《2023年电力线路施工合同（9份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年电力线路施工合同（9份范本）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年电力线路施工合同（9份范本） 书目 第1篇电力线路工程施工合同通用版 第2篇电力线路工程施工合同标准范本 第3篇电力线路施工合同 第4篇高压电力线路工程施工合同书 第5篇电力线路工程施工热门合同样书 第6篇电力线路工程施工热门合同范本 第7篇电力线路施工合同协议书 第8篇电力线路施工合同模板 第9篇电力线路施工合同范本 电力线路工程施工合同通用版 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 依照中华人民共和国 合同法 及其他有关法律、行政 法规 ，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方就xx机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一样，订立本合同
2、，以供共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称： xx机场迁建工程玉达线分支接处至xx新xx10线路安装工程 工程地点： 阿xx地区_县境内 其次条：承包范围和内容 承包范围：新建xx民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，xx10供电线路玉达线分支接处至xx新xx航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及运用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。根据xxxx公司要求安装电费计量装置等。详细内容详见询价文件。 第三条 承包方式 承包方式:本合同承包方式为包工包料。 第四条 工期条款 1. 本工程初定应在_年
3、_月_日前工程完成。 2. 乙方必需按甲方的施工安排要求，编制分包项目的施工安排，经甲方核定后，按工期安排执行，确保按期和提前完成施工任务。 3. 若乙方工程工期与进度安排明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内无明显改进，或乙方无 实力担当工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方担当，在乙方 工程款 中扣除。 4. 因遇大雨和人力不行抗拒的自然灾难，经甲方签字认可，工期按实顺延。 第五条 合同价格及结算方式 合同价款：本 工程合同 价款：为510000.00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调
4、整。 第六条 质量要求 1.乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。 2.乙方必需听从甲方管理管理，严格根据以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。 3.若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并担当延误工期的责任造成严峻质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必需负责赔偿及担当相关责任。 第七条 工程师： 1. 监理单位委派的工程师，姓名范xx，职务：总监理工程师代表，甲方托付的职
5、权：现场全面管理。 2. 甲方单位委派的工程师，姓名：姬xx职务工程师职权工程全过程的管理与协调。 3. 乙方项目经理，姓名齐x职务项目经理。 第八条 甲方责任： 1. 乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及详细管理人员名单向乙方交底 2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。 第九条 乙方职责： 1、负责此项工程的施工平安、工程质量、施工进度的详细管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报 2、在开工前向甲方供应四措一案、作业指导书。 3、必需根据国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。 4、应接受甲方的监督和检查，并供应必要的帮助。 5、负责施工
6、人员平安、生产技术的培训。 6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。 7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。 8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元 违约金 (壹仟元)。 第十条 平安文明约定 1.人员进场必需做好平安教化工作，刚好做好书面平安交底及平安措施工作，严格根据现行有关平安操作规程施工，执行公司和工地有关平安生产制度 2.施工现场乙方必需有专人负责平安管理和监控工作，刚好做好平安自检与整改工作 3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中 工伤事故 处理的一切费用 5.对于乙方雇用的工人的损害或赔偿，应由
7、乙方自行负责并保证甲方不负任何责任 6.由于乙方施工管理不善，造成任何 第三方的损害，由乙方担当一切责任。 第十一条 工程设计变更 1.设计变更 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应根据甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延 施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的干脆损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。 2.其他变更 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双
8、方协商解决。 第十二条 保修事项： 1.本工程保修期为_年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算 2.保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围 3.保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以托付他人修理，发生的费用由乙方担当，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。 第十一条 付款方式 1.甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为_年，质
9、保期满后向乙方支付5%的质保金。 2.支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方干脆划到乙方户头内,而乙方收款时需供应有效票据。 第十三条 附则 1.本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。 2.因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿xx人民提起诉讼。 3.合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。 4.甲方要求该工程的材料选购乙方必需干脆由厂家进货,不得通过任何代理机构进行选购.
