《（二级建造师历年真题）2013年二建《法律法规》考试真题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（二级建造师历年真题）2013年二建《法律法规》考试真题及答案.pdf（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第 1 页 共 13 页 2013 年 全国 注册 二级建 造师 执业资 格考 试 建设 工程法 规及 相关知 识 试卷及 答案 解析 一.单项 选择题（共 60 题，每 题 1 分，每题 的备 选项 中，只 有 1 个 最符 合题 意）1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的 合同C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同答案:B解析:由 重 大 误 解 而 订立 的 或 者 显 示 公 平 订 立的 合 同，可 以 请 求 人 民法 院 或 仲 裁 机 构 变更或 撤销 合同。参见
2、 教材 p169 2.适用产品质量法调整的是（）A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程答 案：C解 析：适 用于 产品 质量 法的 产品：经过 加工、制作，用 于销售 的产 品；设 工程 使用的 建筑 材料，建筑 构配件 和设 备。教 材 p99 3.仲裁充分体现了当事 人的意思自治，其中许 多具体程序都可以由当 事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（）A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性答 案：C解 析：仲裁的 灵活 性体现 在仲 裁充分 体现 了当事 人的 意思自 治，仲裁中 许多 具体程 序都可 以由 当事人 协商 确定和 选择。教材 p200
3、 仲 裁的 基本特 点，与民事 诉讼 特点区 分。公权性、强 制性、程序 性。4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 答 案：A 解 析：当事人 要求 听证的，行 政机关 应当 组织听 证。当事人 不承 担行政 机关 组织听 证的费 用。由此可 以判 断费用 为行 政机关 承担。教材 p146 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）A 拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约 人未作出承诺 C 受要约人对要约内容作出实质性修改 D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人 答 案：D 解 析：撤回要 约的 通知与 要约 同
4、事到 达受 要约人，属 于要约 撤销 的情形。要 求撤销 是要约 人使 其不发 生法 律效力 而取 消要约 的行 为。教 材 p157 6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.分公司使用总公司的 营业执照及资质证书承揽工程C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程答 案：B解 析：禁止建 筑施 工企业 超越 本企业 资质 等级许 可的 业务范 围承 揽工程，禁 止建筑 施工企 业以 任何形 式允 许其他 单位 或者个 人使 用本企 业的 资质证 书、营业执 照，以本
5、企 业的 名义承 揽工 程；子 公司 和母公 司是 两个不 同的 实体，子公 司不可 以使 用母公 司的 营业执 照及 资质证 书承 揽工程。教 材 p34 第 1 页 共 13 页第 2 页 共 13 页 7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。A.政府全部B.房屋公共维修基金C.建筑所有权人自行D.政府与建筑所有权人共同答 案：D 8.用人单位与劳动者在用 工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。A.订立劳动合同 B.实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资答 案：B 解 析：用人单 位与 劳动者 在用 工前订 立劳 动合同 的，劳动关 系自 用工之 日起 建立，教材p1
6、23 9.下列事项中，能够申请行政复议的是（）A.行政处分决定 B.招标投诉处理 C.质量纠纷调解 D.造价指导信息发布答 案：D 解 析：不得申 请行 政复议 的，行政机 关的 行政处 分或 其他人 事处 理决定；行 政机关 对民事 纠纷 做的调 解或 其他处 理。P225 10.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天 后向乙公司发货。乙公 司拒绝收货，因此双方 发生争议。乙公司 拒绝收货的合法理由应当是（）A.要约已撤销 B.要约已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承诺答 案：A 解 析：因为要 约撤 销的通 知在 受要约 人发 出
