《2023年水电安装承包合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水电安装承包合同（份范本）.docx（99页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年水电安装承包合同（份范本） 书目 第1篇关于水电安装承包热门合同范本 第2篇工程水电安装工程承包合同 第3篇水电安装作业承包施工合同 第4篇水电安装承包合同 第5篇关于水电安装承包合同标准范本 第6篇水电安装工程劳务承包合同新 第7篇20xx年水电安装承包合同 第8篇水电安装施工承包合同 第9篇水电安装承包合同范本新 第10篇建设工程项目水电安装承包合同 第11篇建设工程项目水电安装承包合同书 第12篇水电安装工程劳务承包合同模板 第13篇城镇水电安装工程承包合同 第14篇水电安装工程承包合同 第15篇武汉市水电安装作业承包施工合同 第16篇水电安装承包合同范本 关于水电安装承包热门
2、合同范本 购方(甲方)：_ 供应方(乙方)：_ 依据中华人民共和国民法典及国家有关规定，结合工程的详细状况，经双方充分协商，签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。 2、交货及安装工程地点： 承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必需根据甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。 二、系统总造价及其支付 (一)系统总造价 1、本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币_ 2、整个系统必需满意甲方
3、认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。 (二)工程款支付 甲方依据乙方的工程进度向乙方支付工程款： 1、签订合同之日起_日内甲方付总工程款的_% 2、工程全部完工，测试胜利即付总工程款的_% 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_%。 三、工期 1、本合同签订后，乙方于_年_月_日进场，到_年_月_日止，完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。 2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确
4、定竣工日期。 四、供货及安装 1、本工程必需严格根据国家有关施工安装规范进行施工。 2、乙方工程运用的材料、设备必需符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方担当。 3、乙方运用的辅材必需先供应样板并经甲方书面认可，方可选购进场安装。 五、修理保养 1、本监控系统保修期为_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发觉故障，乙方必需在接到甲方通知之日起_小时内派员修理，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用 _年限材料费维护服务费 第_年免免 第 二、_年收取材料成本费元年 2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当
5、向甲方收费。 3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统供应实惠的有偿技术维护。 4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应接着为客户供应最实惠的服务。修理期内人为或自然灾难引起的故障或损坏，仅收取修理成本费。以下状况不属保修范围 5、自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。 六、双方责任 (一)甲方责任： 1、审核乙方供应的设计方案、安装施工方案，在收到后的_日内完成。向乙方供应必要的场地及施工用电。 2、按工程进度向乙方支付工程款。 3、委派_为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方
6、在施工中发生的有关事宜。 4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。 5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。 (二)乙方责任： 1、按施工平安规范做好施工质量、平安管理，凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方担当。全部设备和器材验收前均由乙方妥当保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。 3、对竣工验收后保修期内发觉的施工质量问题负责返修。 4、对现场全部已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有爱护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。 5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
7、 七、违约责任 1、除不行抗力(斗争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分担当赔偿责任。 2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟_日，按应付而未付金额的_%计付违约金。 3、由于乙方缘由不能按工期竣工的，每逾期_日，按工程总造价的_%向甲方计付违约金。逾期超过_日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分担当赔偿责任。 4、本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必
8、需无偿更换、返修，直至达到验收标准， 八、其他事宜 1、按本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。 2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。 3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_人民法院提起诉讼。 4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。 5、甲乙双方施工、设计方案以外的全部变更或要求必需致函对方，对方在收到通知后必需刚好回函，假如_日内不答复视为认可。 6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本
9、合同第八条第2款仍需接着履行。 7、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 签约代表：_签约代表：_ 联系电话：_联系电话：_ 地址：_地址：_ 签约地点：_签约时间 工程水电安装工程承包合同 2023工程水电安装工程承包甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等自愿、公允诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一样，签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、结构形式：_ 二、承包方式和价格及支付方式 1、包工不包料的清包方式。 2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑
10、平米_元，建筑面积根据现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量根据工程签证进行结算。 3、支付方式： 主体完工，支付总工程款的_%。 户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的_%进行支付。 给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的_%进行支付。 竣工验收结束后半个月内，处扣除_%的保证金外全部结清。(工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围)。 月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。 三、承包范围 1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。 2、乙方应与甲方工期紧密协作，按期
11、竣工交验。进场时间改变，甲方须向乙方提前15天通知赐予乙方打算。 四、材料要求 1、乙方向甲方供应材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方支配人员进行卸车和保管。乙方不得随意奢侈材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应刚好清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。(如变更导致材料剩余，乙方不担当责任，但是乙方必需依据后期施工状况调配运用。) 2、甲方按期赐予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽搁乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不行抗力的缘由除外) 五、质量要求 1、乙方在施工过程必需根据国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，
12、工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。 六、平安文明施工要求 1、乙方在整个施工过程中必需遵守国家平安规章、规程和规定的要 求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。 2、乙方在施工过程中必需佩带平安防护用品(如平安帽、平安带等)。 3、施工过程中出现的平安问题全部责任由乙方自己担当，与甲方无关。 七、双方义务 1、甲方义务 甲方向乙方供应施工图纸一套，并向乙方供应生活用房。 甲方向乙方完成技术交底及平安教化交底。 甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机)，如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方全部。 甲方向