10、甲方：乙方：_年_月_日 电力线路工程施工合同标准范本 甲方: 乙方: 因甲方用电须要，依据中华人民共和国民法典有关规定，就中国石油自然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议： 一、协议内容： 1、临时安装1台变压器。 备注：以上施工用材除变压器由甲方供应外，其余全部材料均由乙方供应。 二、工期： _日历工期：本协议签订后，乙方应在_日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不行抗拒的自然灾难而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。 三、质量标准： 乙方在施工过程中必需严格根据国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的运用要求
11、。 四、平安要求： 在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保平安，因乙方违反平安操作规程等造成的平安事故责任由乙方担当，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应担当全部责任。 五、质保： 乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满意甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。 六、甲方的权利和义务: 1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。 2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和平安问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。 3、甲方有义务在乙方要求工作帮助时，对乙方进行必要的支持。 4、甲方不负责安装过程中的任何平安问题。
12、七、乙方的权利和义务: 1、乙方确保平安施工，保证按期、保质完成施工任务。 2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。 3、竣工验收时，乙方应向甲方供应工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。 4、乙方独立负责施工过程中出现的任何平安问题。 5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须担当全部责任。 6、 因突发事务停电，乙方应马上组织抢修，并在复原供电前通知甲方。 八、工程费用及付款方式： 1、本协议审核预算费用：整(.00元) 2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。 3、乙方
13、须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。 九、其他： 1、本协议未涉及约定条款，接着执行原合同约定。 2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。 3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份 甲方： 乙方： 单位地址： 单位地址： 法定代表(负责)人： 法定代表(负责)人： 联系方式： 联系方式： 签订地点： 签订时间 电力线路施工合同 甲方：廊沧高速马路廊坊建设管理处 地址：廊坊市新华路80号 联系人：某某 联系电话： 乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司 地址：廊坊市新华路105号 联系人：某某 联系电话：（自愿退股协议书） 丙方：廊坊明源电力工程有限公司 地址：廊坊经济技术开发区金
14、源道 联系人：某某 联系电话： 传真： 开户银行：工商银行廊坊曙光道支行 帐号： 廊沧高速马路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。依据廊沧高速马路建设须要，对廊沧高速马路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据合同法、电力法、电力设施爱护条例的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速马路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。 二、甲方担当所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方托付，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 1、根据合同约定刚好支付迁改线路所需工程费用； 2、施工前向乙方供应廊沧高速马路路由占地界和相关数据资料； 3、
15、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速马路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作供应便利； 4、在廊沧高速马路施工时，不得出现危害电力设施平安的行为。 五、乙方的权利和义务 1、主动协作甲方的工作，根据甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作； 2、根据电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求； 3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1、根据本协议约定，受甲方托
16、付，负责线路迁改施工； 2、丙方应依据甲方供应的廊沧高速马路的施工安排合理支配施工，根据本协议约定的工期完成施工； 3、应确保根据线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满意廊沧高速马路施工和运行要求； 4、在线路迁改施工中建立平安质量保障体系，设立专职平安监督人员，确保平安施工无事故；七、线路迁改工程内容 迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速马路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kv后信线路，110kv康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kv霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。 （详见设计文件） 八、工程费用及付
17、款方式 1、依据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一样，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干运用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。 电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书 2、付款方式 （1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写： 叁仟万元； （2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。 九、施工期限 1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的全部迁改线路的施工； 2、因以下缘由，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续
18、大暴雨等不行抗力。 （2）因甲方未刚好完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误； （3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工安排调整。 十、争议解决方式 协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方居处地人民法院提起诉讼 解决。 十一、其他事项 1、其他未尽事宜，另行协商； 2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。 3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速马路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人： 授权托付人： 时间：20xx年 月 日 乙方：华北电
19、网有限公司廊坊供电公司（盖章） 负责人： 授权托付人： 时间：20xx年 月 日 高压电力线路工程施工合同书 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目托付给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程 二、工程内容：
20、从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容 三、工程地点：铜川汽车博览园 四、工期：共计_天：_年月日至_年月日(施工期间遇到停电、下雨等不行抗力因素工期顺延) 五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为：_元整人民币(￥_)。 其次条甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人：姜国锦 三、施工方项目负责人：李志英 第三条各方工作 一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作： 1、与乙方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲乙方管理
21、人员对全部施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。 3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 4、负责向施工方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 三、施工方工作： 1、根据国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方要求施工方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、
22、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。 第四条工程质量等级 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。 二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公
23、司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条验收 甲方依据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 第六条工程预付款：本工程开工前不预付工程款。 第七条工程款支付 一、工程款支付方式：支票 二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯
24、市仲裁委员会仲裁。 第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 甲方： 代表人： 签订日期： 乙方： 代表人： 签订日期： 电力线路工程施工热门合同样书 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例，_区_镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从xx集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目托付给_市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，