7、承诺 通知 之前到 达要 约人。所以 其要约 丧失法 律效 力。教 材 p157 11.当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效答 案：C 解 析：当事人 为自 己的利 益不 正当地 促成 条件成 就的，视为 条件 不成就。教 材 p171 12.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所有在答 案：A解 析：通常实 行的 是“原 告就 被告”原则。即以 被告 住所地 作为 确定管 辖的 标准。参见教 p208 13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序
8、的关系是（）A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系答 案：B 解 析：债务履 行有 先后顺 序，且有履 行顺 序在先 的当 事人行 使。参见 P183 14.某建设工程施工合同约定价款为 1 亿元。施工成本 0.9 亿元，按发包人核算造价为 0.95 亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为 1.1 亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.1 B0.9 C.0.95 D.1.1答 案：A解 析：合同的 权利 义务终 止，不影响 合同 中结算 和清 理条款 的效 力。P17415.关于
9、合同成立地点的说法，正确的是（）A.当事人不得约定合同成立地点B.要约发出地点为合同 成立地点C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点第 2 页 共 13 页第 3 页 共 13 页 D.承诺生效地点为合同成立地点答 案：D解 析：合 同 成 立 地 点：承 诺 生 效 的 地 点 为 合 同 成 立 地 点，数据电文形式订立合 同的，以收 件 人 的 主 营 业 地 为 合 同 成 立 地，无 主 营 业 地 的，以 经 常 居 住 地 为 合 同 成 立 地，当 事 人有 约 定 的 从 其 约 定；书 面 形 式 合 同 双 方 当 事 人 签 字 或 盖 章 的 地 点 为
10、合 同 成 立 地。参 见 教材P164.16.下列法律中，属于行政法的是（）A.公司法 B.建筑法 C.合同法 D.治安管理处罚法答案：D解析:行 政法主 要包 括：行政 处罚 法、行政 复议 法、行政 监察法、治 安管理 处罚 法。参见教材 P5.17.关于执行申请期间的说法，正确的是（）A.申请执行的期间为 6 个月 B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算C 法律文书未规定的，从法律文书作出之日 起计算 D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算答案：D解析：申请执 行的 期间为 2 年。申请 的期 限起 算：从文书 规定 履行期 间的 最后一 日起 计算，分 期 履 行 的
11、，从 规 定 的 每 次 履 行 期 间 的 最 后 一 日 起 计 算；法 律 文 书 未 规 定 履 行 期 间的，从 法律文 书生 效之日 起计 算。参 见教 材 P217.18.下列情形中，构成委托代理终止的是（）A.代理人辞去委托 B.被代理人取得民事行 为能力C.被代理人死亡 D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭答 案：A解 析：委托代 理终 止的情 形：代 理期 间届满 或者 代理实 务完 成 代 理人 取消委 托或 者代理 人辞 去委托 代 理人 死亡 代 理人 丧失民 事行 为能力 作 为被 代理人 或者 代理人 的法 人终止 参 见教 材 p15 19.当事人之间订立转让
12、不动产物权的合同，未办理物权登记的，除 法律另有规定或者合同另有约定外（）A.合同不生效 B.合同无效 C.合同终止 D.不影响合同效力答 案：D解 析：当 事 人 之 间 订 立 有 关 设 立、变 更、转 让 和 消 灭 不 动 产 物 权 的 合 同，除 法 律 另 有 规定 或者 合同另 有约 定外，自合 同成立 时生 效；未 办理 物权登 记的，不影 响合 同效力。参 见教材 p24 20.根据 环境 影响 评 价法，在项 目建 设.运 行过程 中产生 不符 合经 审批的 环境影 响评 价文 件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.
13、建设单位 D.建设行政主管部门答 案：B解 析：项 目 的 建 设 与 运 作 过 程 中，产 生 于 审 批 的 环 境 影 响 评 价 文 件 不 符 的 情 况，应 由 建设 单位 组织环 境影 响后评 价，并报原 环境 影响评 价文 件审批 部门 和建设 项目 审批部 门备 案。参 见教 材 p105 21.根据合同法，不会产生悔约过失责任的情形是（）A.被依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同第 3 页 共 13 页第 4 页 共 13 页 答 案：C 解 析：构成缔 约过 失的条 件：1、发 生 在订 立合 同 过程 中，合 同 尚未 生效，或 者 虽已 生
14、效但 呗确 认无 效 或被 撤 销（与违 约责 任的区 别）2、当事 人违反 了诚 实信 用原 则所要 求的 义务 3、受害 方的信 赖利 益遭 受损 失 参 见教 材 p162 22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）A.客体.内容均变更 B.主体.客体均变更 C.主体.内容均变更 D.形式.主体均变更答 案：A解 析：狭义的 合同 变更不 包括 主体变 更。教材 p18623.某 建 筑 工 程 因 故 中 止 施 工 已 满 一 年，在 恢 复 施 工 前，建 设 单 位 已 领 取 的 施 工 许 可 证 应 当（）A.申请延期 B.自行废止 C.报发证机关核验 D.重新更换答
