《建设项目工程EPC总承包项目合同范本专用条款.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设项目工程EPC总承包项目合同范本专用条款.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设项目工程EPC总承包项目合同范本专用条款第1条普通规定1.1 定义与解释1. 1. 1双方约定的缺陷责任期为24个月。1.2.2 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：导致本工 程无法施工的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争.1.2.3 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：/.合同文件合同文件的组成及优先解释顺序如下：(1)本合同协议书(3)中标通知书(4)招标文件及其附件(5)本合同通用条款(6)投标文件及其附件(8)标准、规范及有关技术文件(9)工程质量保修书(10)双方约定构成合同组成部份的其它文件双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部份。
2、7. 5质量与检验7. 5. 2质检部位与参检方三方参检的部位、标准及表格形式：工程所有部位，按国家、地方的 施工验收规范.两方参检的部位、标准及表格形式：工程所有部位，按国家、地方的 施工验收规范.第三方检查的部位、标准及表格形式：工程所有部位，按国家、地方 的施工验收规范.承包人自检的部位、标准及表格形式：工程所有部位，按国家、地方 的施工验收规范7.6隐蔽工程和中间验收7. 6. 1隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、 表格和参检方的约定：根据发包人及监理人要求.7.8职业健康、安全、环境保护7. 8. 1职业健康、安全、环境保护管理(2)提
3、交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：根据发包人及监理人要求.第8条竣工试验本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一， 作为双方约定。8. 1竣工试验的义务8. 1. 1承包人的普通义务（4）竣工试验方案提交竣工试验方案的份数和时间：根据发包人要求。第9条工程接收9. 1工程接收9. 1. 1按单项工程或者（和）按工程接收在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。由承包人负责指导发包人进行单项工程或者（和）工程竣工后试验, 并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或者接 受工程的时间安排如下：根据发包人及监理人要求.由发包人负责单项工程或者（
4、和）工程竣工后试验及其试运行考核 责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或者接受工程的时间安排 如下：根据发包人及监理人要求.第10条竣工后试验10.1权利和义务本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。10.1权利和义务10. 1. 1发包人的权利和义务(6)其它义务和工作：根据发包人及监理人要求10. 1. 2承包人的责任和义务(2)竣工后试验方案的份数和完成时间：根据发包人及监理人要求(7)其它义务和工作：根据发包人及监理人要求10. 2竣工后试验程序10. 2. 5竣工后试验日期的通知单项工程或者(和)工程竣工后试验开始日期的约定：根据发包人
5、及 监理人要求10. 3竣工后试验及试运行考核10. 3. 3试运行考核(3)试运行考核周期：根据发包人及监理人要求.10. 6未能通过考核(1)未能通过试运行考核的赔偿1)承包人提供的生产工艺技术或者建造设计方案未能通过试运行 考核的赔偿根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，各单项工程的赔偿金额(或者赔偿公式)分别为： 工程的赔偿金额(或者赔偿公式):2）发包人提供的生产工艺技术或者建造设计方案未能通过试运行考 核 的赔偿其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或者赔偿公式）分 别为：/.10. 7考核验收证书10. 7. 1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核
6、验收证 书的约定。口按工程颁发竣工后试验及考核验收证书口按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书第11条质量保修责任11.2缺陷责任保修金11.2.1 缺陷责任保修金金额缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的3%o11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣缺陷责任保修金金额的暂扣方式：缺陷责任期终止后一个月内无息返 还。第12条工程竣工验收竣工验收报告的格式、份数和提交时间：按发包人要求及国家、地方 相关规定。第13条变更和合同价格调整 13.2变更范围13. 2. 6其它变更双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：由发包人确定。13. 5变更价款确定13. 5. 4变更价款约定的其他
7、方法：/13.6建议变更的利益分享建议变更的利益分享的约定：/第14条合同总价和付款14. 1合同总价和付款14. 1. 2付款(2)承包人指定的开户银行及银行账户：14. 2担保14. 2. 1履约保函在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。承包人不提交履约保函。口承包人提交履约保函的格式、金额和时间：14. 2. 2支付保函在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。发包人不提交支付保函。口发包人提交支付保函的格式、金额和时间：合同总价（暂定）10% 的履约保证金（现金），在合同签订后七天内转至发包人账户，在工程竣 工交付使用后一个内返还（无息）。14. 2. 3预付款保函在以
