同，履约担保的特点有（）。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心【答案】AB15、下列（）情形导致工期顺延，原定竣
31、工日后的支付过程中，调 价公式继续有效。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.发包人原因不具备合同约定的开工条件E.发包人迟延提供材料【答案】ACD16、订购物资或产品的供应方式，可以分为（）。A.采购方到合同约定地点自提货物B.采购方到商家自提货物C.供货方负责将货物邮寄到指定地点D.供货方负责将货物送达买家E.供货方负责将货物送达指定地点【答案】A17、设计团队招标，是评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的 哪些方面（）进行评审。A.人员业绩B.人员从业经历C.设计构思D.城乡规划E.投标人信用情况和业绩【答案】 ABC18、美国建筑师学会（
32、AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式 （IPD）的说法正确的是（）。A.合同当事方是业主和承包商B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本D.参与各方放弃对其他参与方的索赔E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人【答案】 D19、境内供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。A.型号和规格B.原产地和制造商名称C. FOB 价D.数量E. CIP总价【答案】 ABD 20、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法不正确的是A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验B.买方承担卖方代表到场参加开
33、箱检验的费用C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时不一致且出现很可能导 致合同设备短缺或损坏的包装破损，则检验中发现的合同设备与合 同约定不符的情形，由卖方负责D.开箱检验的检验结果不得对抗此后发现的合同设备质量问题E.如开箱检验合格，则卖方不再承担包括合同设备质量在内的任何 义务或责任【答案】ABC21、关于抵押的效力，下列选项正确的是（）。A.抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现抵 押权的费用B.抵押人通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况后，可 以转让抵押物C.除受让人代为清偿债务外，抵押物的转让应当征得抵押权人的同 意D.抵押人转让抵押物的价款，超过债权的部
34、分归债务人所有，不足 部分由抵押人清偿E.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】ACB.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B9、根据NEC工程施工合同，签订合同时，拟建工程范围还没有 完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用() 条款。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】B10、根据招标投标法的规定，招标过程中发生下列情况的，招 标人可以据此没收投标保证金的是()。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标人购买招标文件后不递交投标文件C.投标文件中附有招标人不能接受的条
35、件D.投标截止日期后要求撤回投标文件【答案】22、关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负 责人签字确认B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报 告D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】 ABCD23、（2020年真题）合同法律关系的客体包括（）A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】 BC24、资格预审申请文件包括（）。A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查
36、方法E.正在施工的和新承接的项目情况表【答案】AC25、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延 期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延 至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有() A.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担B.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担C.承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励D.工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任【答案】AD26、按照竞争的开
37、放程度不同，施工招标可分为()0A.内部招标B.议标C.公开招标D.邀请招标E.社会招标【答案】CD 27、下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【答案】 ABC28、标准施工合同的组成包括（）oA.前附表B.通用条款C.专用条款D.正文E.签订合同时采用的合同附件格式【答案】 BC29、下列法人中，属于特别法人的有（）。A.某大学B.京东股份有限公司C.阿里哥哥公司D.工商行政管理局E.村委会【答案】 D 30、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须 编制专项
38、施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【答案】 ABC31、根据标准施工合同，关于暂列金额的说法，正确的有（）oA.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人【答案】 BCD32、（2016年真题）项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以 凭施工履约保证索取保证金的有（）。A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件B.承包人在施工过程中毁约C.发生不可抗力导致合同无法
39、履行D.承包人破产倒闭使合同不能履行E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间【答案】BD33、关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法不正确的是 ()。A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有 提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方 仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全 部费用D.以开始考核的日期为验收日期E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任【答案】BCD34、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的
40、合理化建议被 发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包 人的权利和义务包括()A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.要求顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与发包人协议工程收益的分享【答案】AC35、根据标准施工招标文件，投标人须知包括（）oA.投标人的资格要求B.对工程分包的要求或限制C.投标有效期D.评标办法E.合同条款及格式【答案】 ABC36、资格审查分为（）。A.资格预审B.资格终审C.资格面神D.资格后审E.资格现审【答案】 AD37、招标代理机构应具备的条件有（）A.招标代理业务B.编制招标文件的能力C.从事招标代理业务的营业场所
41、D.可以作为评标委员会人选的专家库E.专业齐备的评标专家【答案】ABCD38、下列行为属于勘察人违约的有（）。A.勘察文件不符合法律及合同约定B.勘察人转包、违法分包C.发包人原因造成勘察停止D.发包人为按合同约定支付勘察费用E.发包人无法履行合同【答案】AB39、工程建设涉及的主要种类有（）。A.建筑工程一切险B.勘察设计一切险C.安装工程一切险D.机器损坏险E.工程中的一切险【答案】 ACD40、如果发包人希望在整体工程竣工前提前发挥部分区段工程的效益，应在专用条款内（）oA.约定分部移交区段的时间B.约定分部移交区段的名称C.约定分部移交区段的地点D.约定区段工程应达到的要求E.约定区段
42、工程应达到的目标【答案】BD11、根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，竣 工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认 为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（） 天内通知承包人。A. 28B. 30C. 56D. 60【答案】 A12、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）o（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】 A13、根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，如 果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包 人施工，为防止重复投
43、保或漏保，双方可在专用条款中约定由（） 投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体【答案】A14、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D15、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分 功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加 和延误工期，则（）oA.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】1
44、6、（2018年真题）根据标准施工合同，下列引起暂停施工的情 形中，属于承包人责任的是（）oA.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A17、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是0A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议奖【答案】B18、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至, 但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（ ）oA.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺 延工期D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期 不予顺延【答案】 A19、依据民法典担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方 式进行担保时，()oA.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当 债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权