15、 案：C解 析：中止 施工满 1 年的 工程 恢复，建设 单位应 当报 发证机 关核 验施工 许可 证。教材 p3024.根 据 民 事 诉 讼 法，人 民 法 院 接 受 当 事 人 的 财 产 保 全 申 请 后，对 情 况 紧 急 的，最 迟 在（）小时内作出裁定。A.6 B.48 C.12 D.24答 案：B解 析：根据 民事 诉讼法，人 民法 院接受 当事 人的 财产保 全申 请后，对情 况紧急 的，必须在 48 小 时内 作出裁定。P211 25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）A.直接费 B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本答 案：C解 析：投标人 不
16、得 以低于 成本 的报价 竞争，这里 的“成本”应指 投标人 的个 别成本。P4626.人民法院 2 月 1 日作 出第一审民事裁决，判决书 2 月 5 日 送达原告，2 月 10 日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是 2 月（）日A.1 B.26 C.5 D.10答 案：B解 析：如果当 事人 在案件 一审 过程中 达成 调解协 议或 者在上 诉期 内未提 起上 诉，一 审法 院的 裁决 就发生 法律 效力。对判 决不服 的，提起上 诉的 时间为 15 天。教 材 p214 27.施工企业的项目负责人应当对（）负责。A.本单位的安全生产 B.建设工程项目的安全 施工C.本单
17、位安全生产所需资金 D.危险性较大的专项施工方案确定答 案：B解 析：施 工单 位的 项目负 责人 应当对 建设 工程项 目的 安全施 工负 责。P7628.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位 A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察答 案：B 解 析：建设单 位不 得指定 具有 相应资 质等 级的分 包单 位。教 材 p37 29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行答 案：C解 析：裁定经 送达 当事人，即 发生法 律效 力，当 事人 不服的，可 以申请 复议 一次。教材 p21230.根据招标投标法，招标项目属
18、于建设施工的，投标文 件应当（）第 4 页 共 13 页第 5 页 共 13 页 A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制C.完全响应招标文件各项目要求 D.包括投标担保答 案：A解 析：投标文 件应 当包括 拟派 出的项 目负 责人与 主要 技术人 员的 监理、业绩 和拟用 与完 成招 标项 目的机 械设 备等。教材 p43 31.根据劳动合同法，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作 岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。A.其同住的近亲属 B.发布决定 C.额外支付劳动者一个月工资 D.赔偿损失答 案：C解
19、析：劳动者 不能 胜任工 作，经过培 训仍 不能胜 任工 作的，用人 单位应 提前 30 日内 以书面 形式 通知劳 动者 本人或 者额 外支付 劳动 者一个 月工 资后，可以 解除劳 动合 同。P129 32.预制件定件合同总价款 100 万元，施工企业向预制件厂支付定金 50 万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。A.50 B.100 C.70 D.150答 案：C 解 析：应该是 50+20=70 33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：按照交易习惯确定 签订补充协议 按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是（）A.B.
20、C.D.答 案：C解 析：先是按 照签 订补充 协议，再是 交易 习惯，最后 是其他 相关 规定执 行。34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。A.首次开庭前 B.收 到传票之日起 7 日内 C.举证期满前 D.庭审结束前答 案：A 解 析：本题考 查的 是仲裁 法。35.仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以（）A.向人民法院上诉B.向人民法院申请再审C.向人民法院执行庭申请复义议D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁答 案：D解析：本 题 考 查 的 是 仲 裁 裁 决 的 执 行，仲 裁 裁 决 被 人 民 法 院 依 法
21、 裁 定 不 予 执 行 的，当 事人 不 能 申 请 人 民 法 院 再 审。就 该 纠 纷 双 方 当 事 人 可 以 重 新 达 成 仲 裁 协 议，并 依 据 该 仲 裁协 议申 请仲裁，也 可向人 民法 院提起 诉讼 P22436.超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼 B.提出 请求 C.主张权利 D.自愿履行答 案：D解 析：超过诉 讼时 效期间，当 事人自 愿履 行的，不受 诉讼时 效的 限制。P2037.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产 B.折价 补偿 C.赔偿损件 D.支付违约金答 案：D 解 析：合同无 效的 话，不
