《2023年围栏施工合同（5份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年围栏施工合同（5份范本）.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年围栏施工合同（5份范本） 书目 第1篇围栏砌筑施工合同 第2篇保定市围栏砌筑施工合同 第3篇2023年围栏施工合同书 第4篇围墙围栏承包施工合同 第5篇网围栏施工合同 围栏砌筑施工合同 2023围栏砌筑施工的发包方：_ 承包方：_ 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 其次条 承包方式 包工包料。 第三条 工程承包范围 1、甲方供应图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物
2、破除及土方开挖、回填以及复原工作及预算中包含的其他子项工作。 2、按图纸设计要求;特别要求按甲方书面通知。 3、以上工程内容包工期、包平安、包质量、包工地内外的保洁并保持与四周业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外损害保险、突发事务抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工协作及水电费等一切干脆和间接费用。全部政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。 4、施工中如甲方要求增加或削减工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。 第
3、四条 合同工期 接甲方指令后开工，在 年 月 日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。 由于乙方的缘由导致工程延期，承包人应担当 1000元/天的违约金。违约金在工程款中干脆扣除。 第五条 质量要求 符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。 第六条 工程价款及付款方式 1、本合同固定总价合计人民币*元，大写*圆整。 2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外损害保险、突发事务抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工协作及水电费等一切干脆和间接费用。全部政策性文件调整风险及承包人
4、在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。 3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。 4、付款方式 施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。 乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能刚好开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行担当，且乙方不得因此而拒绝施工。 第七条 甲方职责 现场协
5、调指挥：包括帮助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。 第八条 乙方职责 1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。听从甲方现场指挥人员的指挥，保证平安、保证质量和工期。乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，依法办理相关保险，担当一切平安措施费用;施工过程中发生的一切平安事故，所造成的一切后果及损失由乙方担当。 2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行担当一切责任;如因乙方缘由导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应刚好予以赔偿。必要时甲方可将乙方应担当的上述赔偿金额从应付工程款中干脆扣除。 3、施工过程中，乙方必需文明
6、施工，保持现场施工整齐，做到现场施工整齐，如乙方不听从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方担当;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未刚好清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用干脆从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。 4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能刚好进行修理的，甲方有权另行支配其他施工队伍修理，所需费用干脆在质保金中扣除。如质保金不足以支付的.，甲方有权向乙方追偿。 5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必需到达相关标准要求，且材质必需得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应担当相关责任及损失(包括工期延误责任)。 6、乙方应负责已完成工程的爱
7、护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥当做好看护工作。 第九条 违约责任 1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行担当因此给发包人造成的全部损失。 2、乙方应根据合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。 3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不听从甲方支配，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方全部人员，并向乙方追索相应的损失。 4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方担当一切
8、责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方担当。 第十条 廉洁条款 承包人被发觉以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“款待”、“消遣”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种状况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结全部应付款项，如情节严峻或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。 第十一条 其它约定 1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼
9、。 2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。 3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。 甲方： _ 乙方： _ _ 年 _ 月 _ 日 保定市围栏砌筑施工合同 2023保定市围栏砌筑施工发包方：_ 承包方：_ 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 其次条 承包方式 包工包料。 第三条 工程承包范围 1、甲方供应图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷(含基础)、铁艺栏杆制作、安装、油漆。
10、附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及复原工作及预算中包含的其他子项工作。 2、按图纸设计要求;特别要求按甲方书面通知。 3、以上工程内容包工期、包平安、包质量、包工地内外的保洁并保持与四周业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外损害保险、突发事务抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工协作及水电费等一切干脆和间接费用。全部政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。 4、施工中如甲方要求增加或削减工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没
11、有的项目按定额执行。 第四条 合同工期 接甲方指令后开工，在 年 月 日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。 由于乙方的缘由导致工程延期，承包人应担当 1000元/天的违约金。违约金在工程款中干脆扣除。 第五条 质量要求 符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。 第六条 工程价款及付款方式 1、本合同固定总价合计人民币*元，大写*圆整。 2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外损害保险、突发事务抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工协作及水电费等一切干脆和间接费用。全部政
12、策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。 3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。 4、付款方式 施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。 乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能刚好开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行担当，且乙方不得因此而拒绝施工。