8、下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。承包人不提交预付款保函。14. 3预付款14. 3. 1预付款金额预付款的金额为：14. 3. 3预付款抵扣（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：14. 4工程进度款14. 4. 1工程进度款工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：14. 4. 2其它进度款其它进度款有：14. 5缺陷责任保修金的暂扣与支付14. 5. 2缺陷责任保修金的支付（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：根据发包人及监理人要求。1 4.6按月工程进度申请付款按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：根据发包人及监 理人要求。2 4.7按付款计划表申请付
9、款付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计 划工程量进度：付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：14 . 12竣工结算15 . 1承包人的投保15. 1. 1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、 投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家和地方规定。15. 2 一切险和第三方责任土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人按国家和地 方相关规定投保并承担费用。安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人 按国家和地方相关规定投保并承担费用。第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人投保并承担 费用。第16条违约、索赔和裁决1
10、6. 3争议和裁决16. 3. 1争议的解决程序在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或者合同任何一 方不允许调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁裁决是终局的，对双方均有约束力。向所在地人民法院提起诉讼。第19条合同生效与合同终止19. 2合同份数本合同正本一式：2份，合同副本一式：10份。合同双方应持的正本 份数：1份，副本份数：5份。第20条补充条款20.1 承包合同工程的内容及合同工作范围划分：20.2 承包合同的单项工程一览表：20.3 合同价格清单分项表：20.4 其他合同附件:1. 3语
11、言文字本合同除使用汉语外，还使用/语言。1. 4合用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：/1. 5标准、规范L 5.1?本合同合用的标准、规范（名称）：设计、施工期间国家和地 方现行及已颁发将要执行的标准、规范。1. 5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：/.没有成文规范、标准规定的约定：承包人提出规范、标准规定, 经发包人书面认可后执行。需研发试验和须对施工人员进行特殊培训等费 用已包含在投标报价中。发包人的技术要求及提交时间：见招标文件。承包人提交实施方法的时间：按发包人的要求。1. 6保密事项双方签订的商业保密协议（名称）：/,作为本合同附件。双方签订的技术保
12、密协议（名称）：/,作为本合同附件。第2条发包人2. 2发包人代表发包人代表的姓名：； 发包人代表的职务：；发包人代表的职责:2. 3监理人2. 3.1监理单位名称：工程总监理姓名：监理的范围：监理的内容：监理的权限：2. 5保安责任2. 5.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方 对现场保安责任的约定。口发包人负责保安的归口管理口委托承包人负责保安管理2. 5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度 的约定：承包人提出制度报发包人和监理人审批。第3条承包人2.1 承包人的普通义务和权力3. 1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报 告期
13、、提交的时间和份数：设计文件、施工进度计划、完成工程量及投资 报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力和用款计划、存在问题等文 件报表；每周未前向发包人和监理人提供详细的本周上述文件报表事项完 成情况和下周事项计划安排；每月底前发包人和监理人提供详细的本月上 述文件报表事项完成情况和次月事项计划安排。发包人和监理人将对确认 的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应 按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执 行。承包人不得就改进措施提出追加价款。3.2项目负责人、设计负责人、施工负责人项目负责人权限：全面负责本项目的设计、施工，负责工程质量控制、