22、会产 生违约 金的 法律后 果 p167 38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。第 5 页 共 13 页第 6 页 共 13 页 A.仲裁委员会的上级主管机关 B.仲裁委员 会所在地的中级人民法院C.仲裁委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院答 案：B解 析：必须向 所在 地的中 级人 民法院 提出。P22339.安全生产法 规定，生产经营单位不得以任何形 式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡 依法 应承担的责任，该规定为了保护从业人员（）的权利。A.拒绝违章指挥和强令冒险作业B.紧急避险C.请求赔偿D.批评.检举和控告答 案：C解析：本 题
23、 考 查 的 是 从 业 人 员 安 全 生 产 的 权 利 和 义 务。生 产 经 营 单 位 不 得 以 任 何 形 式 与从 业人 员订立 协议，免除 或者 减轻其 对从 业人员 因生 产安全 事故 伤亡依 法应 承担的 责任。该 规定 是为了 保护 从业人 员请 求赔偿 权的 权利。参见 教材 P6340.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设 单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调 下同 意不追 究施 工企业 之前 的违约 责任，之后 发生 地震致 使工 期再次 拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位 B.施工 企业 C.监理单位 D.建设行政主管部门答 案：A解
24、 析：因 为 地 震 是 在 建 设 单 位 同 意 不 追 究 施 工 企 业 原 因 的 基 础 上 顺 延 的。所 以 期 间 的 风险 又建 设单位 承担。41.根据招标投标法，依法必须进行招标的 项目，自招标文件开始 发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）A.5 B.20 C.10 D.15答 案：B解 析：子 招 标 文 件 开 始 发 出 之 日 起 至 投 标 人 提 交 投 标 文 件 截 止 之 日 止，最 短 不 得 少 于 二十 日。P54 42.在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是（）A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置答 案：D 解 析
25、：本题参 考留 置权。参 见教 材 p23 43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担（）责任。A.侵权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理答 案：B解析：本 题 考 查 的 是 物 权 的 设 立、变 更、转 让 和 消 灭。未 进 行 不 动 产 登 记 而 使 得 不 动 产物 权的 转让行 为不 生效，则当 事人由 此承 担违约 责任。参见 教材 p24 44.建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许 可证C.房屋销售许可证 D.建设工程施工许可证答 案：D解 析：申请领 取施 工许可
26、 证时，提供 建设 工程有 关安 全施工 措施 的资料。P2845.可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效答 案：C第 6 页 共 13 页第 7 页 共 13 页 解 析：即合同 成立 之始起 就不 具有效 力。P169 46.工程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料，不符合现行（）规定的，应当由拟采 用单位提请 建设 单位组 织专 题技术 论证，报批 准标 准的建 设行 政主管 部门 或者国 务院 有关主管部门审定。A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准答 案：B解 析：本题考 查的 是工程
27、建设 强制性 标准 的实施，工 程建设 中怒 采用的 新技 术、新 工艺、新 材料，不符 合现行 强制 性标 准规定 的，应 当由 拟采 用单位 提请 建设单 位组 织专题 技术 论证，报 批标 准的建 设行 政主管 部门 或国 务 院有 关主管 部门 审定。参见 教材 p102 47.甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方 得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了 变更，于是 要求 签订合 同的 变更协 议，遭到乙 方的 拒绝。针对 该情形，正 确的是（）A.原合同已经终止 B.必 须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更答 案：C解 析：合同主 体签 订人没 有变 更.