13、乙方供应平安防护用具。 甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺当进行。 2、乙方义务 乙方根据甲方指定的施工进度安排投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。 遵守甲方的平安制度、落实平安措施、确保施工平安。 乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。 工程完工后根据甲方要求将甲方供应的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。 乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理修理，保证施工现场正常运行。 八、由下列状况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款： 1、由严峻危害甲方利益及行为的。 2、对甲方支配的工程进度完不成，
14、并整改见效不明显的。 3、施工质量达不到要求的。 4、违反劳动纪律或不听从甲方管理的。 本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 水电安装作业承包施工合同 2023水电安装作业承包的施工发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同： 一、承包方法 1、承包形式：单包，即包
15、工不包料。 2、工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。 二、工程进度 按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。 三、质量上 项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力
16、气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。 四、平安上 必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。 五、甲方负责肯定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理 六、文明卫生 1现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。
17、 2职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并常常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要常常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮番值日，宿舍外的班组之间轮番值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不窃窃私语、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;听从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间肯定要签定好职工治安责任制合同。 七、罚款制度 施工不带平安帽罚款_元/人次;帽带不扣罚款_元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款_元/人次;悬空抛物罚款_元/人次;井字架吊篮乘人罚款_元/人次;宿舍
18、内私拉电线罚款_元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款_元，并没收;点白日灯罚款_元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以_元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款_元;在新建楼内大便罚款_元;不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款_元。 八、合同期内乙方必需信守合同 如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。 由甲方负责肯定的用电费用(_度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。 九、付款方式 平常按工程进度预付生活费，每人、每月不超过
19、_元，其余到竣工验收后按总承包金付足_%，余_%在竣工验收后一年内付清。 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。 甲方(签章)_乙方(签章)_ _年_月_日_年_月_日 水电安装承包合同 2023水电安装承包地 址：_ 甲 方：_ 乙 方：_ 质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同： 一 承包方法： 1 承包形式：双包，即包工包料。 2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清
20、理等都属乙方工程承包范围。 3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米_元。按图纸设计和甲方要求。 二工程进度：按甲方及业主要求，总工期_天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。 三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。 四平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合
21、格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。 五 甲方负责肯定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。 六 文明卫生 现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。 七 罚款制度 施工不带平安帽罚款_元/人次;帽带不扣罚款_元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款_元/人次;悬空抛物罚款_元/人次;井字架吊篮乘人罚款_元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款_元，并没收;点白日
22、灯罚款_元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以_-_元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款_元;不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款_元。 八合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。 九 由甲方负责肯定的用电费用(_度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。 十 乙方向甲方交纳 万元作为的平安及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生平安事故，甲方全额退还 万保证金给乙方
23、，不 计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。 十一 付款方式 十二 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。 甲方：_ 乙方：_ 日期：_年_月_日 关于水电安装承包合同标准范本 甲 方： 乙 方： 质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同： 一 承包方法： 1 承包形式：双包，即包工包料。 2 工作量：工程上的水电安装临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3 承包价格，按国家
24、招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。 二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。 三 质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。 四 平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有
25、平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。 五 甲方负责肯定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。 六 文明卫生 现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。 七 罚款制度 施工不带平安帽罚款50元人次帽带不扣罚款20元人次赤膊穿拖鞋施工罚款50元人次悬空抛物罚款100元人次井字架吊篮乘人罚款100元人次烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200
26、-500元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理乱倒剩余饭菜罚款20元在新建楼内大便罚款100元不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款100元。 八 合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。 九 由甲方负责肯定的用电费用( 度月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。 十 乙方向甲方交纳 万元作为的平安及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生平安事故，甲方全额退还 万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。
27、 十一 付款方式 十二 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 水电安装工程劳务承包合同新 水电安装工程劳务承包合同范文篇一 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国建筑法民法典、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境， 依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、