25、双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称：铜川xx基础设施高压电力线路工程 二、工程内容：从xx集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容 三、工程地点：铜川汽车博览园 四、工 期：共计90天：_年_月_日至_年_月_日(施工期间遇到停电、下雨等不行抗力因素工期顺延) 五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(900000.00 元 )。 其次条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人： 姜xx 三、施工方项目负
26、责人：李xx 第三条 各方工作 一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作： 1、与乙方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲乙方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。 3、负责组织_市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 4、负责向施工方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 三、施工方工作： 1、根据国家电力工程质量
27、验评标准，担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方要求施工方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由
28、乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。 二、质量评定部门：_市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方依据乙方的施工方申请，组织_市和效电力建设工程有限责任公司xxxx公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式：支票 二、工
29、程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由_市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 甲方： 代表人： 签订日期： 乙方： 代表人： 签订日期 电力线路工程施工热门合同范本 电力工程施工合同 电力工程施工合同 电力工程施工合同 甲方：_省供电公司 乙方： 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例，_省电力供电公司将 承包给 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
30、 第一条 工程概况 一 工程名称： 二 工程内容： 三 工程地点： 四 设计单位： 五 工 期： 六 质量标准： 七 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 ( )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方须要增加的项目部分以设计变更为准。 其次条 合同运用的语言文字、标准和适用法律 一 合同语言：汉语 二 适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。 三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条 甲乙方驻工地代表 一 甲方项目负责人： 二 乙方项目负责人： 三 工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。 第四条 甲方工作 一 施工场地
31、具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。 二 负责组织_省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三 依据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 四 负责向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条 乙方工作 一 根据国家电力工程质量验评标准，担负 施工任务。 二 与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。 三 在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意
32、后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。 四 对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五 供应施工的工程进度安排及相应进度统计表和工程事故报表，供应前后设备对比改变的照片及录像，并移交档案。 六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方担当发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工缘由造成的赔偿除外。 七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。 八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。
33、 九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。 第六条 工程质量等级 一 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。 二 质量评定部门：_省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第七条 验收和重新检验 一 甲方依据乙方的申请，组织_省电力供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维
34、护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 二 检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。 三 隐藏工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐藏工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应刚好进行验收。验收合格后方可进行隐藏和接着施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重
35、新验收。 第八条 工程预付款 本工程开工前不预付工程款。 第九条 工程款支付 一 工程款支付方式：支票 二 工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。 第十条 竣工决算 一 竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。 二 乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。 三 保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种状况下均不计算利息。 第十一条 保修条款 一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方供应的相关材料的质量。 二 保修期限：_年，自工程验收
36、合格并交付运用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可托付他人修理，因乙方缘由造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。 第十二条 争议 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由_市仲裁委员会仲裁。 第十三条 平安施工 在工程施工中，乙方确保工程施工科学、平安，因乙方缘由造成的工程质量、财产损失和人身损害，由乙方担当责任，甲方概不负责由于乙方施工缘由造成他人财产、人身损害的由乙方担当赔偿责任由于乙方缘由造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工缘由造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，
37、也均由乙方担当责任并担负全部经济损失。 第十四条 合同的生效和份数 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 第十五条 附加条款 合同条款中未尽事宜，双方协商解决。 甲方：_省供电公司 负责人： 经 办 人： _年_月_日 乙方: 供电公司 法人代表： 经 办 人： _年_月_日 电力线路施工合同协议书 电力工程施工合同 电力工程施工合同 电力工程施工合同 甲方：辽宁省xxxxxx供电公司 乙方： 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，辽宁省电力xxxx供电公司将 承包给 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双
38、方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一 工程名称： 二 工程内容： 三 工程地点： 四 设计单位： 五 工 期： 六 质量标准： 七 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥ ）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方须要增加的项目部分以设计变更为准。 其次条 合同运用的语言文字、标准和适用法律 一 合同语言：汉语 二 适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。 三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条 甲乙方驻工地代表 一 甲方项目负责人： 二 乙方项目负责人： 三 工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检
39、查。 第四条 甲方工作 一 施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。 二 负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三 依据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 四 负责向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条 乙方工作 一 根据国家电力工程质量验评标准，担负 施工任务。 二 与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。 三 在工
40、程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。 四 对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五 供应施工的工程进度安排及相应进度统计表和工程事故报表，供应前后设备对比改变的照片及录像，并移交档案。 六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方担当发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工缘由造成的赔偿除外。 七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。
41、八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。 九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。 第六条 工程质量等级 一 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。 二 质量评定部门：辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第七条 验收和重新检验 一 甲方依据乙方的申请，组织辽宁省电力xxxxxx供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 二 检查和返工。乙