28、P18648.分包人要求总承包人支付工程欠款 150 万元，总包人却以发包人尚有应付工程款 200 万未付为由 拒绝 付款，分包 人多次 催款 未果，直接 以自己 名义 向法院 起诉 发包人，要 求支付150 万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）。A.起诉讼有法律依据 B.只能以总包人的名 议起诉C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权答 案：D解 析：本题考 查的 是代位 权，参见教 材 p18349.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D
29、.施工企业答 案：D解析：本 题 考 查 的 是 注 册 管 理。因 变 更 注 册 申 报 不 及 时 影 响 注册建造师执业，导致工程项 目出 现损失 的，由注册 建造 师所在 聘用 企业承 担责 任，并 作为 不良行 为记 入企业 信用 档案。P3 50.安全生产许可证条例 规定，除中央管理 的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建 设主管部门C.省.自治区.直辖市人民政府D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门答 案：D解 析：本题考 查的 是安全 生产 许证管 理规 定。参 见教 材 p8551.甲公司总承包了某建设工程施
30、工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签 订了 材料供 货合 同。随 后丙 催告甲 在一 个月内 予追 认，而 甲未 作表示。对 此，下列说法正确的是（）A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应 当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理答 案：D解 析：表 见 代 理 是 指 行 为 人 虽 无 代 理 权，但 由 于 本 人 的 行 为，造 成 了 足 以 使 第 三 人 项 目第 7 页 共 13 页第 8 页 共 13 页 其 有代 理权的 表象，而与 善意 第三人 进行 的，由 本人 承担法 律后 果的代 理行
31、 为。52.关于合同成立时间的说法，正确的是（）A.承诺生效时合同成立B.口头合同自交付标 的 物时成立C.合同书自生效时成立D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立答 案：A解析：合 同 成 立 的 时 间 关 系 到 当 事 人 合 适 受 合 同 拘 束。当 事 人 采 用 合 同 书 形 式 订 立 合 同的，自 双方当 事人 签订或 者盖 章时合 同成 立。也 就是 承诺时 生效。P16453.根据民事诉讼法人民法院不适于裁定先予执行的案件是（）A.追索赡养费.抚养费 B.追索抚恤金，医疗费C.追索违约金或者赔偿损失 D.追索劳动报酬答 案：C解 析：适 用于 先于 执行的
32、有 赡养 费、抚养 费、抚 恤 金、医疗 费、劳动报 酬。只 有 C，没有。P21254.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）A.附条件解除 B.附 期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止答 案：A解 析：施 工 企 业 未 按 节 点 工 期 完 成 约 定 进 度 的 工 程 单 位 可 解 除 合 同，此 约 定 属 于 合 同 的附 条件 解除 55.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度 的劳动B.禁止安排未育女职工 从事有毒有害的劳动C.用人单位应当对女职工定期进行健
33、康检查D.女职工生育享受不少于 90 天的产假答 案：C解 析：女 职 工 和 未 成 年 工 特 殊 保 护，禁 止 女 职 工 从 事 矿 山 井 下 劳 动；不 得 安 排 在 经 期 从事 高温、低温 的体 力劳动；具 体详见 教材 p117.56.投标有效期的起始时间是（）时。A.发售招标文件 B.投标截止 C.评标结束 D.发出中标通知书答 案：B解 析：投 标 人 应 当 在 招 标 文 件 要 求 提 交 投 标 文 件 的 截 止 时 间 前，将 投 标 文 件 送 到 投 标 地点；在 截止时 间后 送到的 投标 文件，招标 人应当 拒收。P44 57.违约责任承担的方式包
34、括（）A.继续履行 B.提供 担保 C.解除合同 D.代位赔偿答 案：A解 析：违约责 任的 承担方 式主 要有三 种，即继续 履行、采取 补救 措施和 赔偿 损失。P19158.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月 4 日签字盖章。乙方于当月 8 日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后 5 日合同生效，当月 18 日取得公证书。则该合同成立日期为当月（）日。A.8 B.4 C.18 D.24答 案：A解 析：合同成 立时 指当事 人完 成了签 订合 同过程，并 就合同 内容 协商一 致。P16359.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施 工的行为是（）A 侵权 B 预期
