《2023年酒店装饰装修合同（4份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年酒店装饰装修合同（4份范本）.docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年酒店装饰装修合同（4份范本） 书目 第1篇星级酒店装饰装修工程合同 第2篇酒店装饰装修合同书 第3篇酒店装饰装修工程合同 第4篇酒店装饰装修工程合同书：合同 星级酒店装饰装修工程合同 2023星级酒店装饰装修工程甲方(发包方)：_ 法定代表人：_ 乙方(承包方)：_ 法定代表人：_ 甲、乙双方在同等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方托付乙方进行酒店装饰装修事宜，签订如下合同： 工程概况： 1、工程地点：_ 2、施工内容：_ 3、开工日期：_年_月_日 4、竣工日期：_年_月_日 工程价款：总价款_元。 质量要求： 付款方式： 乙方的平安生产责任： 1、乙方在施工期间，应严格执行平安施
2、工操作规范、防火规定、施工规范和质量标准。 2、乙方负责对施工人员进行施工平安教化、平安监督、配备施工所需的平安设备。 3、乙方在施工过程中，应实行必要的平安防护和消防措施，施工人员的人身平安由乙方负责，与甲方无关。如因施工问题导致施工人员人身伤亡事故，由乙方全权负责，与甲方无关。 4、乙方应做好隔音降噪工作，严禁噪音扰民。 5、乙方施工人员不得到甲方非施工区域随意走动，一经发觉甲方有权将其清理出场并停止乙方施工。 6、乙方损坏自带的设备设施，由乙方自负损失;因操作不当损坏甲方的设备设施，由乙方负责修复和赔偿。 7、在施工过程中产生的废渣、废液、废弃物，乙方应当刚好清理，做到清洁施工，文明施工
3、。 违约责任： 本合同签订后，双方均应全面履行自身的合同义务，如有任何一方违约的，违约方应向守约方支付违约金元。 争议解决： 本合同履行过程中，如发生争议，双方应当友好协商。协商不成的，任何一方均可以向苏州市姑苏区人民法院提起诉讼。 效力及其他： 1、本合同未尽事宜，双方可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖单之日起生效。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 酒店装饰装修合同书 委任单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程
4、名称： 二、工程地点： 三、工程项目内容: 见材料明细清单 四、工程期限：本工程自年月日至年月日完工。 五、工程造价为人民币： 六、付款方式： 1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的25%预付款。 2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的70%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。 3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。 甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。 七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责选购，刚好组织进场，材料设备保管，场地由甲方供应，以满意工程的须要和有一个好的保管场所。 八、工程
5、施工： 1、乙方必需严格根据施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。 2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不行分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料安排不足需增加的投资由乙方负责。 3、施工中甲方提前增改项目，必需事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身损害、设施的损坏，由施工方负责。 九、工程质量： 1、本工程以各类工程作法的一般合格工程为质量评定验收标准。 2、各类装饰工程质量保修一年。 十、工程验收： 由乙方发出工程验
6、收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量，平安问题由甲方担当责任并以甲方起先运用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任： 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。 十二、备注： 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，
7、具有法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 酒店装饰装修工程合同 2023酒店装饰装修工程甲方：_(以下简称甲方) 乙方_：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 一、工程概况及承包方式 1、工程名称：_大酒店装修工程 2、工程地点：_ 3、工程承包方式：包工包料 4、工程概况：建筑面积约_平方米。 二、工程装修内容 1、_大酒店装修工程室内天棚面、墙面、地面、电气等装饰工程 三、工程造价 1、工程造价以施工图纸、甲方的运用要求及设计要求为依据;工程造价为：￥_元
8、。大写人民币:_元整。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准) 四、工程期限 工程开工日期：_年_月_日 工程竣工日期：_年_月_日 五、质量要求 按国家建设部行业标准jgj7391建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方运用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身修理。 六、付款方式 1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的_% 2、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的_%即_元*85%=_元。 3、乙方剩余5%工程款作为质保金一年内付清。 七、双方责
9、任 1、甲方：负责供应整个工程的运用、设计要求;供应现场运用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方担当。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材
10、质、工艺发生改变时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生改变时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 酒店装饰装修工程合同书：合同 酒店装饰装修工程合同书：合同范文 甲方：_ 乙方：_ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵
11、循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。 第一条；工程概况 1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。 2、工程内容：总建筑面积750平方米。 3、承包范围；装饰装修人工费用； 4、开工日期：2023年05月18日；竣工日期：2023年06月15日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。 其次条；合同价款 1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：132000。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：39600 3、装修装饰工程完成80%，甲方其次次支付费用40%，￥：52800 4、工程竣工验收合
12、格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000 5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600 第三条；甲方责任 1、指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。 2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。 3、向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。 4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。 5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作， 第四条；乙方责任 1、指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 2
13、、严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。 3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 5、保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第五条；材料供应 1、装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差
14、异，对工程造成损失，责任由发包方担当。 3、凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由承包人负责。 第六条；平安责任 1、发包人供应确认的图纸施工说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。 2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。 3、由于承包人在施工过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安事故(包括人身事
15、故)，应担当由此引发的一切责任。 第七条；质量验收 1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。 2、发承包双方应刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。 3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。 第八条；工程变更 1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应刚好沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。 2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必需经设计师、发包人同意方可变更方案。 第九条；工程保修 1、验收合格后，
16、承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。 第十条；违约责任 1、由于发包人 缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。 2、由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_。 3、承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并担当损失。
17、5、承包人向发包人举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。 6、未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。 7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十一条；争议解决 1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。 2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。 发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_ 发包方电话 承包方电话 _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_