13、第七条 甲方职责 现场协调指挥：包括帮助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。 第八条 乙方职责 1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。听从甲方现场指挥人员的指挥，保证平安、保证质量和工期。乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，依法办理相关保险，担当一切平安措施费用;施工过程中发生的一切平安事故，所造成的一切后果及损失由乙方担当。 2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行担当一切责任;如因乙方缘由导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应刚好予以赔偿。必要时甲方可将乙方应担当的上述赔偿金额从应付工程款中干脆扣除。 3、
14、施工过程中，乙方必需文明施工，保持现场施工整齐，做到现场施工整齐，如乙方不听从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方担当;在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未刚好清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用干脆从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。 4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能刚好进行修理的，甲方有权另行支配其他施工队伍修理，所需费用干脆在质保金中扣除。如质保金不足以支付的.，甲方有权向乙方追偿。 5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必需到达相关标准要求，且材质必需得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应担当相关责任及损失(包括工期延误责任)。 6、
15、乙方应负责已完成工程的爱护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥当做好看护工作。 第九条 违约责任 1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行担当因此给发包人造成的全部损失。 2、乙方应根据合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。 3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不听从甲方支配，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方全部人员，并向乙方追索相应的损失。 4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡
16、事故，不但由乙方担当一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方担当。 第十条 廉洁条款 承包人被发觉以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“款待”、“消遣”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种状况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结全部应付款项，如情节严峻或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。 第十一条 其它约定 1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工
17、程所在地人民法院提起诉讼。 2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。 3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。 甲方： _ 乙方： _ _ 年 _ 月 _ 日 2023年围栏施工合同书 2023年围栏施工合同书范本完整版 发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 依照中华人民共和国民法典及其他法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方协商达成以下合同： 第一条：工程概况 1、工程名称：_; 2、工程地点：_; 3、工程范围：_; 4、工程用料：_; 5、工程内容：_; 6、承包方式：_。 其次条：施工工期 1、
18、本工程工期自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，工期_天。因甲方缘由或不行抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。 2、遇下例状况工期可顺延： (1)连续停水停电达4小时以上的; (2)出现书面停工要求的; (3)出现人力不行抗拒的自然因素(如下雨、下雪等); (4)非乙方缘由造成的停工; (5)因甲方未按时支付工程进度款影响施工; (6)由于甲方其它缘由造成的停工(如场地整理未好影响施工等)。 基于以上缘由造成的停工，可按实际影响施工天数顺延。 第三条：工程变更 任何工程变更，均须甲方下达书面工程变更通知，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。甲方必需在工程变更通知下达三日内，为
19、每一项工程变更签定工程变更结算单，作为结算依据之一。第1页围栏施工合同书范本完整版 第四条：工程造价及结算方式 1、本工程造价预算(含税)为_元，大写_。按_元/米计算，结算时以完工验收实测数据为准。 2、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付95%，另5%作为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满付清余款。 3、乙方需供应发票。 第五条：甲方责任 1、无条件供应乙方在施工时的用水用电。 2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。 3、按时拔付工程款，担当因延期付款而导致的一切经济损失。 4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必需按已完工程量成品计价，刚好支付工程款给乙方。 第
20、六条：乙方责任 1、指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜;负责按有关要求组织施工，按期、按质、按量完成施工任务。 2、听从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。 3、严格执行有关施工规范、平安操作规程、防火平安规定和环境爱护规定，严格根据图纸施工，做好各项质量检查记录。 第七条：质保期 质保期一年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后2天内乙方派专人到达现场修理施工，对于人为损坏及运用不当造成的破坏不担当保修责任。 第八条：平安责任 乙方在施工过程中发生的非甲方缘由造成的平安事故，由乙方自行负责，甲方不担当任何责任。 第九条：违约责任 合同签定后
21、，双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约，则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的10%违约金。 围墙围栏承包施工合同 2023围墙围栏承包施工甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 经甲、乙双方共同友好协商，甲方托付乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一样，签订本合同：_ 一、工程内容：_ 1、围墙：_100米 2、篮球操场(1个)513.24平方米 3、新食堂前水泥地面：_248平方米 4、台价：_113.7平方米 5、暗沟：_350米。 6、明沟：_100米 7、传达室：_17.28平方米 8、校门：_
22、1个。 9、挡土墙：_20米，花池围栏：_80米 10、升旗台：_1个 11、检查井：_6个。 12、办公楼与教学楼地面水泥：_1098平方米。 13、该篮球场、围墙等内容详细做法见乙方供应的施工图。 3、由于本地块地质缘由，乙方必需对围墙基础进行处理并担当一切费用，以保证围墙的平安建设和运用。 4、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100mm，每3500mm为一跨墙。 5、乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常运用。 二、工程质量：_ 1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、乙方所
23、承包围墙施工在甲方正常运用中必需保证不跨塌，墙身不裂缝。 甲方(盖章)_ 乙方(签章)_ 网围栏施工合同 2023网围栏施工发包人：_ (以下简称甲方)承包人：_ (以下简称乙方)甲乙双方为了发挥各自的优势，达到共同发展、自负盈亏的目的，确保优质高速完成的施工任务，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用的原则，甲方确定将该围栏安装透视网、绑扎藤条、钢管刷漆等全部施工任务，托付与乙方实行施工合作。经甲乙双方友好协商，达成如下协议，以资共守。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程内容：围栏安装透视网、透视网上绑扎藤条、围栏钢管刷漆等工序。 四、结算单价：每米_元计算(此单价含专业增值税_%的税)，结算数量以现场实际为准。 五、合同约定期限：自签订合同之日起至工程竣工验收合格。 六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：_(公章)乙方：_(公章) 托付代表人签字：_托付代表人签字：_ 电话：_电话：_