35、违 约 C 合法行为 D 单方解除合同 第 8 页 共 13 页第 9 页 共 13 页 答 案：B 解 析：本题考 查的 是违约 责任 承担方 式，预期违 约 60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地 市场价格C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格答 案：A解 析：本 题 考 查 的 是 合 同 履 行 的 规 定，价 款 或 者 报 酬 不 明 确 的，按 照 订 立 合 同 时 履 行 地的 市场 价履行，参 见教材 p173二.多项选择题（共 20 题，每题 2 分）6
36、1.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责B 施工总承包单位对 施工质量负责C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责答 案：ABCD解 析：本 题 考 查 的 是 总 承 包 单 位 与 分 包 单 位 的 连 带 责 任，对 于 才 来 哦 的 采 购，谁 采 购 谁负 责，所以 A 正确，建 筑法 第十五 条：建筑工 程实 行总承 包的，工程 质量 由于工 程总 承包 单 位 负 责，总 承 包 单 位 将 建 筑 工 程
37、分 包 给 其 他 单 位 的，应 当 对 分 包 工 程 的 质 量 与 分 包单 位承 担连带 责任，分包 单位 应当接 受总 承包单 位的 质量管 理。P3862.关于劳动合同试用期的说法正确的有（）A.试用期次数最多为 2 次 B.试用期不包含在劳动 合同期限内C.试用期最长为 6 个月 D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期答 案：CE解 析：同一用 人单 位与同 一劳 动者只 能约 定一次 使用 期，所 以 A 错误，试 用期包 含在 劳动 合同 期限内，所以 B 错误，用 人单位 在试用 期解 除劳 动 合同 的，应 当向
38、劳动者 说明 理由，所 以 D 错 误，参见 教材 p215、216.63.民事法律关系的主体包括（）A.法人 B.财物 C.权利义务D.行为 E.自然人答案:AE解 析：民 事 法 律 关 系 的 主 体，是 指 民 事 法 律 关 系 中 享 受 权 利，承 担 义 务 的 当 事 人 和 参 与者，包 括自然 人，法人和 其他 组织。参见 教材 p1064.某建设工程因中途 停建，建设单位与施工 企业拟解除施工合同，根据合同法，该施工合同解除后，不影响合同中（）条款的效力。A.全国履行 B.履约担保 C.结算和清理D.争议解决 E.竣工验收答 案：CD解 析：合同 解除，不影响 合同 中
39、结算 和清 理条款 以及 纠纷解 决条 款的效 力。参见 教材 p17465.下列情形中，人民法院应该再审的有（）A.管辖错误的 B.剥夺当事人辩论权利 的 C.缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法答 案：DE解 析：人 民 法 院 应 当 再 审 的 有：违 反 法 律 规 定，管 辖 错 误 的；违 反 法 律 规 定，剥 夺 当 事第 9 页 共 13 页第 10 页 共 13 页 人 辩论 权利的；未 经传票 传唤，缺席 判决 的。ABC 阐 述不 全面。参见 教材 p215、216 66应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（），可以终止履行。A 经营状况严重
40、恶化的 B 丧失商业信誉的 C 有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的 D 有大量诉讼及仲裁案件的 E 转移财产.抽逃资金，以及逃避债务的 答 案：ACE 解 析：对 方有下 列情 况，可 以行 使不安 抗辩 权(当 事人 没有 确切证 据中 止履 行的，承 担违约 责任)。1、经营 状况严 重恶 化 2、转移 财产、抽逃 资金 以及 逃避债 务 3、三十 商业信 誉 4、有丧 事或者 可呢 过丧 失履 行债务 能力 的其他 情况 P183 67根据产品质量法，生产者不得（）A 生产国家命令淘汰的产品 B 伪造或者占用他人 的厂名 C 对产品 使用性能瑕疵作出说明 D 伪造或者冒用认证标
41、志等质量标志 E 以不合格产品冒充合格产品 答 案：ABDE 解 析：参见教 材 p100，产品 质量法 规 定了生 产者 不得有 下列 行为：1、不 得生 产国家 明令 淘汰的 产品，如危 害物 超标的 建筑 装修装 饰材 料 2、不 得伪 造产地，不 得伪造 或毛 用他人 厂名、厂址 3、不 得伪 造或者 冒用 认证质 量标 志 4、不 得参 杂、不 得以 假充真、以 次充好、不 得以不 合格 产品冒 充合 格产品 68 甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲 的行为（）A 属于正常的商业行为
42、 B 属于泄露或不正当 使用商业秘密 C 应承担缔约过失责任 D 构成侵权行为 E 构成违约行为 答 案：CD 解 析：本题在 合同 订立谈 判阶 段，建 设单 位违背 诚实 信用原 则，所以属 于缔 约过失 责任，属 于泄 露或不 正当 使用商 业秘 密，侵 犯了 乙设计 单位 的权利。参 见教材 p162 69下列责任中，属于行政处罚的有 A 责令停产停业 B 罚金 C 暂扣或者吊扣执照 D 赔偿损失 E 治安拘留 答 案：AC 解 析：修女更 正处 罚种类 包括：1、警告 第 10 页 共 13 页第 11 页 共 13 页 2、罚款 3、没 收违 法所得、没 收非法 财物 4、责 令停
43、 产停业 5、暂 扣或 吊 销许 可证 和执照 6、行 政拘 留，治 安拘 留是行 政处 罚之一 7、其 他行 政处罚 参 见教材 p145 70 不能作为民事诉讼证人的有（）A 本案书记员 B 本案鉴定人员 C 本案诉讼代理人 D 无民事行为能力人 E 当事人亲属 答 案：ABC 解 析：不能作 证人 的人 1、不 能正 确表达 意志 的人 2、诉 讼代 理人 3、审 判员、陪审 员、书记员 4、鉴 定的 人员 5、参 与民 事诉讼 的检 察人员 参 见教材 p203 71根据工程建设国家标准管理办法，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文 A 市容市貌 B 质