14、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和 施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工 规范等文件规定的承包人应做的工作。3. 2. 1项目经理姓名：项目经理职责：项目经理权限：因擅自更换项目负责人、设计负责人、施工负责人兼职其它项目负责 人的违约约定：承包人承担合同价2%的违约金。发包人有权即将解除合 同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失。项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工员、安全员、质量员等 人员在合同履行期间必须常驻现场；设计负责人每周驻现场时间不得少于 五天、每天在现场时间不得少于四小时；项目负责人、施工负责人等其它 人员每月不
15、少于二十四天、每天不少于八小时现场工作。（由监理人负责 考核）项目负责人、设计负责人、施工负责人每月在现场时间未达到合同约 定天数的，每人每少一天承包人承担违约金2000元，如累计到位率未达 到总到位率的80% （到位率由监理人考核），则承包人将承担合同价2%的 违约金。上述其它人员每人每少一天承包人承担违约金500元。上述人员 必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会（确有情况无法参加时，应得 到发包人代表的允许），如未做到，承包人承担1000元/人次的违约金。 上述违约金从同期工程款中扣除。1. 8分包3. 3. 1分包约定约定的分包工作事项：第4条进度计划、延误和暂停4. 1项目进度计划4
16、.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人提交项目进度计划的份数和时间：应于中标公示结束后2天内 向监理人、发包人各提供2份施工总进度计划。4. 3采购进度计划4 . 3.1采购进度计划提交的份数和日期：合同签订后10天内提交2 份采购进度计划。5 .3.2采购开始日期：4. 4施工进度计划4.1.1 施工进度计划（以表格或者文字表述）提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：合同签订后7天内提交2份关键单项工程施工计划。提交关键分部份项工程施工计划的名称、份数和时间：合同签订后7 天内提交2份关键分部份项工程施工计划。4. 5误期赔偿因承包人原因使竣工日期延误，每延
17、误1日的误期赔偿金额为合同协 议书的合同价格的/%或者人民币金额为：、累计最高赔偿金额为合同协议 书的合同价格的：或者人民币金额为：。第5条技术与设计5. 1生产工艺技术、建造艺术造型5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或者）建造设计方案根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。按工程量考核，工程考核保证值和（或者）使用功能说明：按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或者）使用功能说明：5. 1.2发包人提供生产工艺技术和（或者）建造设计方案其中，发包人应承担的工程和（或者）单项工程试运行考核保证值和（或 者）使用功能说明如下：承包人应承担的工程和（或者）单项工程试运行考核
18、保证值和（或 者）使用功能说明如下：5. 2设计5. 2.1发包人的义务5. 2. 2承包人的义务5. 2. 4操作维修手册发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：文本2份及电子 文件1份，竣工调试前。5. 2.5设计文件的份数和提交时间5. 3设计阶段审查5. 3. 1设计审查阶段及审查会议时间本工程的设计阶段(名称)：设计文件的汇报和审核由承包人组织， 发包人配合，发生的费用由承包人承担。设计审查阶段及其审查会议的时间安排：具体时间由发包人安排。第6条工程物资5.1 工程物资的提供1.1 .1发包人提供的工程物资(1)工程物资的类别、估
19、算数量：1.2 . 2承包人提供的工程物资(1)工程物资的类别、估算数量：(3)竣工后试验的生产性材料的类别或者(和)清单：6. 2检验6. 2.1工程检验与报告(1)报告提交日记、报告内容和提交份数：提供2份按国家及地方 规定需做的检查、检验、监测和试验等相关报告.6.3进口工程物资的采购、6. 3. 1采购责任方及采购方式：承包人。7. 6工程物资保管与剩余8. 6.1工程物资保管委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：/承包人提交保管、维护方案的时间：物资到达前7天交发包人。由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：发包人不提供，承包人自 行解决并承担费用.第7条施工8.1 发包人的义务进
20、场条件和进场日期承包人的进场条件：已具备.承包人的进厂日期：按发包人、监理人要求。9. 1. 4暂时用水电等提供和节点铺设发包人提供的暂时用水、用电等类别、取费单价：由承包人与土建承 包人商议暂时用水、用电等接驳位置和水电费用的缴纳，发包人配合协调, 所有费用由承包人承担。7. 1. 10由发包人履行的其它义务：/.7. 2对承包人的义务7. 2. 2施工组织设计提交工程总体施工组织设计的份数和时间：开工前7天提交3份。需要提交的主要单项工程、主要分部份项工程施工组织设计的名称、 份数和时间：开工前7天提交3份。承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：按专用条款 7. 1. 4款的约定.发包人能够满足施工暂时用水、电等类别和数量：按专用条款7.1.4 款的约定.7.2. 12清理现场的费用：由承包人承担。7. 2. 13由承包人履行的其它义务：根据发包人、监理人要求。7. 4人力和机具资源7. 4.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前 7天提交2份。人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：实际进场前7天提交 2份。7. 4.2主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前 7大提交2份。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：实际进场前7天提交2份。