28、工程地址： 3、结构型式： 4、建筑风格： 5、工程规模： 二、承包范围： 1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包; 2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工; 3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备; 4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责; 5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;
29、 6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行刚好整改并担当由此产生的一切费用; 7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用; 8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查须要协作的系列工作; 9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。 10、依据该项目实际状况，员工的住宿由甲方统一支配。 三、施工工期： 1、乙方必需在甲方要求的时间进场，并根据甲方要求开工。必需在甲方制定的施工进度安排规定时间内完成全部承包范围内的工作。 2、凡因甲方缘由可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。 3、在施工过程中乙方不得影响土建得
30、进度，否则将处以200元/天的违约金。 5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必需按发包方要求加快施工进度或暂停施工并主动妥当地做好相关工作。为此，甲方担当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。 四、质量要求： 1、执行标准： 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分2023年版) 建筑工程施工质量验收统一标准gbj50300-2023 建筑施工平安检查标准jgj59-99 建设工程施工现场供用电平安规范gb50194-93 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范gb50212-2023 建筑电气工程施工质量验收规范gb50300-2023 建筑安装工程施
31、工工艺操作规程db/00p01001-88(四川省地方标准) 2、质量体系要求 (1)该项工程质量交验合格工程。 (2)施工过程中，每道工序在完成后，必需经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应根据施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。 3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方缘由造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方修理通知三天内未派人修理，甲方有权另请他人修理，修理费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。 4、乙方人员在施工现场，必需随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监
32、督、检查。 六、工程款的结算及支付方法： 1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。 2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省2023清单定额比照本工程施工图纸进行计算。 如增加、变更、零星用工：甲方若支配乙方人员担当乙方人员担当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。 水电安装分项工程由甲方供应的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料奢侈，乙方应按其选购价进行赔偿。 3、因乙方自身缘由导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方担当。 4、费用的组成： (1)主体预留到三层起先付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管
33、费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。 本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。 七、文明施工 1、施工现场场貌、平安文明施工要求应根据甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清晰。每处施工完成后必需做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格根据甲方编制的施工现场平安文明专项施工方案进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进
34、行限制。 2、作业人员管理 乙方施工人员必需是身体健康者，禁止运用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方供应作业人员身份证复印件。 3、乙方必需严格根据甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。 八、平安事项 乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额担当;超出5000元由甲乙双方协商担当费用。 九、其他事项 1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。 2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。 3、本合同
35、与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。 4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。 5、材料的领用：各班组必需由组长指定专人领取。未收捡干净。 6、本合同签约地点： 甲方： 乙方 身份证号码： 身份证号码： 电 话： 电 话： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 水电安装工程劳务承包合同范文篇二 发包人：(以下称甲方) 承包人：(以下称乙方) 甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。 一 工程概况 1.工程名称：望城才子城。 2.工程地点：湖南省
36、长沙市望城聚缘路喻家坡路。 3.建筑面积:(b地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。 住宅建筑面积176287.16平方米 住宅商业建筑面积20372.91平方米 地下室面积27336.3平方米 二 承包方式及承包内容 1.承包方式：实行包工，包水电安装。 2.承包内容： 强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。 户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。 预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。 专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。) 配电间低压出线到第一个总配电
37、箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。) 弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。) 给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。 排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。 三 施工工期 总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。 四 承包单价 地下室及商铺按建筑面积每平方
38、 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。 五 工程质量 1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。 2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。 3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。 4.本工程质量检验标准
39、为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。 六 工程付款方式 1.工程造价计算方法： 依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。 设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。 定额外用工。(计时工)按每日 元计算。 变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。 七 结算及付款方式 1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。
40、 2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。 3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。 八 双方职责 1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。 2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。 3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。 4.乙方自行供应必要的劳保用品。 5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。 6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。 7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。 8.甲方供