44、量 C 安全 D 卫生 E 环境保护 答 案：BCDE 解 析：工程建 设强 制性标 准时 指直接 涉及 工程质 量、安全、卫生 及环境 保护 等方面 的工程 建设 标准强 制性 条文。参见 教材 p102 72 根据 劳动合同法，劳动者可以解除劳 动合同，用人单位应当 向劳动者支付经济补偿的有（）A 用人单位未及时足额支付劳动报酬的 B 用人单位未按照劳 动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C 用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的 D 用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的 E 用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳 动合同期满 答 案：ABCD 解
45、析：本题考 查的 是劳动 者可 以解除 劳动 合同合 同的 情形，参见 教材 p127 73建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）A 已经办理了用地批准手续 B 施工图设计文件已 按规定通过了审查 C 消防设计图纸已经公安消防机构审核 D 按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E 已经办理了招标投标核准手续 答 案：ABCD 解 析：本题考 查的 是申请 施工 许可证 的条 件，参 见教 材 p27 第 11 页 共 13 页第 12 页 共 13 页 74民事诉讼的基本特点包括（）A 公权性 B 自愿性 C 保密性 D 强制性 E 程序性 答案:ADE 公 权性、强制 性、程序
46、性。P200 75某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）A 合同履行地法院 B 仲裁委员会 C 合同签订地法院 D 被告住所地法院 E 原告住所地法院 答 案：AD 解 析：因合同 纠纷 提起诉 讼的，由被 告住 所或者 合同 履行地 人民 法院管 辖，仲裁没 有法定 管辖 的规定。参 见教材 p208 76下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）A 施工企业将其承包的全部建筑工程 分解后以分包的名义分别交由他人施工 B 建设单位将建筑工 程项目分解成若干标段分别进行招标 C 施工企业按照承包
47、合同约定，直接将部分专业工程进行分包 D 施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E 分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 答 案：CE 解 析：建筑法 严禁 肢解发 包，也不可 以分 解为若 干标 段进行 招标。参见 教材 p33 77下列情形中，属于合同继续履行例外的有（）A 债务人不同意履行 B 债务人公司分立 C 法律上不能履行 D 事实上不能履行 E 履行费用过高 答案：CDE 解 析：非违约 方有 权要求 违约 方依照 合同 约定继 续履 行合同，必 须建立 在能 够并且 应该实 际履 行的基 础上，以下 情况 例外：1、法 律上 或事实 上不 能履
48、行 2、债 务的 标的物 不适 于强制 履行 或履行 费用 过高 3、债 权人 在合理 期限 内未要 求履 行 参 见教 材 192 78合同无效的原因有（）A 恶意串通，损害他人利益 B 以合法形式掩盖非 法目的 C 一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D 重大误解或显失公平 E 损害社会公共利益 答 案：ABE 解 析：无效合 同的 原因 第 12 页 共 13 页第 13 页 共 13 页 1、一 方欺 诈，并 损害 国家利 益的 2、一 方采 用胁迫 手段 订立合 同，并损害 国 家 利益的 3、恶 意串 通，损 害国 家、集 体或 第三人 利益 损害的 合同 4、以 合同 法形式
49、掩盖 非法目 的 5、损 害社 会公共 利益 6、违 反法 律法规 强制 性规定 的 参见 教材 p166 79 下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有（）A 建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B 施工企业采取欺诈 手段订立的损害国家利益的合同 C 总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D 建设单位为偷税而订立的施工合同 E 村民胁迫施工企业订立的供货合同 答 案：AE 解 析：1、因重 大误 解订 立的 合同 2、显 失 公平 的合 同、3、因 欺 诈胁 迫而 订立 的合同、4、乘 人 之危 而订 立的 合同 参见 教材 p168 80下列生产安全事故情形中，属于安全生产事故报告和调查处理条例规定的重大事故的有（）A 重伤 80 人 B 直接经济损失 5000 万元 C 死亡 20 人 D 直接经济损失 8000 万元 E 死亡 30 人 答案:ABCD 解 析：重 大事故，是指造 成 10 人 以上 30 人以下 的死 亡，或者 50 人以上 100 人以 下重 伤，或者 5000 万 元以 上一亿 元一 下直接 经济 损失，以上 包括本 数，以下不 包括。参见 教材 p64第 13 页 共 13 页